供水合同4篇.doc
《供水合同4篇.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《供水合同4篇.doc(111页珍藏版)》请在三一文库上搜索。
1、合同范本/合同样本 供水合同4篇 *目录. 供水合同. 供水工程施工合同(六). 供水工程施工合同(六). 供水工程施工合同(四)合同编号:_签约地点:_签约时间:_协 议 书:供水人:_用水人:_为了明确供水人和用水人在水的供应和使用中的权利和义务,根据中华人民共和国合同法、城市供水条例等有关法律、法规和规章,经供、用水双方协商,订立本合同,以便共同遵守。第一条 用水地址、用水性质和用水量(一)用水地址为_.用水四至范围(即用水人用水区域四周边界)是_(可制订详图作为附件)。(二)用热面积(按照法定的建筑面积计算):_平方米,收费面积为_平方米。(三)用水量为_立方米日;_立方米月。(四)计
2、费总水表安装地点为:_(可制订详图作为附件)。(五)安装计费总水表共_具,注册号为_ .第二条 供水方式和质量(一)在合同有效期内,供水人通过城市公共供水管网及附属设施向用水人提供不间断供水。(二)用水人不能间断用水或者对水压、水质有特殊要求的,应当自行设置贮水、间接加压设施及水处理设备。(三)供水人保证城市公共供水管网水质符合国家生活饮用水卫生标准。(四)供水人保证在计费总水表处的水压大于等于_兆帕;以户表方式计费的,保证进入建筑物前阀门处的水压大于等于_兆帕。第三条 热水量及水费结算方式(一) 用水计量:1、用水的计量器具为:_计量表;_ic卡计量表;或者_.安装时应当登记注册。供、用水双
3、方按照注册登记的计费水表计量的水量作为水费结算的依据。结算用计量器具须经当地技术监督部门检定、认定。2、用水人用水按照用水性质实行分类计量。不同用水性质的用水共用一具计费水表时,供水人按照最高类别水价计收水费或者按照比例划分不同用水性质用水量分类计收水费。(二)供水价格:供水人依据用水人用水性质,按照_政府_(部门)批准的供水分类价格收取水费。在合同有效期内,遇水价调整时,按照调价文件规定执行。(三)水费结算方式l、供水人按照规定周期抄验表并结算水费,用水人在_月_日前交清水费。2、水费结算采取_方式。第四条 供、用水设施产权分界与维护管理(一)供、用水设施产权分界点是:供水人设计安装的计费总
4、水表处。以户表计费的为进入建筑物前阀门处。(二)产权分界点(含计费水表)水源侧的管道和附属设施由供水人负责维护管理。产权分界点另侧的管道及设施由用水人负责维护管理,或者有偿委托供水人维护管理。第五条 供水人的权利和义务(一)监督用水人按照合同约定的用水量、用水性质、用水四至范围用水。(二)用水人逾期不缴纳水费,供水人有权从逾期之日起向用水人收取水费滞纳金。(三)用水人搬迁或者其他原因不再使用计费水表和供水设施,又没有办理过户手续的,供水人有权拆除其计费水表和供水设施。(四)因用水人表井占压、损坏及用水人责任等原因不能抄验水表时,供水人可根据用水人上_个月最高月用水量估算本期水量水费。如用水人三
5、个月不能解决妨碍抄验表问题,供水人不退还多估水费。(五)供水人应当按照合同约定的水质不间断供水。除高峰季节因供水能力不足,经城市供水行政主管部门同意被迫降压外,供水人应当按照合同规定的压力供水。对有计划的检修、维修及新管并网作业施工造成停水的,应当提前24小时通知用水人。(六)供水人设立专门服务电话实行 24 小时昼夜受理用水人的报修。遇有供水管道及附属设施损坏时,供水人应当及时进入现场抢修。(七)如供水人需要变更抄验水表和收费周期时,应当提前一个月通知用水人。(八)对用水人提出的水表计量不准,供水人负责复核和校验。对水表因自然损坏造成的表停、表坏,供水人应当无偿更换,供水人可根据用水人上_个
