【合同范文】黄河水利工程维修养护合同范文(试行)[1].docx
《【合同范文】黄河水利工程维修养护合同范文(试行)[1].docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《【合同范文】黄河水利工程维修养护合同范文(试行)[1].docx(29页珍藏版)》请在三一文库上搜索。
1、第 1 页 黄河水利工程维修养护合同范文(试行)1 特征码 mQyKeGXJBqsKOGOBvxhq 黄河水利工程维修养护合同(试行) 维修养护工程名称: 合同编号:_ 发包人:_ 承包人:_ 依据中华人民共和国合同法 ,_(以下简称发 包人)与_(以下简称承包人)就_工程维修 养护工作的有关事项,经双方协商一致,订立本合同,合同总 金额为人民币(大写)_元。 一、本合同的的词语涵义与下述第二条所列的通用条款中 的词语涵义相同。 二、本合同的组成文件及解释顺序为: 1合同(包括补充合同和协议) 2中标通知书 3招标文件 4专用合同条款 5通用合同条款 6技术条款 第 2 页 7组成合同的其它文
2、件。 上列合同文件为一整体,代替了本合同签订前双方所签订 的所有协议、会谈纪要以及相互承诺的一切文件。 三、承包人保证按照合同约定,全面完成各项承包工作, 并承担合同约定的全部义务和责任。 四、发包人保证按照合同约定付款,并承担合同约定的全 部义务和责任。 五、本合同经双方法定代表人或委托代理人签名并加盖本 单位公章后生效。 六、本合同正本一式两份,双方各执一份,具有同等法律 效力。副本_份,其中:发包人_份,承包人 _份。 发包人(公章):_ 承包人(公章) :_ 法定代表人(签章):_ 法定代表人 (签章):_ 委托代理人:_ 委托代理人: _ 电话:_ 电话: _ 传真:_ 传真: 第
3、3 页 _ 地址:_ 地址: _ 邮政编码:_ 邮政编码: _ 开户银行:_ 开户银行: _ 帐号:_ 帐号: _ _年_月_日 _年 _月_日 签订地点:_ 签订地点: _ 附件: 通用合同条款 1词语涵义及合同文件 第 1 条 词语涵义。除专用合同条款另有约定外,合同中 用词用语具有本条所赋予的涵义。 11 发包人:指专用合同条款中写明的当事人。 12 承包人:指专用条款写明的与发包人正式签署合同 的当事人。 13 发包人代表:指发包人履行本合同的全权负责人。 第 4 页 14 承包人代表:指承包人履行本合同的全权负责人。 15 合同:指由发包人与承包人为完成商定的工程维修 养护工作,明确
4、相互权利、义务关系的协议。 16 投标文件:指承包人为完成本合同规定的各项工作, 向发包人提交的投标总报价及承诺招标文件规定条件和要求的 文件。 17 中标通知书:指发包人正式向承包人授标的通知书。 18 工程维修养护:指对工程的安全检查、日常巡查、 防护、保养、维修,维持、恢复或局部改善原有工程面貌。 19 合同价格:指合同中写明的为完成合同规定的各项 工作应付给承包人的总金额。 110 费用:指为实施本合同所发生的所有开支。包括管 理费和分摊的其它费用。 111 承包期:指承包工程维修养护工作的历时。 112 天:指日历天。 113 书面形式:指任何手写、打印、印刷的各种函件, 包括电报、
5、电传、传真和电子邮件。 114 不可抗力:指台风、超常洪水、地震等自然灾害和 罢工、战争等异常现象以及政府颁布新政策、法律和采取新措 施导致合同无法履行的不可预见、不可避免并不能克服的客观 情况。 第 5 页 第 2 条 合同文件。组成合同的各项文件应能相互解释, 互为说明。当合同文件出现含糊不清或不一致时,除专用合同 另有约定外,解释合同文件的优先顺序如下: 21 合同(包括补充合同或协议) 。 22 中标通知书 BR 23 招标文件 24 专用合同条款。 25 通用合同条款。 26 技术条款。 27 组成合同的其它文件。 第 3 条 合同使用的语言文字和适用法律。 31 本合同使用的语言文
