2018网签合同(4篇).doc
《2018网签合同(4篇).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2018网签合同(4篇).doc(25页珍藏版)》请在三一文库上搜索。
1、合同范本/合同样本 2018网签合同(4篇) *目录. 2018网签合同. 太原市网签合同范本. 南京网签合同范本. 上海网签合同范本网签合同:指由于无法面对面或者为了更加方便而在网络上直接鉴定合同的行为。网签合同一般是各自加盖公章之后互相传真即达到签订合同的目的。网签合同不可草率进行,需要签订双方有一定的信任关系。以免上当受骗。个人与单位网签合同一般要找到有一定规模的知名的公司。公司找个人网签合同要求个人证件齐全并且个人首先履行合同约定。流程注册第三方电子缔约平台交易双方使用买卖盾数证书登录编辑上传合同内容双方加签时间戳双方进行电子签名生成电子合同电子合同存档作用网签功能将摆脱繁杂的传统纸质
2、合同,让企业交易过程更便捷,更高效,更低成本,不再受时间,地域的限制。另外网签合同则可以在电脑中原样归档、检索、提供数据,方便企业查找信息,还可以导入企业的erp系统,企业在对账、结算、资金控制等方面可以因此获得极大的便利。注意事项第一,网签时一定要审查开发商是否具有商品房预售许可证,有了预售证,则通常开发商也具有了土地使用证、规划许可证、建设工程许可证等。这是买房能否办房产证的关键。第二,网签时一定要采用房地产管理部门统一印制的标准房屋买卖合同文本,并按照文本中所列条款逐条逐项填写,千万不能马虎。第三,网签时一定要注意合同条款中双方所填写的内容中权利与义务是否对等。第四,面积确认及面积差异处
3、理。如果选择按套内建筑面积为依据进行面积确认及面积差异处理时,应当在“面积差异处理”条款中明确面积发生误差时的处理方式。第五,网签时一定要认准交房日期是否确定。资金不足而延期交房是常有的事,开发商在预售合同上往往大做*,如只注明竣工日期,而不注明交付使用日期;运用“水电气安装后、质量验收合格后、小区配 套完成后”等一些模糊语言。对此,购房者在签订什么是网签合同时,一定要将交房日期明白无误地规定为“某年某月某日”,并注明开发商不能按时交房所需承担的责任。网签一般需要第三方支持考虑到网签的法律要求、专业要求和公正要求,一般需要第三方支持。当前国内在网签领域领先的服务商包括江苏买卖网电子商务有限公司
4、等,是国家工信部xx试点单位,拥有网签、电子缔约等系列知识产权,比较权威。中小企业进行网签活动可以通过ca买卖网等第三方电子缔约平台,大型企业采购和销售系统的网签活动,可以在其原有erp或者电子商务平台上加挂买卖网公司的“网签b2b购销系统”。太原市网签合同范本2018网签合同(2) 怎样网签合同1、网签合同各自加盖公章之后互相传真即达到签订合同的目的。2、公司找个人网签合同要求个人证件齐全且个人首先履行合同约定。3、签订合同前出卖人应该向买受人出示房屋所有权证及其他有关证书和证明文件。双方当事人应该仔细阅读合同条款,特别是其中具有选择性、补充性、填充性、修改性的内容。4、双方当事人应该按照自
5、愿、公平及诚实信用的原则订立合同,任何一方不得将自己的意志强加给另一方。选择申请仲裁解决争议的,可以向_市仲裁委员会申请。可根据实际情况决定合同原件的份数,并且在签订合同时认真核对,以确保各份合同内容一致。太原市网签合同范本出卖人:法定代表人:买受人:法定代表人:根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市房地产管理法及其他有关法律、法规之规定,买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议:第一条 项目建设依据。出卖人以 出让 方式取得位于_、编号为_的地块的土地使用权。【土地使用权出让合同号】【土地使用权划拨批准文件号】【划拨土地使用权转让批准文件号】为 _。该地块土
6、地面积为_,规划用途为 住宅 ,土地使用年限自_年_月_日至_年_月_日。出卖人经批准,在上述地块上建设商品房,【现定名】【暂定名】 证大光明城 。建设工程规划许可证号为_,施工许可证号为_。第二条 商品房销售依据。买受人购买的商品房为【现房】【预售商品房】。预售商品房批准机关为 长春市房地产管理局 ,商品房预售许可证号为_。第三条 买受人所购商品房的基本情况。买受人购买的商品房(以下简称该商品房,其房屋平面图见本合同附件一,房号以附件一上表示为准)为本合同第一条规定的项目中的:第_【幢】【座】_【单元】【层】_号房。该商品房的用途为_住宅_,属_框架_结构,层高为_,建筑层数地上_层,地下_
7、层。该商品房阳台是【封闭式】【非封闭式】。该商品房【合同约定】【产权登记】建筑面积共_平方米,其中,套内建筑面积_平方米,公共部位与公用房屋分摊建筑面积_平方米(有关公共部位与公用房屋分摊建筑面积构成说明见附件二)。第四条 计价方式与价款。出卖人与买受人约定按下述第_1_种方式计算该商品房价款:1、按建筑面积计算,该商品房单价为(人民币)每平方米_元,总金额(人民币)_千_百_拾_万_千_百_拾_元整。2、按套内建筑面积计算,该商品房单价为(_币)每平方米_元,总金额 (_币)_千_百_拾_万_千_百_拾_元整。3、按套(单元)计算,该商品房总价款为(_币)_千_百_拾_万_ _千_百_拾_元
8、整。第五条 面积确认及面积差异处理。根据当事人选择的计价方式,本条规定以【建筑面积】【套内建筑面积】(本条款中均简称面积)为依据进行面积确认及面积差异处理。当事人选择按套计价的,不适用本条约定。合同约定面积与产权登记面积有差异的,以产权登记面积为准。商品房交付后,产权登记面积与合同约定面积发生差异,双方同意按第_1_种方式进行处理:1、双方自行约定:(1)_按照政府最终测绘面积为准,依“多退少补”原则,按销售价格处理_;2、双方同意按以下原则处理:(1)面积误差比绝对值在3%以内(含3%)的,据实结算房价款;(2)面积误差比绝对值超出3%时,买受人有权退房。买受人退房的,出卖人在买受人提出退房