6、月平均用水量估算本期水量水费。由于供水人抄错表、计费水表计量不准等原因多收的水费,应当予以退还。第六条 用水人的权利和义务(一)监督供水人按照合同约定的水压、水质向用水人供水。(二)有权要求供水人按照国家的规定对计费水表进行周期检定。(三)有权向供水人提出进行计费水表复核和校验。(四)有权对供水人收缴的水费及确定的水价申请复核。(五)应当按照合同约定按期向供水人交水费。(六)保证计费水表、表井(箱)及附属设施完好,配合供水人抄验表或者协助做好水表等设施的更换、维修工作。(七)除发生火灾等特殊原因,用水人不得擅自开封启动无表防险(用水人消火栓)。需要试验内部消防设施的,应当通知供水人派人启封。发
7、生火灾时,用水人可以自行启动使用,灭火后应当及时通知供水人重新铅封。(八)不得私自向其他用水人转供水;不得擅自向合同约定的四至外供水。(九)由于用水人用水量增加,连续半年超过水表公称流量时,应当办理换表手续;由于用水人全月平均小时用水量低于水表最小流量时,供水人可将水表口径改小,用水人承担工料费;当用水人月用水量达不到底度流量时,按照底度流量收费。第七条 违约责任(一)供水人的违约责任1、供水人违反合同约定未向用水人供水的,应当支付用水人停水期间正常用水量水费百分之_的违约金。2、由于供水人责任事故造成的停水、水压降低、水质量事故,给用水人造成损失的,供水人应当承担赔偿责任。3、由于不可抗力的
8、原因或者政府行为造成停水,使用水人受到损失的,供水人不承担赔偿责任。(二)用水人的违约责任1、用水人未按期交水费的,还应当支付滞纳金。超过规定交费日期一个月的,供水人按照国家规定有权中止供水。当用水人于半年之内交齐水费和滞纳金后,供水人应当于48小时内恢复供水。中止供水超过半年,用水人要求复装的,应当交齐欠费和供水设施复装工料费后,另行办理新装手续。2、用水人私自改变用水性质、向其它用水人转供水、向合同约定的四至外供水,未到供水人处办理变更手续的,用水人除补交水价差价的水费外,还应当支付水费百分之_的违约金。3、用水人终止用水,未到供水人处办理相关手续,给供水人造成损失的,由用水人承担赔偿责任
9、。第八条 合同有效期限合同期限为_年,从_年_月_日起至_年_月_日止。第九条 合同的变更当事人如需要修改合同条款或者合同未尽事宜,须经双方协商一致,签订补充协定,补充协定与本合同具有同等效力。第十条 争议的解决方式本合同在履行过程中发生争议时,由当事人双方协商解决。也可通过_调解解决。协商或者调解不成,由当事人双方同意由_仲裁委员会仲裁(当事人双方未在本合同中约定仲裁机构,事后又未达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉)。第十一条 其他约定_供 水 人:用 水 人:(盖章)(盖章)住 所:住 所:法定代表人:(签)法定代表人:(签)委托代理人:(签)委托代理人:(签)开 户 银 行:开 户 银
10、 行:账 号:账 号:电 话:电 话:供水工程施工合同(六)供水合同(2) 在工程实施期间或保修期内发生危及工程安全的事件,当监理人通知承包人进行抢救时,承包人声明无能力执行或不愿立即执行,则发包人有权雇用其他人员进行该项工作。若此类工作按合同规定应由承包人负责,由此引起的费用应由监理人在发包人支付给承包人的金额中扣除,监理人应与发包人协商后将作出的决定通知承包人。 发包人违约 发包人违约在履行合同过程中,发包人发生下述行为之一者属发包人违约。()发包人未能按合同规定的内容和时间提供施工用地、测量基准和应由发包人负责的部分准备工程等承包人施工所需的条件。()发包人未能按合同规定的期限向承包人提
