电力建设工程施工合同.doc

电力建设工程施工合同发包方（甲方）：××市××区教育体育局 承包方（乙方）：××××电力安装有限公司 根据中华人民共和国合同法的有关规定，结合本工程的具体情况，经甲、乙双方协商一致签订本合同，以共同遵守。第一条：工程概况1.1工程名称： ××中学基建变工程 1.2工程投资：人民币（大写） （¥： 元）。1.3工程地点：××市××区××中学院内1.4工程内容：主要建设内容为××中学基建变工程，包括新建高压落地计量柜1座，1进6出环网柜1座，1000KVA箱变2座，新立电杆1基，配套安装隔离开关、霹雷器、电缆下线等。第二条：工程工期2.1工程合同工期: 45 个工作日。2.2工程开工日期: 2018 年 3 月 1 日 竣工日期： 2018 年 4 月 15 日2.3如遇下列情况之一,经甲、乙双方协商后书面重新确定本工程的工期:2.3.1因甲方提出变更设计而影响工程进度。2.3.2甲方随工代表延误办理检验手续而影响下一工序施工。2.3.3未按合同规定支付工程预付款、工程进度款而影响工程进度。2.3.4其它因甲方原因造成的延误。2.3.5因遇人力不可抗拒的原因而影响工程进度。第三条：承包方式及合同总价3.1根据设计的建设工程费用,乙方采取包工、包料的方式进行承包、取费项目见本工程预（决）算书。3.2根据双方认可的设计图纸进行施工。工程总造价为大写人民币：壹佰贰拾玖万玖仟叁佰柒拾贰元伍角贰分（¥：1299372.52元）。3.3如遇下列情况之一,经甲、乙双方协商一致，合同总价可作相应调整，核实办理追加或追减。3.3.1设计变更，以甲方部门出具的通知单为准，按实际进行调整。3.3.2国家强制性政策调整。第四条：设备、材料供应4.1本工程所需主材和设备由乙方按施工图设计采购，具体清单见附件预（决）算书，并由乙方自行运输(包括装卸)至甲方指定的施工点。4.2辅材由乙方组织供应，具体清单见附件预（决）算书。4.3所有产品的质量或等级标准应有产品合格证,并达到国家标准。4.4本工程所需主材如因供应部门提供的材料规格品种不全，需进行加工处理时，应事先取得甲、乙双方的同意，并办理完有关手续后使用，产生的加工费用由负责供应方和乙方负担。第5条 ： 监理人5.1监 理 人：公司名称：河南衡大工程监理有限公司资质专业、等级：市政乙级 ， E241004369-4/3联系电话：15937454405邮 箱： 511068634qq.com通讯地址：郑州市金水区三北路32号2号楼13层1301号5.2监理人的一般规定工程实行监理的，发包人和承包人应在专用合同条款中明确监理人的监理内容及监理权限等事项。监理人应当根据发包人授权及法律规定，代表发包人对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示，但监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的承包人的任何责任与义务。除专用合同条款另有约定外，监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由发包人承担。5.3监理人员发包人授予监理人对工程实施监理的权利由监理人派驻施工现场的监理人员行使，监理人员包括总监理工程师及监理工程师。监理人应将授权的总监理工程师和监理工程师的姓名及授权范围以书面形式提前通知承包人。更换总监理工程师的，监理人应提前7天书面通知承包人；更换其他监理人员，监理人应提前48小时书面通知承包人。5.4监理人的指示监理人应按照发包人的授权发出监理指示。监理人的指示应采用书面形式，并经其授权的监理人员签字。紧急情况下，为了保证施工人员的安全或避免工程受损，监理人员可以口头形式发出指示，该指示与书面形式的指示具有同等法律效力，但必须在发出口头指示后24小时内补发书面监理指示，补发的书面监理指示应与口头指示一致。监理人发出的指示应送达承包人项目经理或经项目经理授权接收的人员。因监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或发出了错误指示而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担相应责任。除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第4.4款商定或确定约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。