广州国际美食节主会场场地修复及配套设施工程.doc
《广州国际美食节主会场场地修复及配套设施工程.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《广州国际美食节主会场场地修复及配套设施工程.doc(170页珍藏版)》请在三一文库上搜索。
1、2014 年广州国际美食节主会场场地修复 及配套设施工程 交交交交易易易易文文文文件件件件 建 设 单 位:广州市番禺区基本建设投资管理办公 室 招 标 代 理 单 位:广东建发工程管理有限公司 日 期:2014 年 9 月 1 目录目录 第一章、交易须知.3 一、交易须知前附表.3 二、交易须知修改表.5 三、交易须知通用条款.7 (一)交易文件.7 (二)报名及报名资料递交.8 (三)摇珠及合同签定.9 第二章 摇珠办法.12 一、摇珠办法修改表.12 二、摇珠办法.13 第三章 合同条款.51 第四章 技术条件(工程建设标准).158 第五章 图纸及勘察资料.51 第六章 发包价及其工程
2、量清单.163 2 第一章、交易须知 一、交易须知前附表 声明:声明:本交易须知前附表使用 GZZB 交易文件范本,与范本不同之处均以下划线标明, 所有标明下划线部分属于本表的组成部分,同其他部分具有同等效力。对范本交易须知通 用条款和摇珠办法可选择部分的选择使用,均已在本表中注明,通用条款可选择部分 中未被本交易须知前附表选择的部分无效。 项 目 内容说明与要求 1 定义 建设单位(即发包人):广州市番禺区基本建设投资管理办公室 项目建设管理单位: / 招标代理(如有):广东建发工程管理有限公司 设计单位: 广州市前方咨询有限公司 监理单位: / 2 工程名称2014 年广州国际美食节主会场
3、场地修复及配套设施工程 3 建设地点广州市番禺区南村镇内 4 建设规模 2014 年广州国际美食节主会场场地修复及配套设施工程,发包价为 707722.50 元(具体以图纸、工程量清单及相关资料为准) 。 5 承包方式 包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。按招标文件、 图纸及招标期间的答疑、补充资料总价大包干。 6 质量标准 合格 7 承包范围 按发包人提供的招标文件、工程量清单、招标答疑文件、全套施工 图纸、设计说明及补充说明,承包本项目修复美食区及停车场原面 层破坏的部分,并涂刷油漆以及对原有的排水井进行修复并清洗疏 通等项目工程及完成上述永久工程所需的附属临时工程项目施工 (
4、具体按施工图纸为准) 。 8 工期要求 2014 年 10 月 1 日计划开工,施工总期:要求 2014 年 10 月 20 日 前竣工验收合格。 9 资金来源财政资金 10 报名资料收取方 式 报名时建设单位收取报名资料,并进行资料核对,双方签字确认结 果。 11 报价以及单价和 总价计算方式 工程量清单计价。按建设单位公布的发包价及其工程量清单作为承 包意向人的承包价及承包价的清单报价。 12 承包意向有效期90 日历天(从报名截止之日计起) 13 领取发包价(含 工程量清单)及 图纸 由承包意向人自行在广州公共资源交易中心网站下载。 3 项 目 内容说明与要求 14 踏勘现场 时间:自招
5、标公告发布起具备现场踏勘条件; 方式:建设单位不集中组织,由承包意向人自行踏勘; 现场详细地点:广州市番禺区南村镇内 15 报名资料组成 报名资料由资格文件、 承包意向承诺及声明函 、提交交易保证金 凭证三部分组成。 16 报名资料份数一份。 17 报名的时间和地 点 1.报名起始时间: 网上报名时间为 2014 年 9 月 22 日 00 时 00 分至 2014 年 9 月 26 日 23 时 59 分;现场报名时间(即现场递交报名资料时间)为 2014 年 9 月 28 日 9 时 30 分至 2014 年 9 月 28 日 11 时 30 分) 2.递交报名资料地点:广州公共资源交易中
6、心番禺交易部一楼大厅 报名窗口。 3.上述时间是否有改变,请密切留意澄清的相关信息。 18 摇珠时间和地点 1.摇珠时间:2014 年 9 月 28 日 11 时 30 分 2.地点:广州公共资源交易中心番禺交易部开标室一楼。 3.上述时间及地点是否有改变,请密切留意澄清的相关信息。 19 履约担保 承包人提供的履约保函为承包价款的 10%。 中标通知书发放后 5 个工作日内,中标人须向招标人提交履约保证金, 履约保证金的提交方式为:从中标人开户银行帐户中转帐或汇款到 招标人以下三个银行帐户收款单位:广州市番禺区基本建设投资 管理办公室,银行帐号一:3602070119200076312,开户
