【合同范文】加工贸易合同-从一件加工承揽合同纠纷案看民事诉讼证据的认定[1].docx
《【合同范文】加工贸易合同-从一件加工承揽合同纠纷案看民事诉讼证据的认定[1].docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《【合同范文】加工贸易合同-从一件加工承揽合同纠纷案看民事诉讼证据的认定[1].docx(5页珍藏版)》请在三一文库上搜索。
1、第 1 页 加工贸易合同:从一件加工承揽合同纠纷案看民事诉 讼证据的认定1 特征码 odqLvAQGMGAssEYHVsVB 一、基本案情 1998 年 1 月某霓虹灯厂与某广告公司签订了加工承揽合同。 合同规定:广告公司委托霓虹灯厂制作一个大厦的霓虹灯广告 牌一块;完工日期为 1998 年 3 月 6 日;工程总造价为 384283 元;付款方式为合同签订后预付总造价的 50% ,完工验收后总 造价的 45% 于 7 日内付清,扣留 5% 为保修款,一年后付清; 霓虹灯厂需严格按广告公司提供的施工图和效果图施工,如有 变动,需双方签字认可;违约将按工程总造价的 30% 赔付;延 误工期一天将
2、罚款工程总额的 1%。合同签订后,广告公司给付 霓虹灯厂工程款 19 万元,又于 1998 年 7 月给付霓虹灯厂 5 万 元,余款未付。 2000 年 6 月霓虹灯厂起诉广告公司。霓虹灯厂诉称:合同 签订后,因被告未及时提供广告牌的施工图纸,致使原告不能 及时施工。后经原告多次催促,被告才于 1998 年 3 月底交付施 工图纸。当原告于 4 月底完成广告牌的主体框架时,因大厦中 的客户提出影响其采光,致使施工停止。以后经被告、大厦及 客户三方协商一致,并要求原设计人对广告牌效果图进行了变 第 2 页 更设计。被告于 6 月中旬将变更后的图纸交予原告,原告按新 的图纸进行了重新施工,于 7
3、月初完工。完工后,被告又支付 了 5 万元,其余欠款经原告多次催要未果,故诉致法院要求其 支付所欠工程款 144283 元,并支付滞纳金。 被告方广告公司辩称:我公司依合同约定将图纸提供给原 告,但原告擅自对图纸进行更改,且延误了工期,完成后的广 告牌与合同约定不符,小了 100 平米,故余款不应支付。 在庭审中,霓虹灯厂为证明延迟开工责任归属,向法庭提 交了由广告公司的经办人吴某找的效果图设计人及施工图设计 人的证言,证明图纸设计完成的时间及施工中间更改图纸是应 广告公司吴某的要求而改的。霓虹灯厂还向法庭提交了施工图 纸,证明该图纸上注明的完成设计的时间为 1998 年 3 月,及更 改前后
4、的效果图纸各一张。 广告公司为证明其损失和延迟完工时间及责任,向法庭提 交了大厦发给广告公司的函,证明霓虹灯厂完工日期为 1998 年 11 月底;效果图复印件;吴某证明效果图的变更未经其同意 的证言。 对以上证据法院以当事人双方互相否定而未经核实判断, 均予以否定。但对未按合同约定时间完工的责任却以实际完工 的时间认定“霓虹灯厂未按合同约定时间完成制作任务,属违 约行为” 。 二、对双方向法庭提交证据的分析 第 3 页 (一) 、对于广告公司提交的效果图复印件及广告公司吴某 的证言,根据最高人民法院 1998 年发布的关于民事经济审判 方式改革问题的若干规定第二十八条规定:“下列证据,不 能
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 合同 范文 加工 贸易 一件 承揽 纠纷案 民事诉讼 证据 认定
链接地址:https://www.31doc.com/p-54311.html