承包人对监理人发出的指示有疑问的，应向监理人提出书面异议，监理人应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销，监理人逾期未回复的，承包人有权拒绝执行上述指示。监理人对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理期限内提出意见的，视为批准，但不免除或减轻承包人对该工作、工程、材料、工程设备等应承担的责任和义务。5.5商定或确定合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过协商达成一致，不能达成一致的，由总监理工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。总监理工程师应将确定以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。合同当事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行。任何一方合同当事人有异议，按照第20条争议解决约定处理。争议解决前，合同当事人暂按总监理工程师的确定执行；争议解决后，争议解决的结果与总监理工程师的确定不一致的，按照争议解决的结果执行，由此造成的损失由责任人承担。5.6监理人的一般规定关于监理人的监理内容： 施工合同范围内建设期和保修期监理 。关于监理人的监理权限： 详见监理合同 。 关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人承担。5.7监理人员总监理工程师：姓 名：陈文强 ；职 务：总监理工程师 ；监理工程师执业资格证书号：35004464；联系电话：18937431390；电子信箱： 2392790617qq.com；通信地址：郑州市金水区三北路32号2号楼13层1301号 ；关于监理人的其他约定： 详见监理合同 。5.8商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：（1） 质量 ；（2） 安全 。5.9工程质量：质量要求：达到国家建设工程质量验收的规范和标准(合格) 。特殊质量标准和要求： 执行通用条款 。关于工程奖项的约定： / 。 5.10隐蔽工程检查承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 48小时前 。监理人不能按时进行检查时，应提前 12 小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过： 24 小时。第六条：工程质量及检查验收6.1乙方必须严格按施工图纸设计、技术说明文件和国家颁发的有关施工规范和标准组织施工。确保工程质量和工期，做到安全生产、文明施工。工程质量必须达到国家施工验收规范标准。工程质量由供电主管部门验收合格。6.2甲方组织的随工检验均以竣工验收、工程质量检验均以部颁现行施工及验收技术规范和设计要求为依据。6.3乙方在工程过程，对隐蔽工程的检验，乙方应在隐蔽前及时通知甲方，甲方配合并派出随工代表（或供电主管部门）对隐蔽工程和施工工艺进行随工检验，合格签证后乙方可进行下道工序施工，发现问题应及时解决，竣工验收时一般不再对隐蔽工程进行复查，随工验收应做好详细记录，必要时可检查随工签证。6.4工程完工后，乙方应以书面形式通知甲方，并附竣工技术文件一式三份；甲方即组织相关人员验收，对发现的问题提出解决措施和返工时限，并将验收结果报主管部门，如因甲方原因不能按期验收，应提前通知乙方并与乙方另行商定验收日期，但甲方必须承认乙方的完工时间。6.5自工程竣工验收合格之日起，工程线路、设备保修期为 12个月，乙方在此期间内对因施工或乙方提供的材料等原因造成的质量问题负责免费修理。6.6保修期内，对于工程质量问题，乙方在接到甲方的工程质量通知书后，3小时内应作出答复，并根据修复工程量的大小，确定修复工期，报甲方出现大面积工程质量问题（由甲方认定），保修期从修复验收合格之日重新计算。6.7保修期内，乙方超过12小时不作出答复或超过 24小时不能完成修复的，甲方有权自行或委托第三方进行维修，因此发生的费用由乙方承担。第七条：双方职责7.1甲方职责。7.1.1合同签订后 3 日内向乙方提开工的要求和注意事项。 7.1.2组织甲、乙双方和相关单位参加设计交底，并做好有关纪录送相关单位。