7、银行:工商 银行番禺盛泰支行;银行帐号二:44001531416059000078,开户银 行:中国建设银行番禺东区支行;银行帐号三: 391160100100059844,开户银行:兴业银行番禺支行中的任一个 帐户内。 在中标通知书发放后 5 个工作日内,中标人未提交履约保证金且未 征得招标人同意延期缴交的,招标人有权取消其中标资格并没收其 投标保证金。 中标人须于中标通知书发出之日起,10 个工作日内完成签订施工合 同的工作,并将中标人已签妥的施工合同及相关协议文件提交招标 人。若不提交,招标人有权取消其中标资格,并没收其投标保证金。 20 发包价 本项目发包价为人民币 707722.50
8、 元(其中安全文明施工费 20214.48 元、余泥渣土运输与排放费 38612.03 元。 ) ;承包意向 人填写的承包价及安全文明施工费、余泥渣土运输与排放费与以上 金额不符的报名将被拒绝。 21 保修期按照建设工程质量管理条例规定 22 合同价款的调整 办法 详见合同专用条款相关规定。 23 建设工程质量检 测管理办法 根据建设工程质量检测管理办法 (建设部令第141号)第十二条 规定,建设工程质量、安全检测业务应由建设单位依法委托,不列 入本次交易范围。交易文件中与此条不一致的,以此条为准。 4 二、交易须知修改表 声明:声明:本交易须知使用 GZZB 交易文件范本的交易须知通用条款,
9、与该通用条款不同之 处,均在本表中列明,并以现文为准,原文不再有效。本交易文件中不再转录交易须知通用 条款,请承包意向人自行到广州市建设工程招标管理办公室网站(网址: http:/)下载查阅。 条款号:条款号:3.43.4 修改类型:修改修改类型:修改 原文:原文:承包意向人在报名截止时间前向广州公共资源交易中心缴纳 万元(注:交易保 证金金额不超过发包价的 2%)的交易保证金。交易保证金必须从其基本账户转出。 现文:现文:承包意向人在报名截止时间前向广州公共资源交易中心缴纳 1.41 万元(注:交 易保证金金额不超过发包价的 2%)的交易保证金。交易保证金必须从其基本账户转出。 条款号:条款
10、号:12.112.1 修改类型:修改修改类型:修改 原文:原文:建设单位与承包人应于发包通知书发出之日起30 日内,按照交易文件 和承包人的承包意向商定和签订合同,建设单位和承包人不得再行订立背离合同 实质性内容的其他协议。 现文:现文:建设单位与承包人应于发包通知书发出之日起10 个工作日内,按照交易 文件和承包人的承包意向商定和签订合同,建设单位和承包人不得再行订立背离 合同实质性内容的其他协议。 条款号:条款号:12.212.2 修改类型:修改修改类型:修改 原文:原文:发包通知书发出之日起 30 日后,承包人未按上款的规定与建设单位订立合同, 建设单位将解除发包通知书,原承包人将被清除
11、出广州市 工程施工总承包小额工程企业 库,且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的,还应当对损失予以赔偿。 原承包人有异议的,可以向人民法院起诉。 现文:现文:发包通知书发出之日起 10 个工作日后,承包人未按上款的规定与建设单位订立 合同,建设单位将解除发包通知书,原承包 5 人将被清除出广州市市政公用工程施工总承包小额工程企业库,且依法承担相应法律责任。 原承包人给建设单位造成损失的,还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的,可以向人民 法院起诉。 条款号:条款号:13.113.1 修改类型:修改修改类型:修改 原文:原文:在收到发包通知书后的 15 日内,承包人应按本须知前附表
12、第 19 项的 规定向建设单位递交履约担保;如果承包人的履约担保是以银行保函的形式提供, 则该银行保函应由在中国注册且营业地点在广州行政辖区内的银行开具。 现文:现文:在收到发包通知书后的5 个工作日内,承包人应按本须知前附表第 19 项的规定向建设单位递交履约保证金。 条款号:条款号:13.213.2 修改类型:修改修改类型:修改 原文:原文:发包通知书发出之日起 15 日后,承包人未按上款的规定递交履约担保,建设单 位将解除发包通知书,原承包人将被清除出广州市 工程施工总承包小额工程企业库,且 依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的,还应当对损失予以赔偿。原承包 人有异议的,可
