2019弱电合同(3篇).doc
《2019弱电合同(3篇).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2019弱电合同(3篇).doc(32页珍藏版)》请在三一文库上搜索。
1、合同范本/合同样本 2019弱电合同(3篇) *目录. 2019弱电合同. 弱电工程设计合同. 弱电工程施工合同范本合同编号:_ 甲方:_ 地址:_ 电话:_ 联系人:_传真:_ 邮编:_ 乙方:_地址:_电话:_联系人:_传真:_邮编:_甲乙双方为_(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下:一、工程概况1、工程名称:_(地点名称)弱电综合布线系统2、工程_3、工程概况:金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。二、甲乙双方的责任和义务1、甲方负责协调处理工地现场有关问题,保证现场正常施工的必要条件。2、乙方应按合同规定的时间施工
2、、完工,在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作:1)完成_(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为:约400米金属桥架安装;约_米的管路铺设;约_个信息点布线安装;约_个机房信息点布线安装;约_条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。5、甲方应及时将工程材料运到现场,并存放在安全的仓库。三、工程进度安排1、在甲乙双方协商下,计划在_年_月_日前全部完工。2、若遇甲方无法提供施工条件,甲乙双方另行协
3、商。四、工程验收时间工程完工后一月内,甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。五、合同预算金额本合同预算总金额为:(人民币)_元整(000.00)六、结算方式工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_%的预付款。工程验收合格后一周内付_%;余款_%一年内付清。乙方向甲方开据_省_市建筑安装专用发票。七、人力不可抗拒事故如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误,则工期顺延,责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方,并有采取一切必要措施从速完成施工。八、违约责任甲方不按本合同第六条的规定支付工程款,应承担每天千分之五的违约金。乙方中途舍弃工程安装,合同金额不
4、予支付处理;乙方不遵守保密约定应承担合同金额的百分之五十的扣款。九、解决争议的方式本合同发生纠纷,双方应协商解决,协商未成,交乙方所在地人民法院管辖。相关的合同范本施工分包合同房屋建筑装修施工合同钢结构施工合同家装施工合同施工监理合同油漆施工合同维修施工合同广告牌施工合同景观施工合同十一、合同生效及其它1、本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份,签盖章即生效。2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。3、本合同执行过程中,签订的补充协议属合同的组成部分。4、若有未尽事宜,双方友好协商解决。甲方(签章):_乙方(签章):_法定代表或其委托人:_ 法定代表或其委托人:_地址:_ 地址:_开户行:_
5、开户行:_帐号:_ 帐号:_签约时间:_年_月_日 签约地点:_弱电工程设计合同2019弱电合同(2) 发包方(简称甲方):_承包方(简称乙方):_根据中华人民共和国合同法、布线设计施工下列标准:iso11801 国际建筑通用布线标准ieee 100 base-t 100兆以太网ccitt isdn 综合业务数据网络标准ieee 8023 10base-t 光纤分布数据接口(fddi)标准ieee 8025 token ring 网络标准同时满足下列安装与设计规范h 中国民用建筑电气设计规范(jgj/t16-92)h 智能建筑设计标准(ebd-03-95)h 工业企业通信设计规范(cecs 0
6、9:89)h 建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范(cecs 72:97)h 建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范(cecs 72:97)以及其他有关法律法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本弱电工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。一、概况1甲方弱电工程系合法使用。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经有关部门审定具有弱电工程承包的相关资质证书的企业法人。2弱电施工地点:_区(县)_路_号。3弱电工程实施内容:详见附件一弱电工程实施内容表。4承包方式:_(包工包料、清包工、部分承包)。5总价款:¥_元,大写(人民币):_其中:材料费:_,人工费:_管理费:_,设计费:_垃
7、圾清运费:_,税金(341%):_其他费用:_经双方认可,变更施工内容,变更部分的工程款按实另计。6工期:自_年_月_日开工,至_年_月_日竣工,_工期 _天。二、关于材料供应的约定:1甲方提供的弱电布线材料:详见附件二甲方提供弱电布线材料、设备表。本工程甲方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失的,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,乙方可收取甲方提供材料价款保管费,费率由双方约定,由于保管不当造成的
8、损失,由乙方负责赔偿。2乙方提供的材料:详见附件三主弱电布线材料报价单。3乙方对甲方采购的弱电布线材料、设备,均应用于本合同规定的弱电工程,非经甲方同意,不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。4乙方供应的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系为伪劣商品,应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。三、关于工程质量及验收的约定1本工程执行 建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范(cecs 72:97)和智能建筑设计标准(ebd-03-95)的其它同类标准、质量评定验收标准。2本工程由_ _
9、方设计,施工方案。3甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费由甲方承担,工期顺延。4由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。5在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系,在签订工程项目变更单(详见附件四)后,方能进行该项目的施工,由此影响竣工日期,甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果,甲方自负,给乙方造成损失的,甲方应予赔偿。6工程验收甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,甲方不能按预约规定日期参加验收,由乙方组织人员进行验收,甲方应予承认。事后,若甲方要求复验,乙方应按要求办理复验。若复验合