11、供应由发包人负责的施工图纸。()发包人未能按合同规定的时间支付各项预付款或合同价款,或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证,导致付款延误。()由于法律、财务等原因导致发包人已无法继续履行或实质上已停止履行本合同的义务。 承包人有权暂停施工()若发生第款()、()项的违约时,承包人应及时向发包人和监理人发出通知,要求发包人采取有效措施限期提供上述条件和图纸,并有权要求延长工期和补偿额外费用。监理人收到承包人通知后,应立即与发包人和承包人共同协商补救办法。由此增加的费用和工期延误责任,由发包人承担。发包人收到承包人通知后的天内仍未采取措施改正,则承包人有权暂停施工,并通知发包人和监理人。由此增加的费用
12、和工期延误责任,由发包人承担。()若发生第款()项的违约时,发包人应按第款的规定加付逾期付款违约金,逾期天仍不支付,则承包人有权暂停施工,并通知发包人和监理人。由此增加的费用和工期延误责任,由发包人承担。 发包人违约解除合同若发生第款()、()项的违约时,承包人已按第款的规定发出通知,并采取了暂停施工的行动后,发包人仍不采取有效措施纠正其违约行为,承包人有权向发包人提出解除合同的要求,并抄送监理人。发包人在收到承包人书面要求后的天内仍不答复承包人,则承包人有权立即采取行动解除合同。 解除合同后的付款若因发包人违约解除合同,则发包人应在解除合同后天内向承包人支付合同解除日以前所完成工程的价款和以
13、下费用(应减去已支付给承包人的金额)。()即将支付承包人的,或承包人依法应予接收的为该工程合理订购的材料、工程设备和其他物品的费用。发包人一经支付此项费用,该材料、工程设备和其他物品即成为发包人的财产。()已合理开支的、确属承包人为完成工程所发生的而发包人未支付的费用。()承包人设备运回承包人基地或合同另行规定的地点的合理费用。()承包人雇用的所有从事工程施工或与工程有关的职员和工人在合同解除后的遣返费和其他合理费用。()由于解除合同应合理补偿承包人损失的费用和利润。()在合同解除日前按合同规定应支付给承包人的其他费用。发包人除应按本款规定支付上述费用和退还履约担保证件外,亦有权要求承包人偿还
14、未扣完的全部预付款余额以及按合同规定应由发包人向承包人收回的其他金额。本款规定的任何应付金额应由监理人与发包人和承包人协商后确定,监理人应将确定的结果通知承包人。 索赔 索赔的提出承包人有权根据本合同任何条款及其他有关规定,向发包人索取追加付款,但应在索赔事件发生后的天内,将索赔意向书提交发包人和监理人。在上述意向书发出后的天内,再向监理人提交索赔申请报告,详细说明索赔理由和索赔费用的计算依据,并应附必要的当时记录和证明材料。如果索赔事件继续发展或继续产生影响,承包人应按监理人要求的合理时间间隔列出索赔累计金额和提出中期索赔申请报告,并在索赔事件影响结束后的天内,向发包人和监理人提交包括最终索
15、赔金额、延续记录、证明材料在内的最终索赔申请报告。 索赔的处理()监理人收到承包人提交的索赔意向书后,应及时核查承包人的当时记录,并可指示承包人提供进一步的支持文件和继续作好延续记录以备核查,监理人可要求承包人提交全部记录的副本。()监理人收到承包人提交的索赔申请报告和最终索赔申请报告后的天内,应立即进行审核,并与发包人和承包人充分协商后作出决定,在上述期限内将索赔处理决定通知承包人。()发包人和承包人应在收到监理人的索赔处理决定后天内,将其是否同意索赔处理决定的意见通知监理人。若双方均接受监理人的决定,则监理人应在收到上述通知后的天内,将确定的索赔金额列入第条、第条或第条规定的付款证书中支付