13、以向人民法院起诉。 现文:现文:发包通知书发出之日起 5 个工作日后,承包人未按上款的规定递交履约保证金, 建设单位将解除发包通知书,原承包人将被清除出广州市市政公用工程施工总承包小额工程 企业库,且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的,还应当对损失予以赔 偿。原承包人有异议的,可以向人民法院起诉。 注:以上修改,仅限于本范本中有可供选择条款的情形。 (以下无正文) 6 三、交易须知通用条款 (一)交易文件 1.1.交易文件的组成交易文件的组成 1.1 本交易文件包括下列文件,以及所有发出的澄清或修改: 第一章 交易须知 第二章 摇珠办法 第三章 合同条款 第四章 技术条件(工程
14、建设标准) (另册) 第五章 图纸及勘察资料(另册) 第六章 发包价及其工程量清单(另册) 1.2 承包意向人获取交易文件后,应仔细检查交易文件的所有内容,认真审 阅交易文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等。 1.3 承包意向人一旦获得承包资格,交易文件的内容对建设单位和承包人双 方均有约束力。 1.4 建设单位(或委托招标代理机构)使用广东省内依法设立的电子认证服 务机构签发的电子签名认证证书对电子交易文件进行电子签名及电子签章,该电 子签名及电子签章与建设单位手写签名或者盖章具有同等的法律效力。 1.5 发布交易公告的同时,通过广州公共资源交易中心网站发布电子交易文 件、施工图纸、发包
15、价及其工程量清单。 1.6 交易文件一经在广州公共资源交易中心网站发布,视作已发放给所有承 包意向人。 1.7 承包意向人获取电子交易文件后,应仔细检查电子交易文件的合法有效 性。合法有效的电子交易文件应具有建设单位(或招标代理机构)的电子签名及 电子签章。 2.2.交易文件的澄清与修改交易文件的澄清与修改 2.1 交易文件发出后,在公告截止时间 3 日前,建设单位可对交易文件进行必 要的澄清或修改。 2.2 交易文件的澄清或修改在广州公共资源交易中心网站发布。交易文件的 7 澄清或修改一经在广州公共资源交易中心网站发布,视作已发放给所有承包意向 人。 2.3 交易文件的澄清、修改作为交易文件
16、的组成部分,具有约束作用。 2.4 为使承包意向人在报名时有充分的时间将交易文件的澄清或修改等内容 考虑进去,建设单位将酌情延长报名的截止时间,具体时间将在交易文件的澄清 或修改中予以明确。若澄清或修改中没有明确延长时间,即表示报名时间不延长。 (二)报名及报名资料递交 3 3报名资料的组成:报名资料的组成: 3.1 报名资料由资格文件、 承包意向承诺及声明函 、提交交易保证金凭证 三部分组成。 3.2 资格文件主要包括的内容: (1)法定代表人证明书和法定代表人授权书; (2)企业资质证书副本复印件; (3)拟委派项目负责人的建造师注册证书或建造师临时执业证书复印件, 或适用于小型项目的项目
17、经理资质证书或项目经理培训合格证书及本企业聘书复 印件,或项目负责人的相关专业证明(需提供身份证 PDF 扫描件) ; (4)项目负责人安全生产考核合格证(B 类) ,且项目负责人与安全员不为 同一人; (5)专职安全人员的安全生产考核合格证(C 类) ; 3.3 承包意向承诺及声明函 (格式见交易公告附件二) 3.4 承包意向人在报名截止时间前向广州公共资源交易中心缴纳 1.41 万 元(注:交易保证金金额不超过发包价的 2%)的交易保证金。交易保证金必须从 其基本账户转出。 3.5 报名资料的所有内容均以纸质文件编制。 4 4报名资料格式报名资料格式 4.1 承包意向人递交的报名资料应当使
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 广州 国际 美食节 会场 场地 修复 配套 设施 工程
链接地址:https://www.31doc.com/p-2464937.html