滨海新区核心区桥梁桥下空间建设项目二标段合同.doc
《滨海新区核心区桥梁桥下空间建设项目二标段合同.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《滨海新区核心区桥梁桥下空间建设项目二标段合同.doc(49页珍藏版)》请在三一文库上搜索。
1、滨海新区核心区桥梁桥下空间建设工程(二标段)招标编号: BHXQQLQXKJ2016-3施 工 合 同发包人:天津滨海新区基础设施养管有限公司承包人:天津第三市政公路工程有限公司5目 录第一篇:合同协议书与投标函2合同协议书3中标通知书5投 标 函6(二)投标函附录7第二篇:授权书与委任书8授权书11项目经理任命书15第三篇:合同专用条款11A.公路工程专用合同条款12B.项目专用合同条款13第四篇:合同通用合同条款25通用条款第五篇 技术规范26第六篇 图纸27第七篇:工程量清单28清单调整说明28调整后工程量清单32第八篇:廉政合同与安全生产合同34廉政合同38安全生产合同39超限超载治理
2、协议 协议书41第九篇:投标书附表43拟投入本合同的主要人员汇总表44拟投入本合同工程的主要施工机械表45拟分包项目情况表第十篇:投标承诺书47承诺函保障农民工工资的声明47投标人证件第一篇:合同协议书与投标函合同协议书天津滨海新区基础设施养管有限公司(发包人名称,以下简称“发包人”)为实施滨海新区核心区桥梁桥下空间建设工程(二标段),已接受天津第三市政公路工程有限公司(承包人名称,以下简称“承包人”)对该项目第1标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。1第 1 标段包括1标段:包括京津高速延长线津山线以东、疏港二线立交、疏港三线立交、海河道桥(临港工业区商贸北路)、西中环津塘公路分离
3、立交、港城大道跨京津高速、第九大街跨津山铁路、西中环跨京津高速立交、西中环跨京津塘立交、西中环第九大街立交的桥下空间治理,长约 2.9km ,面积为 10万平方米 。2下列文件应视为构成合同文件的组成部分:(1)本协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料);(2)中标通知书;(3)投标函及投标函附录;(4)项目专用合同条款;(5)公路工程专用合同条款;(6)通用合同条款;(7)技术规范;(8)图纸;(9)已标价的工程量清单;(10)承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计;(11)其他合同文件。3上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同
4、约定次序在先者为准。4根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价:人民币(大写) 壹仟捌佰柒拾贰万柒仟柒佰伍拾玖 元(¥18727759元)。5承包人项目经理: 白利伟 。承包人项目总工: 周景来 。6工程质量符合:标段工程交工验收的质量评定:按照公路工程质量检验评定标准(JTGF80/1-2004)达到合格标准;竣工验收的质量评定:按照公路工程质量检验评定标准(JTGF80/1-2004)达到优良标准7承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。8发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。9.承包人应按照监理人指示开工,工期为 257日历天(计划开工
5、日期:2016年4月19日至计划交工日期:2016年12月31日)。10.本协议书在承包人提供履约担保后,由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。11本协议书正本二份,副本拾份,合同双方各执正本一份,副本甲方柒份,乙方三份,当正本和副本的内容不一致时,以正本为准。12.合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。补充协议时合同的组成部分。发包人:天津滨海新区基础设施养管 承包人: 天津第三市政公路工程有限公司(盖单位章) 有限公司(盖单位章)法定代表人或 法定代表人或其委托代理人: (签字) 其委托代理人: (签字)2
6、016 年 月 日 2016 年 月 日合同签订地:天津滨海新区基础设施养管有限公司办公室中标通知书(一)投标函 天津滨海新区基础设施养管有限公司 (招标人名称):1.我方已仔细研究滨海新区核心区桥梁桥下空间建设工程(项目名称) 2 标段施工招标文件的全部内容(含补遗书第(一)号至第(二)号),在考察工程现场后,在考察工程现场后,愿意以 投标文件第二个信封 的投标总报价,工期 257 日历天,按合同约定实施和完成承包工程,修补工程中的任何缺陷,工程质量达到 标段工程交工验收的质量评定:合格,安全目标为“三类人员”持证率100%;在生产过程中无生产责任事故、重大伤亡事故和死亡事故的发生。2.我方