10、格,其复验及返工费用由甲方承担,工期也予顺延。7工程竣工:乙方应提前三天通知甲方验收,甲方应自接到通知三日内组织验收,并办理验收移交手续(详见附件五工程质量验收单)。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方,另定验收日期。如通过竣工验收,甲方应承认原竣工日期,并承担乙方的看管费用和其他相关费用。四、有关安全生产和防火的约定甲方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、高空作业、水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及企业办公人员的安全,防止企业办公设备的毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,属甲方责任的,甲方负责和赔
11、偿;属于乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。五、关于工程价款及结算的约定1工程款付款方式列下表:付款时间 付款百分比 金 额对预算设计认可签订合同之日 1000元,第二次付款时扣除合同签订后 开工前二至五天 30% 元施工过程中 工程材料到现场或工期进度过半 30% 元竣工验收 当天 35% 元竣工验收后 一个月内 5% 元增加工程项目 签订项目变更表后两天内 100% 元2、工程结算:详见附件六工程结算单。工程保修期壹年。须工程款全部结清,甲、乙双方方能签订工程保修单(详见 附件七),保修期从竣工验收签章之日起算。双方款项往来,均应出具收据,施工结束须开具发票。六、其它事项甲方工作:(1)甲方应
12、在开工前_天,向乙方提供经物业管理部门认可或上级主管弱电部门的施工图纸或做法说明_份,并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空施工现场,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的施工现场中所滞留的设备、物件等应采取保护措施。向乙方提供施工需用的电,钥匙等必备条件,并说明使用注意事项。(2)做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生其他工作人员关系等的协调工作。(3)如确实需要拆改原建筑物结构或设计管线,负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续,并承担有关费用。乙方工作:(1)参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。(2)指派_为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、
13、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜,对其行为乙方应予认可。如更换人员,乙方应及时书面通知甲方。(3)未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准,不得随意拆改各种共用设备管线及原有建筑承重结构。七、违约责任1由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失,每停工或窝工一天,甲方付乙方_元;甲方未按合同的约定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_%_支付违约金。2由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_ %向甲方支付违约金。3甲方未办理有关手续,强行要求乙方拆改原有共用设备管线及建筑承重结构,由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并承担责任。4
14、乙方擅自拆改共用设备管线或原有建筑承重结构,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担责任。八、纠纷处理方式1因工程质量双方发生争议时,凭本合同文本和工程承包企业开具的统一发票,可向 市智能建筑协会调解,也可向所在区、县建设行政主管部门或消费者协会投诉。2当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解解决不成时,可以按照本合同约定向?市仲裁委员会申请仲裁?人民法院提起诉讼(将不选定的解决方式划出)九、合同的变更和解除合同经双方签生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。如要终止合同,提出终止合同一方,要以书面形式提出,应按合同总价款_%支付违约金,
15、并办理终止合同手续。施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,可视为本合同解除。十、其它约定1、_2、_3、_4、_5、_十一、本合同一式 份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。附件(略)甲方(签章):_乙方(签章):_委托代理人:_法定代表人:_委托代理人:_住址:_电话:_电话:_邮编:_邮编:_签订日期:_年_月_日签订地点:_弱电工程施工合同范本2019弱电合同(3) 甲方:武汉房地产开发有限公司 乙方:武汉科技发展有限公司 根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等有关法律、法规之规定,甲
16、、乙双方经友好协商,就乙方为甲方大厦的电梯布线工程进行施工有关事宜,签订本合同: 第一条工程概况工程名称:武汉大厦电梯布线工程 工程地点:武汉市黄浦区路号 工程内容:8台32层和2台8层电梯轿箱到电梯机房的布线(含地下三层)承包方式:包工、包料、包工期、包质量。第二条工程工期: 1、开工日:年月日;竣工日:年月日。 2、乙方应当严格遵守乙方提交并经甲方确定的进度计划中确定的总日历工期、各阶段工期。工期中已包括法定节假日、现场测试、提交竣工报告的时间、与其他施工方交叉施工、配合施工的等待时间,并包括政府的各种规定及临时规定、通告对工期的影响等在内,该等因素不作为延长工期的因素。 3、乙方逾期履行
17、任何一阶段工期,或甲方认为竣工日明显地变得不能遵守,甲方可要求对本工程的一个或多个部位优先完成而无需增加费用。乙方须无偿地对剩余工作无延误地遵从甲方指示。第三条工程质量等级 1、工程质量等级:优良 2、如本工程质量仅达到合格而未达到优良,乙方应当负责返工以达到优良。如甲方同意接受该质量仅达到合格的工程,乙方应当按建筑面积每平方米500元的标准承担违约金。 第四条工程造价 1、单价标准:人民币元。该单价一次性包死,不因人工、材料价格涨落等任何因素的变化而调整。该单价已经包含了乙方完成本工程所需的人工费、材料费、安装费、税费、施工手续办理所需费用等乙方完成本合同约定内容所需全部费用,除非本合同另有
18、约定外,甲方无须再向乙方支付任何费用。 2、工程施工过程中,如设计变更或甲方要求变更的,变更部分的工程造价按照人民币元的标准结算。 3、本工程总造价暂定为万元(大写:万元)人民币,最终按甲方确认的乙方实际工程量及本合同单价,据实结算。 第五条工地考察1、乙方已按甲方要求认真考察了施工现场并充分了解了施工现场位置、周边情况、储存空间、作业空间狭窄、起卸限制及任何其它足以影响工期、承包价款之情况。乙方理解不会独占工作面和工作空间以及施工现场,理解交叉施工、施工等待对工期、价款的影响,亦理解政府管理部门对施工作业方式和时间可能的影响或限制。乙方确认本合同所约定工程造价计价标准,已包括上述因素等对工期
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2019 合同
链接地址:https://www.31doc.com/p-5249705.html