6、字为汉语或专用合同条款约定 的其他语言。 32 本合同适用的法律包括国家法律、行政法规和水利 部、黄河水利委员会的规章以及工程所在地的地方性法规和规 章。 33 施工中必须使用技术条款规定或专用合同条款约定 的国家和行业标准以及黄河水利委员会的规定和管理办法;没 有相应规定时,承包人应按专用合同条款约定的时间和要求提 第 6 页 出维修养护工艺,经发包人批准后执行。 第 4 条 联络。本合同中有关各方的联络应以书面形式为 准,并应送达双方约定的地点,办理签收手续。 2双方主要义务和责任 第 5 条 发包人主要义务和责任。 51 按专用条款约定的时间审查批复承包人上报的维修 养护期内的总体维修养
7、护计划。 52 按专用条款约定的时间审查批复承包人上报的单项 维修养护计划。 53 按专用条款约定的时间向承包人提供与工程维修养 护相关的档案资料。 54 按专用条款约定的时间向承包人提供测量基准点、 基准线、水准点及其基本资料和数据。 55 按专用条款约定的时间向承包人提供维修养护人员 及设备的驻留场地。 56 按专用条款的约定向承包人按时支付维修养护款。 第 6 条 承包人主要义务和责任。 61 在签订合同后及时进入维修养护现场,完成维修养 护准备工作,并认真执行发包人发出的与合同有关的任何指示, 严格按照合同中规定的标准及质量要求完成维修养护工作。 62 按发包人要求编制维修养护方案和实
8、施计划,并提 交发包人审批。维修养护方案中应包含文明施工和科学管理措 第 7 页 施,保证按国家有关规定文明施工。 63 遵守环境保护的法律、法规、规章及技术条款有关 规定,防止因对噪音、扬尘、废水、废油不进行控制和治理及 生活垃圾不及时清除而造成环境破坏及人员伤害和财产损失。 64 自行解决维修养护工作中的用电、用水、排水、照 明、通信等,并承担一切费用。 65 负责承包范围内所有工程及设施的保护工作。维修 养护时做好工作现场地下管线和邻近建筑物或构筑物的保护, 造成损坏承担一切费用。 66 在维修养护工作完成后,及时拆除临时设施,清除 维修养护工作区和生活区及其施工废弃物。 67 按发包人
9、要求及时提供各种报表及维修养护工作计 划、进展情况、管理信息等。 68 按专用条款的约定,提供有关维修养护资料和文件。 第 7 条 发包人代表。发包人代表可指派专人具体负责管 理某项维修养护工作的实施,并将被指派人的姓名通知承包人, 承包人应执行其指示。 第 8 条 承包人代表。承包人为实施本合同发出的一切函 件应由承包人代表或其授权代表签名,发包人在回执上签署姓 名和收到时间后生效。 3工作进度 第 8 页 第 9 条 实施计划。承包人应按技术条款规定的内容和发 包人的指示,编制实施计划提交发包人审批。发包人按专用条 款规定的时限内予以批复或提出修改意见,逾期不批复,可视 为该实施计划已经批
10、准。 第 10 条 延误开工。发包人未能按合同规定向承包人提供 开工条件,可以延长工期的,承包人有权提出延长工期的要求, 由此增加的费用和工期延误由发包人承担;不可以延长工期的 按专用条款的约定给承包人予以赔偿。 第 11 条 暂停工作。发包人认为有必要时,可向承包人发 出暂停全部或部分维修养护工作的指示,承包人应按发包人指 示立即停止工作。不论由于何种原因引起的暂停工作,承包人 在暂停期间负责妥善保护工程和提供安全保障。 当维修养护工作具备复工条件时,承包人应按照发包人发 出的复工通知中指定的时间复工。若承包人无故拖延和拒绝复 工,由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。 第 12 条 单