7.1.3派驻随工人员对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行情况进行监督检查，并负责设计变更引导起的有关签证、工程中间验收、工程进度签证和其他必须的签证以及进行施工的有关协商工作。7.1.4组织对工程的竣工验收，并按合同规定及时向乙方支付预付款、工程进度款和工程结算款。7.2乙方职责7.2.1开工前,向甲方提供项目负责人及联系方式经甲方认可后开工，若甲方要求，乙方应协助甲方办理各种规划、报建、赔偿等手续及技术外关系协调。7.2.2合同协议书签署后 7 日内乙方组织进场施工，提交施工组织设计、施工方案、技术保证等措施。7.2.3乙方应严格按照国家和部颁有关施工验收技术规范、操作规程和设计要求施工，自觉接受相关部门的监督检查，如实填报工程进度。 7.2.4工程方案发生变更时，乙方应及时向随工人员反映，并以书面形式报告甲方，经甲方批准后，方可实施。乙方未经甲方同意（书面形式），不得随意更换本项目班子主要管理人员。7.2.5因非乙方原因无法进行施工时，乙方应及时向甲方填报停工报告，经甲方单位批准后实施，重新开工前应上报复公审。7.2.6严格执行操作规程，做到安全生产、文明施工和防火、防盗工作，坚决杜绝安全事故的发生；在施工中发生的人身及财产安全事故由乙方承担全部责任。7.2.7保质按期完成合同工程量。7.2.8乙方保护甲方在用设备的安全，若出现损坏，应立即通知甲方进行处理，并对乙方原因造成的损坏进行赔偿。第七条：工程款、履约保证金的拨付与结算7.1工程款支付：工程竣工验收合格后；乙方已付清工程应付一切费用后付合同价款的80%，竣工决算且备案完成后付合同价款的 17% ，剩余 3% 做为质量保证金，自工程竣工验收合格之日起一年内无质量问题，凭审计报告的审计决算数额在质保期满后三个月内一次据实结算剩余价款。7.2履约保证金的支付：1、承包方应保证按时发放工人工资，工程竣工验收付款时，应向发包人提供工人工资支付凭证。2、承包方应在项目中标后七日内，将履约保证金（中标价的10%）打入发包方指定账户，发包方根据工程进度分期退还（工程进度完成30%后，退还履约保证金的70%；工程竣工验收合格后，退还履约保证金的30%）。发包方原因不能如期开工的，退还承包方履约保证金；承包方无故不履行、严重延期或终止合同，履约保证金不予退还；承包方在施工期间无故停工，发包方有权终止合同，另行选择承包方，且已投资费用作为违约金收归政府所有，同时，履约保证金将不予退还。由此造成的一切后果由承包方承担，承包方不得以任何形式阻扰该项目的继续推进，原农民工工资问题由承包方负责处理。第八条：风险责任因遇不可抗力（包括自然灾害等）而造成的损失（包括材料、设备和劳务的损失），乙方在出具有关部门的证明文件后可以免于承担赔偿责任。但因乙方保管不善造成向甲方领用的材料及设备的损失除外，乙方仍应承担赔偿责任。乙方对该材料、设备已尽到了妥善保管义务的除外，因为不可抗力事件造成工期延误的，工期可以顺延，不可抗力事件结束后5日内，双方应继续按合同约定履行的义务。第九条：双方责任9.1甲方责任:甲方按合同规定拨付工程款。9.2乙方责任:乙方施工的工程质量不符合现行电力工程验收规范要求时,应负责返工整改,返工整改的费用由乙方承担。9.3若因乙方原因造成的建设成本增加和因工期延误导致甲方与他方合约违约造成的损失由乙方负责。9.4若工程质量达不到要求，施工单位应无条件返工，造成逾期完工的，还应承担逾期违约责任。第十条：其他10.1甲方委派 为随工代表，对本工程实施监理。代表甲方随工检查验收工程质量，发现问题及时解决，合格后及时办理随工检查签证及进行施工的有关协商工作。10.2乙方派 张志刚 现场组织施工，与甲方协商解决施工中出现的问题，办理竣工验收，处理遗留问题。10.3本合同未尽事宜，双方根据具体情况增加条款作为合同附件，与本合同具有同等效力。10.4本合同工程价款结算中的经济纠纷，双方协商解决；如协商不能解决的，依法向发包方所在地人民法院提起诉讼。10.5本合同一式十份，双方盖章签字之日起生效，甲方执七份、乙方执三份。发包方（盖章）： 承包方（盖章）：××市××区教育体育局 ××××电力安装有限公司法人代表人： （签字） 法人代表： （签字）或授权代表人： （签字） 或授权代表人： （签字）开户银行： 开户银行： 帐号： 帐 号： 单位地址： 单位地址： 日期：2018 年 2 月 28 日 日期：2018 年 2 月 28 日