《外墙保温工程施工合同书.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《外墙保温工程施工合同书.doc(15页珍藏版)》请在三一文库上搜索。
1、外墙保温工程施工合同书甲方:锦宸集团有限公司重庆分公司第七项目部 乙方:重庆有益建筑劳务工程有限公司 依据中华人民共和国经济合同法和建筑工程承包条例,为明确双方在施工过程中的权利、义务及经济责任,经双方协商达成合同条款如下:一、工程项目1、工程名称:聚金万佳苑一标段2、工程地点:谢家湾文化七村50号3、工程范围及内容:、工程范围:4#楼外墙保温工程。、工程内容:4#楼外墙保温人工。、合同单价:人工费15元/二、材料供应1、外保温材料由建设单位提供。三、工期:根据工程需要,外保温施工工期为70 天,以实际进场施工时间为准(下雨等特殊情况顺延)。四、工程质量及竣工验收:1、质量检验及验收标准:按施
2、工图纸、设计变更通知及国家、地方颁发的现行施工验收标准为依据。使用材料质量及规格由建设方负责。五、工程价款支付1、保温工程人工费按照经聚金公司审定后的月进度工程款中劳务费的80%进行支付,余下的20%人工费在保温工程完成验收合格后一次性支付给乙方。2、保温工程人工费的支付依据:由甲方在本合同签订后,向聚金实业(集团)有限公司出具外墙保温工程人工费支付不可撤销委托书,委托书在甲方和聚金公司盖公章后立即生效。3、每月工程款的发票由甲方提供给聚金公司,每月工程款中应支付的人工费,由甲乙双方确认并盖公章,由乙方作为向聚金公司领款的凭据。六、施工安全:1、严格执行安全生产责任制。2、乙方在施工期间应安全
3、生产、文明施工,避免一切事故的发生。对已发生的事故必须及时向甲方及相关部门汇报,做到及时处理。3、乙方必须接受甲方(总承包方)的安全检查,及时整改事故隐患;禁止擅自使用机具设备、电气和从事特种作业。甲方对违反安全法规的人员有权处理,直至劝其离场或终止合同。乙方有权拒绝甲方的违章指挥。4、安全事故赔偿责任按原甲乙双方签订的建设工程劳务承包合同有关条款执行。七、违约责任:合同从签定之日起生效,共同信守,严格执行,如一方违约,按工程总价的10%处以违约金。八、解决合同纠纷的方式:事先由各方协商解决,在双方协商解决未达成一致时,可申请当地人民法院判决。九、其他约定事项: 1、施工节点、大样图由建设方提
4、供。十、附则;本合同一式肆份,双方签字盖章后具有同等法律效力,工程尾款结清后本合同自动失效。甲方(盖章):委托代理人:电话:乙方(盖章):委托代理人:电话:签订日期: 年 月 日外墙保温工程施工合同书甲方:正太集团有限公司重庆分公司第三项目部 乙方:重庆有益建筑劳务工程有限公司 依据中华人民共和国经济合同法和建筑工程承包条例,为明确双方在施工过程中的权利、义务及经济责任,经双方协商达成合同条款如下:一、工程项目1、工程名称:聚金万佳苑三标段2、工程地点:谢家湾文化七村50号3、工程范围及内容:、工程范围:6#楼外墙保温工程。、工程内容:6#楼外墙保温人工。、合同单价:人工费15元/二、材料供应
5、1、外保温材料由建设单位提供。三、工期:根据工程需要,外保温施工工期为70 天,以实际进场施工时间为准(下雨等特殊情况顺延)。四、工程质量及竣工验收:1、质量检验及验收标准:按施工图纸、设计变更通知及国家、地方颁发的现行施工验收标准为依据。使用材料质量及规格由建设方负责。五、工程价款支付1、保温工程人工费按照经聚金公司审定后的月进度工程款中劳务费的80%进行支付,余下的20%人工费在保温工程完成验收合格后一次性支付给乙方。2、保温工程人工费的支付依据:由甲方在本合同签订后,向聚金实业(集团)有限公司出具外墙保温工程人工费支付不可撤销委托书,委托书在甲方和聚金公司盖公章后立即生效。3、每月工程款
6、的发票由甲方提供给聚金公司,每月工程款中应支付的人工费,由甲乙双方确认并盖公章,作为乙方向聚金公司领款的凭据。六、施工安全:1、严格执行安全生产责任制。2、乙方在施工期间应安全生产、文明施工,避免一切事故的发生。对已发生的事故必须及时向甲方及相关部门汇报,做到及时处理。3、乙方必须接受甲方(总承包方)的安全检查,及时整改事故隐患;禁止擅自使用机具设备、电气和从事特种作业。甲方对违反安全法规的人员有权处理,直至劝其离场或终止合同。乙方有权拒绝甲方的违章指挥。4、安全事故赔偿责任按原甲乙双方签订的建设工程劳务承包合同有关条款执行。七、违约责任:合同从签定之日起生效,共同信守,严格执行,如一方违约,
7、按工程总价的10%处以违约金。八、解决合同纠纷的方式:事先由双方协商解决,在双方协商解决未达成一致时,可申请当地人民法院判决。九、其他约定事项: 1、施工节点、大样图由建设方提供。十、附则;本合同一式肆份,双方签字盖章后具有同等法律效力,工程尾款结清后本合同自动失效。甲方(盖章):委托代理人:电话:乙方(盖章):委托代理人:电话:签订日期: 年 月 日外墙保温工程施工合同书甲方:正太集团有限公司重庆分公司第三项目部 乙方:重庆梧鹏建筑劳务工程有限公司 依据中华人民共和国经济合同法和建筑工程承包条例,为明确双方在施工过程中的权利、义务及经济责任,经双方协商达成合同条款如下:一、工程项目1、工程名