16、;若双方或其中任一方不接受监理人的决定,则双方均可按第款的规定提请争议调解组解决。本站推荐相关的合同范本 弱电施工合同 消防工程施工合同 防水工程施工合同 爆破施工合同 成都市白蚁预防工程合同书 水利水电工程施工协议书 绿化施工合同 施工分包合同 公路、道路施工合同 ()若承包人不遵守本条各项索赔规定,则应得到的付款不能超过监理人核实后决定的或争议调解组按第款规定提出的或由仲裁机构裁定的金额。 提出索赔的期限()承包人按第款的规定提交了完工付款申请单后,应认为已无权再提出在本合同工程移交证书颁发前所发生的任何索赔。()承包人按第款规定提交的最终付款申请单中,只限于提出本合同工程移交证书颁发后发
17、生的索赔。提出索赔的终止期限是提交最终付款申请单的时间。十九、争议的解决 争议调解 争议的提出发包人和承包人或其中任一方对监理人作出的决定持有异议,又未能在监理人的协调下取得一致意见而形成争议,任一方均可以书面形式提请争议调解组解决,并抄送另一方。在争议尚未按第款的规定获得解决之前,承包人仍应继续按监理人的指示认真施工。 争议调解组发包人和承包人应在签订协议书后的天内,按本款规定共同协商成立争议调解组,并由双方与争议调解组签订协议。争议调解组由(或)名有合同管理和工程实践经验的专家组成,专家的聘请方法可由发包人和承包人共同协商确定,亦可请政府主管部门推荐或通过行业合同争议调解机构聘请,并经双方
18、认同。争议调解组成员应与合同双方均无利害关系。争议调解组的各项费用由发包人和承包人平均分担。 争议的评审()合同双方的争议,应首先由主诉方向争议调解组提交一份详细的申诉报告,并附有必要的文件图纸和证明材料,主诉方还应将上述报告的一份副本同时提交给被诉方。()争议的被诉方收到主诉方申诉报告副本后的天内,亦应向争议调解组提交一份申辩报告,并附有必要的文件图纸和证明材料。被诉方亦应将其报告的一份副本同时提交给主诉方。()争议调解组收到双方报告后的天内,邀请双方代表和有关人员举行听证会,向双方调查和质询争议细节;若需要时,争议调解组可要求双方提供进一步的补充材料,并邀请监理人代表参加听证会。()在听证
19、会结束后的天内,争议调解组应在不受任何干扰的情况下,进行独立和公正的评审,提出由全体专家签名的评审意见提交发包人和承包人,并抄送监理人。()若发包人和承包人接受争议调解组的评审意见,则应由监理人按争议调解组的评审意见拟定争议解决议定书,经争议双方签后作为合同的补充文件,并遵照执行。()若发包人和承包人或其中任一方不接受争议调解组的评审意见,并要求提交仲裁,则任一方均可在收到上述评审意见后的天内将仲裁意向通知另一方,并抄送监理人。若在上述天期限内双方均未提出仲裁意向,则争议调解组的意见为最终决定,双方均应遵照执行。 友好解决发包人和承包人或其中任一方按第款()项的规定发出仲裁意向通知后,争议双方
20、还应共同作出努力直接进行友好磋商解决争议,亦可提请政府主管部门或行业合同争议调解机构调解以寻求友好解决。若在仲裁意向通知发出后天内仍未能解决争议,则任何一方均有权提请仲裁。 仲裁或诉讼 仲裁()发包人和承包人应在签订协议书的同时,共同协商确定本合同的仲裁范围和仲裁机构,并签订仲裁协议。()发包人和承包人未能在第条规定的期限内友好解决双方的争议,则任一方均有权将争议提交仲裁协议中规定的仲裁机构仲裁。()在仲裁期间,发包人和承包人均应暂按监理人就该争议作出的决定履行各自的职责,任何一方均不得以仲裁未果为借口拒绝或拖延按合同规定应进行的工作。 诉讼发包人和承包人因本合同发生争议,未达成书面仲裁协议的
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 供水 合同
链接地址:https://www.31doc.com/p-5250102.html