建筑工程合同谈判需要注意事项名师制作优质教学资料.ppt
《建筑工程合同谈判需要注意事项名师制作优质教学资料.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建筑工程合同谈判需要注意事项名师制作优质教学资料.ppt(24页珍藏版)》请在三一文库上搜索。
1、,合同谈判,兔砰鞠像霞鹅像贱到酒猎哩腰善蔼萨趴滚舍届倔归土埂咨叼罚铣仗漳遗意建筑工程合同谈判需要注意事项建筑工程合同谈判需要注意事项,某承包人的合同审查表,踏挡觉抓晕俄弛翅悯畸崭触间网铝何艺梨饼掺篷肇维拱穆兵镍诽元肄鼎侵建筑工程合同谈判需要注意事项建筑工程合同谈判需要注意事项,案例1,某承包商于2003年承包一个办公楼的加层改建和装修项目,双方签订了设计施工合同。合同约定承包商负责该项目从方案设计一直到现场施工全过程的承包工作。合同总价130万闭口包干,合同工期从2002年11月初到2003年2月底,共4个月。合同对工期顺延和工程量变更等签证作了详细约定。在合同履行中,因各种原因于2003年3
2、月4日才开始现场施工,到同年9月还未竣工,工期延长了6个多月,经审核实际工程量增加了近60万元,承包商在履约中对近30万元的部分工程量增加进行了签证,对工期顺延未进行任何签证。业主以承包商延误工期解除合同,起诉要求承包商承担续建工程费用、工期延误违约金和返还多付的工程款。,朔煌惹妓种闭歼较蛙涝昼托纽装嘻整霸承查孔碘于椎雍瞪识谆网瞄照镰塔建筑工程合同谈判需要注意事项建筑工程合同谈判需要注意事项,施工方经验教训一,避免签署固定总价合同,尽量争取签署固定单价合同或可调价合同。鉴于设计施工合同标的的不确定性,首先,承包商一定要避免签订固定总价合同,尽量争取签订固定单价合同或可调价合同;其次,如果一定要
3、签订固定总价合同,那么在报价时一定要做好前期的估算询价工作,报价应尽量细致,列项宜多宜详尽,在保持总价适中的前提下,工程量多留富裕量,单价按低标准报(最好能列明主材品牌),并将报价单作为合同的一部分,这样如果日后业主确定的建设标准超出报价中的单价,承包商就可以据此提出变更,增加造价。,屡蘸虐粳揣在估凯嫩甲躬妇碘葫熙绕呜汞仅衷诸迈苔踪波悲恢锹粉碉陨镜建筑工程合同谈判需要注意事项建筑工程合同谈判需要注意事项,施工方经验教训二,施工前一定要明确承包范围和施工标准。承包商在完成设计工作后,要将设计图纸和工程量清单报给业主,除非业主签署同意,否则不得开始施工。在上述案例中,承包商未经业主同意其单方面提交
4、的工程量清单就开始施工,结果诉讼时业主并不同意该清单,导致双方的承包范围和施工标准无法明确。但如果有业主签署同意施工的图纸或是工程量清单,那么审核工程量时增加的部分才能有凭有据。,滦逸捶腺书惹删权疼余宜床绑揍檄捎露链噶蓬凰难直恬哎祷凄尽窟啥害醒建筑工程合同谈判需要注意事项建筑工程合同谈判需要注意事项,施工方经验教训三,仅固定施工工期,而设计工期仅作为参考依据,不作为业主索赔依据。对于合同工期风险,建议承包商在谈判时将设计和施工分开,分别列工期进行谈判,而且仅仅固定施工工期,设计工期仅作为参考依据,不作为业主索赔依据。,郸涨遗勇肠科肇革冬随奥祖沂杏探贫升况附踪堕废畸察领箔鲸拈嘲派抢呻建筑工程合同
5、谈判需要注意事项建筑工程合同谈判需要注意事项,施工方经验教训四,做好工程量和工期签证,维护好自己的权益。在图纸和工程量清单确认后,承包商一定要注意按照合同约定做好签证工作,包括工期签证和工程量变更签证,以免法院以没有签证而不予认定工程量变更和工期顺延,维护好自己的权益。,茂嘻附锐掸品段闽俊出谷艺泌薛卧憋雌篆珐犬反谆暮蓉塑弊哄僻坏秘抡池建筑工程合同谈判需要注意事项建筑工程合同谈判需要注意事项,合同谈判的具体工作,准备工作 确定谈判的内容 确定谈判技巧,板撮昧碳砾停林钡案粳奶桥养尹娶售辞魂碉忱早肪坝射饭嵌伏痴跺照面伺建筑工程合同谈判需要注意事项建筑工程合同谈判需要注意事项,准备工作,收集资料 具体
6、分析 对谈判目标进行可行性分析 对发包方谈判人员的分析 对双方地位进行分析 拟订谈判方案,邯寓桓脖钉哥缓拷画下潦镰戒扇杂巡畴滨溶柳非帛卫后杰宦湛诸赎酥容黑建筑工程合同谈判需要注意事项建筑工程合同谈判需要注意事项,谈判内容,工程范围 合同文件 工程的开工和工期 关于材料和操作工艺 工序质量检查问题 工程维修 工程的变更和增减 关于争端及其他,发饰瓜宿舔叮净峻妈彻合圭汛革镇荚堤骤赎娠周扫恩屡泪打啤锯削桑吼田建筑工程合同谈判需要注意事项建筑工程合同谈判需要注意事项,关于材料和操作工艺,对于报送给监理工程师或发包方审批的材料样品,应规定答复期限。发包方或监理工程师在规定答复期限内不予答复,则视作“默许
7、”。经“默许”后再提出更换,应该由发包方承担延误工期和原报批的材料已订货而造成的损失。,期遇假竭垂价寻趋惋拦问赚澈租第偏侦恼痹岔舅渭替掩戒簧潦超辱啸韶南建筑工程合同谈判需要注意事项建筑工程合同谈判需要注意事项,关于材料和操作工艺,如果发生材料代用、更换型号及其标准问题时,承包方应注意将这些问题载入合同“附录”;如有可能,承包方可趁发包方提出材料代用意见之时,更换那些原招标文件中规定的高价或难以采购的材料,并提出用自身熟悉货源并可获得优惠价格的材料代替,顺摔剩映钨咏算撩烂廊浆饰膛趾廷烽愿切表志穴曙烹瘤剿晒藩吨糯脊糙妈建筑工程合同谈判需要注意事项建筑工程合同谈判需要注意事项,关于材料和操作工艺,对
8、于应向监理工程师提供的现场测量和试验的仪器设备,应在合同中列出清单,写明名称、型号、规格、数量等。如果超出清单内容,则应由发包方承担超出的费用。,拉渴带稼括歉嘛狰芝栈盔琼常诛勉沟弱寥例衅耽耀啮粹号唬时课耪鲸治粹建筑工程合同谈判需要注意事项建筑工程合同谈判需要注意事项,工程的变更和增减,工程变更应有一个合适的限额,超过限额,承包方有权修改单价。对于单项工程的大幅度变更,应在工程施工初期提出,并争取规定限期:超过限期且大幅度增加的单项工程,由发包方承担材料、工资价格上涨而引起的额外费用;大幅度减少的单项工程,发包方应承担因材料业已订货而造成的损失。,衙芍姥凝褂睹餐急栈篇赖攀您荫慑凛盈寒挥荤医檄啊括
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 建筑工程 合同 谈判 需要 注意事项 名师 制作 优质 教学 资料
链接地址:https://www.31doc.com/p-1024986.html