11、项维修工作工期延误。发生以下情况造成工期 延误时,由发包人承担责任。 121 增加合同中任何单项项目的工作内容。 122 增加合同中任何单项项目的工程量超过专用合同条 款约定的百分比。 123 改变合同中任何一项工作的标准或性质。 124 合同中涉及的由发包人责任引起的工期延误。 第 9 页 125 不可抗力:承包人在以上情况发生后 2 天内,就延 误的原因、项目内容、延期要求和因此发生的费用向发包人提 出报告,经发包人审查确认答复。发包人收到报告后 7 天内不 予答复,承包人即可视为报告已被确认 。非上述原因造成的工期延误,由承包人承担责任,并按专用 合同条款约定支付逾期完工违约金。 第 1
12、3 条 单项维修养护工作工期提前。某项工作如需要提 前完工,双方协商一致后签订提前完工协议,完工日期可以提 前。承包人按此协议修订进度计划,发包人应在 2 天内给予批 准。发包人应为赶工提供方便条件。提前完工协议应包括以下 主要内容: 131 提前的时间。 132 承包人采取的赶工措施。 133 发包人为赶工提供的条件。 134 赶工费用和奖金。 4质量与检验 第 14 条 质量管理。承包人应建立和健全质量保证体系, 并按专用合同条款约定的时间将一份包括质量管理机构的组成、 第 10 页 主要人员资格、试验设备清单、质量检查程序和细则等的维修 养护质量保证措施报告,报送发包人审批。 第 15
13、条 检查和返工。承包人应严格按照技术条款的规定 和发包人的指示,对维修养护使用的材料和工程设备以及其维 修养护工艺,进行全过程的质量检查,详细作好记录,填制工 程质量评定表,定期提交发包人审查。承包人应随时接受发包 人的检查检验,并为检查检验提供便利的条件。承包人应按发 包人的要求对于不合格的维修养护项目进行修补返工,承担由 自身原因导致修补返工的费用。因发包人原因增加的费用,由 发包人承担责任。 以上检查检验合格后,再发现由承包人原因引起的质量问 题,仍由承包人承担责任和处理质量问题所发生的费用。 以上检查检验不应影响维修养护的正常进行。如影响正常 进行,检查检验结果不合格时,影响正常维修养
14、护费用由承包 人承担,除此之外影响正常维修养护增加的费用由发包人承担。 第 16 条 质量要求。质量应达到水利行业的质量检验评定 标准,水利行业没有具体标准的项目应达到技术条款的质量要 求。 因承包人原因达不到约定的质量标准和要求,能返工且返 工后能达到约定的质量标准和要求的,发包人可要求承包人返 工,承包人应按发包人要求的时间返工,直到符合约定的质量 第 11 页 标准和要求,由承包人承担返工费用;能返工但返工不可能达 到约定的质量标准和要求,承包人应按发包人要求的时间返工, 并承担违约责任;不能返工的由承包人承担违约责任。 因发包人原因达不到约定的质量标准和要求,由发包人承 担返工的费用。
15、 双方对维修养护质量有争议,可提请专用条款约定的部门 裁定,发生的一切费用由责任方承担。 5合同价款与支付 第 17 条 合同价格调整 合同价格在合同书签订后,任何一方不得擅自改变。在发 生下列情况之一时可作调整。 171 发包人确认的变更。 172 专用合同条款约定的其他增减和调整。 承包人在上述情况发生后,将调整原因、内容、金额以书 面形式通知发包人予以复核,批准后通知承包人。 第 18 条 月维修养护付款申请报告的核实确认 承包人按专用合同条款约定的时间,向发包人提交月维修 养护付款申请报告。发包人在接到报告 7 天内核实已完维修养 护工作任务和应支付的维修养护款,若月维修养护付款申请报