7、承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。3.如我方中标:(1)我方承诺在收到中标通知书后,在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。(2)随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。(3)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。(4)我方已将拟分包内容列入“六、拟分包项目情况表”中,中标后按此执行。4.我方在此声明,所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确,且不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。5.在合同协议书正式签署生效之前,本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件,对双方具有约束力。6. _无_ (其他补充说明)。
8、投标人:天津第三市政公路工程有限公司(盖单位章) 法定代表人或其委托代理人: (签字) 地址: 天津市河西区紫金山路3号 网址: 电话: 022-23345565 传真: 022-23345565 邮政编码: 300074 2016年 4 月10日(二)投标函附录序号条款名称合同条目号约定内容备注1缺陷责任期1.1.4.5自实际交工日期起计算2年2逾期交工违约金11.520000元天3逾期交工违约金限额11.510签约合同价4提前交工的奖金11.6/元天5提前交工的奖金限额11.6/签约合同价6价格调整的差额计算16.1.1/7开工预付款金额17.2.110%签约合同价8材料、设备预付款比例
9、17.2.1/ 等主要材料、设备单据所列费用的 / 9进度付款证书最低限额17.3.3(1)100万元10逾期付款违约金的利率17.3.3(2)中国人民银行公布同期短期贷款利率加手续费11质量保证金百分比17.4.1月支付额的1012质量保证金限额17.4.15合同价格13保修期19.7自实际交工日期起计算2年 投标人:天津第三市政公路工程有限公司(盖单位章) 投标文件签署人签名: 第二篇:授权书与委任书公证书项目经理委任书天津第三市政公路工程有限公司(合同工程名称)项目经理委任书(本格式编排在招标文件中,供投标人参考,投标时不需附此表)致:(发包人全称)(承包人全称)法定代表人(职务、姓名)
10、代表本单位委任(职务、姓名)为(合同工程名称)的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作,由(姓名)代表本单位全面负责。承包人: (盖单位章)法定代表人: (职务) (姓名) (签字) 年 月 日抄送: (监理人) 第三篇:合同专用条款A.公路工程专用合同条采用中华人民共和国交通运输部公路工程标准施工招标文件(2009年版)的“A.公路工程专用合同条款”.B.项目专用合同条款项目专用合同条款数据表说明:本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示,是项目专用合同条款的组成部分。第七章“投标文件格式”的投标函附录中的数据(供投标人
11、确认)与本表所列有重复。编写招标文件的单位应仔细校核,不使数据出现差错或不一致。序号条目号信息或数据11.1.2.2发包人:天津滨海新区基础设施养管有限公司地 址:天津滨海新区洞庭北路建投领海鑫盛商务园2号楼滨海新区基础设施养管有限公司邮政编码:300453 21.1.2.6中标后由发包人通知中标人31.1.4.5缺陷责任期:自实际交工日期起计算2年41.6.3图纸需要修改和补充的,应由监理人取得发包人同意后,在该工程或工程相应部位施工前14天签发图纸修改图给承包人53.1.1监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准:(6)根据第15.3款发出的变更指示,其单项工程变更或累计变更涉及的金额以
12、工程开工后发包人制定的具体实施细则为准65.2.1发包人是否提供材料或工程设备:否如发包人负责提供部分材料或工程设备,相关规定如下: /76.2发包人是否提供施工设备和临时设施:否如发包人负责提供部分施工设备和临时设施,相关规定如下: / 88.1.1发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限: 开工前15天承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限:发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料起7天内911.5逾期交工违约金: 元天1011.5逾期交工违约金限额: 签约合同价1111.5提前交工的奖金: /元天1211.6提前交工的奖金限额: /签约合同价1315.5.2承包
13、人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的,发包人按所节约成本的 /或增加收益的 /给予奖励续上表序号条目号信息或数据1416.1因物价波动引起的价格调整按照第16.1.1或第16.1.2项约定的原则处理若按第16.1.1项的约定采用价格调整公式进行调价,每半年或一年按价格调整公式进行一次调整合同期内不调价1517.2.1开工预付款金额:10签约合同价(扣除暂定金额)1617.2.1材料预付款比例: 0%签约合同价1717.3.2承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数6份1817.3.3(1)进度付款证书最低限额:/万元1917.3.3(2)逾期付款违约金的利率:
14、中国人民银行公布同期短期贷款利率加手续费2017.4.1质量保证金百分比:月支付额的402117.4.2质量保证金限额:5合同价格。若交工验收时承包人具备被招标项目所在地省级公路主管部门评定的最高信用等级,发包人给予 /合同价格质量保证金的优惠,并在交工验收时向承包人返还质量保证金优惠的金额2217.5.1承包人向监理人提交交工付款申请单(包括相关证明材料)的份数:6份2317.6.1承包人向监理人提交最终结清申请单(包括相关证明材料)的份数:6份2418.2竣工资料的份数:6份2518.5.1单位工程或工程设备是否需投人施工期运行:否如单位工程或工程设备需要进行施工期运行,需要施工期运行的单
15、位工程或工程设备规定如下: /2618.6.1本工程及工程设备是否进行试运行:否如本工程及工程设备需要进行试运行,试运行的具体规定如下: /2719.7保修期:自实际交工日期起计算2年2820.1建筑工程一切险的保险费率:22920.4.2第三者责任险的最低投保金额:事故次数不限(不计免赔额)保险费率:0.53024.1争议的最终解决方式:诉讼如采用仲裁,仲裁委员会名称: / 项目专用合同条款说明:本部分所列的项目专用合同条款是对“公路工程专用合同条款中规定必须在项目专用合同条款中明确的内容的集中,招标人编制的“项目专用合同条款”不限于本部分所列内容。第1条 通用合同条款补充第1.1.6.9目
16、:1.1.6.9缺陷:包括瑕疵与重大缺陷第2条 通用合同条款补充第1.6.2(5)目:1.6.2(5)临时工程和类似临时工程的设计及图纸。第3条 通用合同条款第3.1.1(6)目细化为:根据第15.3款发出的变更指示,其单项工程变更或累计变更涉及的金额以工程开工后发包人制定的具体实施细则为准;第4条 通用合同条款第4.1.4项补充:承包人应合理组织施工生产,使合同段内各项目进度均衡发展,并满足发包人和监理人根据总工期下达的阶段性工作目标要求;通过对施工现场作业严格管理,确保工程质量与施工进度。在施工过程中,如发现承包人违反规范、合同、施工标准化管理指南,或违反质量、安全管理的有关规定,或出现质
17、量问题、造成质量隐患及发生安全事故,发包人可视其情形严重程度对承包人处以人民币5万元50万元的违约金处罚。同时不免除承包人自费整改的责任以及其他应负的责任。第5条 通用合同条款第4.1.7项细化为:凡是标段内与已建或者在建的铁路、公路等有交叉或干扰的地段,承包人应在不干扰铁路、公路正常运营的前提下合理安排施工组织计划,采取有效措施保证施工安全和文明施工,合理疏导现有交通流,并积极配合相关部门或单位的管理工作,自行负责办理工程施工的相关手续;凡是本标段与其他标段或在建工程有关联、影响的,承包人应做好与其他施工单位的协调工作;凡是合同地段地形复杂,路基需深挖高填、场地狭窄的地段,承包人应按照施工要
18、求制订合理的施工组织计划;凡是标段内含有跨越铁路、公路、河流的工程,施工地段应设置配套的施工和隔离设施,承包人应将其采取上述措施而可能发生的全部费用计入投标报价中(但征地、拆迁、拆改除外),发包人将不另行支付。承包人应服从交管、铁路、路政、水利等相关管理部门的管理,并由承包人自行办理施工许可等相关手续,其费用包含在投标标价中;如因承包人原因,造成河道阻塞或者影响铁路、公路正常安全运营等而给其它部门或个人造成的一切损失,或由上述原因造成本工程工期的拖延或施工费用的增加,均由承包人自行负责。承包人必须严格执行天津市建委关于建立施工现场文明施工公示牌的通知及相关安全管理条款的规定。第6条 通用合同条
19、款补充第4.1.10(4)目细化为:承包人应妥善处理好与其它工程承包人的关系,发生交叉施工时,应相互配合,友好协作,并服从发包人统一协调。承包人因工程项目施工及缺陷修复所产生的任何纠纷(包括但不限于工程施工、债权、债务、侵权、人身伤害等)都不应涉及发包人,如因此导致发包人被诉讼,承包人须无条件代表发包人应诉并承担因该等诉讼或仲裁所发生的全部费用(包括但不限于诉讼费或仲裁、诉讼保全费、鉴定费、评估费及律师费等)款项给付及损失赔偿责任。如发包人认为有必要亲自参加诉讼,发包人因此产生的前述全部费用、款项给付及损失赔偿,承包人须无条件全部承担。该工程应按发包人的要求,作好标准化施工的相关工作,并综合考
20、虑保证标准化施工的具体措施,如沥青混凝土运输采用保温运输车等。若承包商投入相应的标准化施工不能满足规范及天津市的相关规定,则业主有权安排他人代为完善,所发生的费用从承包商计量款中代扣代付。涉及承包商的各项备案手续费用均自行承担,发包人不另行考虑。在工程实施过程中国家、天津市或行发包人管部门若有新标准推行,若发包人要求按新标准执行,承包商应无条件服从。加强施工现场和临建设施的规范化管理,认真执行天津市公路工程施工标准化管理指南、高速公路标准化施工管理指南(包括但不限于:路基路面、桥梁、隧道、工地建设、边坡生态恢复以及交通运输部的有关规定。若违反该规定,视为承包人违约,承包人在发包人规定时间内整改
21、完毕,因此产生的一切后果,由承包人自行承担,并通报且处以罚金。 承包人驻地建设必须具备宽带上网条件,且在各标段的试验室、拌合站等关键部位设置高清摄像机监控系统,监控数据保存不少于1个月,相关费用包含在投标报价中。承包人必须提供天津市建筑安装行业专用发票。第7条 通用合同条款补充第4.1.10(5)目和4.1.10(6)目:4.1.10(5)合同未尽事宜按工程实施过程中发包人制定的相关制度、办法执行。4.1.10(6)本工程需申报国家或地方质量评优,承包人无条件配合发包人申报并不提出任何增加费用的要求。第8条 通用合同条款第4.7款补充:承包商投入本工程的项目经理、项目总工、安全经理和试验工程师
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 滨海新区 核心区 桥梁 桥下 空间 建设项目 标段 合同
链接地址:https://www.31doc.com/p-2043132.html