9、之日起30天内将买受人已付款退还给买受人,并按_利率付给利息。买受人不退房的,产权登记面积大于合同约定面积时,面积误差比在3%以内(含3%)部分的房价款由买受人补足;超出3%部分的房价款由出卖人承担,产权归买受人。产权登记面积小于合同登记面积时,面积误差比绝对值在3%以内(含3%)部分的房价款由出卖人返还买受人;绝对值超出3%部分的房价款由出卖人双倍返还买受人。产权登记面积-合同约定面积面积误差比=100%合同约定面积因设计变更造成面积差异,双方不解除合同的,应当签署补充协议。第六条 付款方式及期限。买受人按下列第_种方式按期付款:1、一次性付款,全部房款已收到_。2、分期付款3、其他方式买受
10、人应在 年 月 日前支付全部房款的 %;计 元;余款进行银行按揭。第七条 买受人逾期付款的违约责任。买受人如未按本合同规定的时间付款,按下列第_1_种方式处理:1.按逾期时间,分别处理(不作累加)(1)逾期在_ 45_日之内,自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止,买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之_一_的违约金,合同继续履行;(2)逾期超过_45_日后,出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的,买受人按累计应付款的_3_%向出卖人支付违约金。买受人愿意继续履行合同的,经出卖人同意,合同继续履行,自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止,买受人按日向出
11、卖人支付逾期应付款万分之_一 _(该比率应不小于第(1)项中的比率)的违约金。本条中的逾期应付款指依照本合同第六条规定的到期应付款与该期实际已付款的差额;采取分期付款的,按相应的分期应付款与该期的实际已付款的差额确定。第八条 交付期限。出卖人应当在_年_月_日前,依照国家和地方人民政府的有关规定,将具备下列第_3_种条件,并符合本合同约定的商品房交付买受人使用:1.该商品房经验收合格。2.该商品房经综合验收合格。3.该商品房经分期综合验收合格。4.该商品房取得商品住宅交付使用批准文件。但如遇下列特殊原因,除双方协商同意解除合同或变更合同外,出卖人可据实予以延期:1、遭遇不可抗力,且出卖人在发生
12、之日起_15_日内告知买受人的;第九条 出卖人逾期交房的违约责任。除本合同第八条规定的特殊情况外,出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人使用,按下列第_1_种方式处理:1、按逾期时间,分别处理(不作累加)(1)逾期不超过_45_日,自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止,出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之_一_的违约金,合同继续履行;(2)逾期超过_45_日后,买受人有权解除合同。买受人解除合同的,出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起_30_天内退还全部已付款,并按买受人累计已付款的_3_%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的,合同继续履行,自本
13、合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止,出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之_1_(该比率应不小于第(1)项中的比率)的违约金。第十条 规划、设计变更的约定。经规划部门批准的规划变更、设计单位同意的设计变更导致下列影响到买受人所购商品房质量或使用功能的,出卖人应当在有关部门批准同意之日起10日内,书面通知买受人:(1)该商品房结构形式、户型、空间尺寸、朝向;买受人有权在通知到达之日起15日内做出是否退房的书面答复。买受人在通知到达之日起15日内未作书面答复的,视同接受变更。出卖人未在规定时限内通知买受人的,买受人有权退房。买受人退房的,出卖人须在买受人提出退房要求之日起_3
14、0_天内将买受人已付款退还给买受人,并按 _银行同期存款_利率付给利息。买受人不退房的,应当与出卖人另行签订补充协议。第十一条 交接。商品房达到交付使用条件后,出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。双方进行验收交接时,出卖人应当出示本合同第八条规定的证明文件,并签署房屋交接单。所购商品房为住宅的,出卖人还需提供住宅质量保证书和住宅使用说明书。出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全,买受人有权拒绝交接,由此产生的延期交房责任由出卖人承担。由于买受人原因,未能按期交付的,双方同意按以下方式处理:双方另行约定_。第十二条 出卖人保证销售的商品房没有产权纠纷和债权债务纠纷。因出卖人原因,造成该商品房
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2018 签合同
链接地址:https://www.31doc.com/p-5249586.html