16、 告需要修改,承包人应按发包人的指示进行修改,重新提交月 维修养护付款申请报告。发包人应在 3 天内对修改后的月进度 付款申请报告签字确认。 第 12 页 第 19 条 维修养护款支付 发包人在签字确认后 14 天内不予支付维修养护款,承包人 可向发包人发出要求付款通知,发包人在收到承包人通知后仍 不能按要求支付,承包人可在发出通知 7 天后减缓维修养护工 作速度,直至停止工作,发包人承担违约责任。 若承包人和发包人协商同意签订延期付款协议,发包人可 延期支付维修养护款。协议应明确约定付款日期和利息计算方 法。 第 20 条 维修养护款结算 维修养护工作检查验收合格后,承包人应按有关规定和专
17、用合同条款约定的时间向发包人提交完工结算报告。发包人收 到完工结算报告后应在 28 天内予以批准或提出修改意见并在专 用合同条款约定的时间内办理结算。 6变更 第 21 条 变更 211 变更的范围和内容: (1)取消合同中任何一项工作。 (2)改变合同中任何一项工作的标准和性质。 (3)改变合同中任何一项工作的完工日期或改变已经批准 的施工顺序。 212 变更的程序和指示: (1)承包人收到发包人发出的变更后必须按变更要求执行, 第 13 页 若不同意变更,应在 2 天内答复发包人。承包人未在 2 天内答 复发包人,则视为承包人已同意发包人提出的变更要求。 (2)没有发包人的指示,承包人不得
18、擅自进行变更。 第 22 条 确定变更价款和工期。做出第 21 条规定的变更 后,如果变 更项目引起维修养护方案和进度计划发生实质性变动,影响了 其原定维修养护费用时,应在双方协商的时间内,由承包人提 出变更报价书,承包人和发包人充分协商后作出调整价款和完 工日期的变更决定;除此之外,不予调整合同价款。 因承包人违约必须作出的变更,因而增加的费用和工期延 误,责任由承包人承担。 7验收 第 23 条 验收 合同期满或承包人按合同完成某一阶段或某一单项维修养 护工作时,可进行合同期满验收、阶段验收或单项验收。 231 阶段验收或单项维修养护工作验收。承包人按合同 完成某一阶段或某一单项维修养护工
19、作后,承包人应 7 天内按 照发包人要求提交验收报告(附验收资料) ,发包人应在收到承 第 14 页 包人提交的验收报告后 7 天内通知承包人组织验收,验收结果 和结论作为本合同验收申请报告的附件。 232 合同期满验收 合同期满后 14 天内承包人按照发包人要求提交验收报告 (附验收资料) 。发包人应在收到承包人提交的验收报告后 7 天 内通知承包人组织验收,验收合格由发包人签署验收证书,颁 发给承包人。 8争议、违约和索赔 第 24 条 争议的解决。发包人和承包人出现争议时,要求 调解、仲裁或诉讼的,可按专用合同条款的约定,采用以下的 方式解决: 241 提请行业经济合同争议调解机构调解,
20、对调解结果 不能接受,或由于一方原因使调解结果无法执行,任何一方可 提请仲裁或诉讼解决争议。 242 签订仲裁协议或确定仲裁范围和仲裁机构。任何一 方均可将争议提交专用合同条款约定的仲裁机构仲裁或向有管 辖权的人民法院诉讼。 发生争议后,任何一方均不得以调解和仲裁或诉讼判决未 果为借口拒绝或拖延按合同约定进行的工作,双方都应继续履 行合同。 第 25 条 违约。发包人不能按合同约定履行自己的义务及 发生其他使合同无法履行的行为,承包人应及时向发包人提出 第 15 页 书面通知,要求发包人在期限内履行合同,否则有权暂停维修 养护工作,直至解除合同,发包人应承担违约责任,支付违约 导致承包人增加的
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 合同 范文 黄河 水利工程 维修 养护 试行
链接地址:https://www.31doc.com/p-88948.html