8、称:聚金万佳苑三标段2、工程地点:谢家湾文化七村50号3、工程范围及内容:、工程范围:9#楼外墙保温工程。、工程内容:9#楼外墙保温人工。、合同单价:人工费15元/二、材料供应1、外保温材料由建设单位提供。三、工期:根据工程需要,外保温施工工期为70 天,以实际进场施工时间为准(下雨等特殊情况顺延)。四、工程质量及竣工验收:1、质量检验及验收标准:按施工图纸、设计变更通知及国家、地方颁发的现行施工验收标准为依据。使用材料质量及规格由建设方负责。五、工程价款支付1、保温工程人工费按照经聚金公司审定后的月进度工程款中劳务费的80%进行支付,余下的20%人工费在保温工程完成验收合格后一次性支付给乙方
9、。2、保温工程人工费的支付依据:由甲方在本合同签订后,向聚金实业(集团)有限公司出具外墙保温工程人工费支付不可撤销委托书,委托书在甲方和聚金公司盖公章后立即生效。3、每月工程款的发票由甲方提供给聚金公司,每月工程款中应支付的人工费,由甲乙双方确认并盖公章,由一方作为向聚金公司领款的凭据。六、施工安全:1、严格执行安全生产责任制。2、乙方在施工期间应安全生产、文明施工,避免一切事故的发生。对已发生的事故必须及时向甲方及相关部门汇报,做到及时处理。3、乙方必须接受甲方(总承包方)的安全检查,及时整改事故隐患;禁止擅自使用机具设备、电气和从事特种作业。甲方对违反安全法规的人员有权处理,直至劝其离场或
10、终止合同。乙方有权拒绝甲方的违章指挥。4、安全事故赔偿责任按原甲乙双方签订的建设工程劳务承包合同有关条款执行。七、违约责任:合同从签定之日起生效,共同信守,严格执行,如一方违约,按工程总价的10%处以违约金。八、解决合同纠纷的方式:事先由各方协商解决,在双方协商解决未达成一致时,可申请当地人民法院判决。九、其他约定事项: 1、施工节点、大样图由建设方提供。十、附则;本合同一式肆份,双方签字盖章后具有同等法律效力,工程尾款结清后本合同自动失效。甲方(盖章):委托代理人:电话:乙方(盖章):委托代理人:电话:签订日期: 年 月 日- 欢迎下载资料,下面是附带送个人简历资料用不了的话可以自己编辑删除
11、,谢谢!下面黄颜色背景资料下载后可以编辑删除X X X 个 人 简 历个人资料姓 名:xxxx婚姻状况:未婚照片出 生:1987-06-24政治面貌:团员性 别:男民 族:汉学 位:本科移动电话:专 业:英语电子邮件:地 址: 教育背景2006.9-2010.6吉林工程技术师范学院-外国语言文学系主修课程本科阶段主修大学英语精读,大学英语泛读,英语口语,英语听力,英语写作,英语口译,翻译学,词汇学,语法学,英美概况,英国文学,美国文学,语言学,日语,中外名胜。特长及兴趣爱好除了有专业的英语方面知识外,我在校生活部工作一年, 在系宣传部和秘书处各工作一年。为全面发展,大三上学期,我加入系文学社,
12、参于了我系心韵杂志的创刊和编辑工作。在这些活动中锻炼了我的领导和团队协作能力,学会了更好的与人相处,这些在我以后的工作中一定会有很大的帮助。计算机能力能熟悉使用Office工具以及Photoshop、Flash等软件。获国家计算机二级等级资格证书。外语水平通过英语专业四级考试,能熟练进行听说读写译。奖励情况:2007-2008 优秀学生会干部 200807 师生合唱比赛一等奖普通话水平测试等级证书英语专业四级证书自我评价D能爬上的最大坡度292.车险定损核价运作规范规定事故车辆修复费用包括(ABCD)A事故损失部分维修工时B事故损失部分需更换的配件费C残值D税费293.车辆全损或推定全损案件,
13、 在确定损失前,应该了解(ABD)汽车信息A了解车辆购置时间、价格B取得车辆的购置发票或其他证明C了解车辆的购置渠道D了解车辆的所有人294.机动车电器故障引起火灾的主要原因有(BC)A电瓶故障B线路故障C电器元件故障D日光聚集295. 车险定损核价运作规范规定对残值处理的原则(AB)BA所有残值归被保险人所有,保险人在维修费中扣除B事故车辆更换的配件由保险人收回后不计入残值之内C所有配件必须折旧卖给被保险人D所有配件必须折旧卖给维修厂或废品收购站296.从火灾原因调查的角度,汽车火灾的原因分(ABCD)A机械故障类(如发动机过热)B电器类(线路老化短路)C人为类(纵火)D交通事故类(碰撞、倾
14、覆、货物引起)297.对汽车整车进行测量非常重要的平面(D)?A基本面B中心面C零平面D下平面298.机械配件的基本维修原则(ABCD)A超过配合尺寸,通过加工也无法得到装配技术要求B变形通过矫正无法保证使用性能和安全技术要求C断裂无法焊接或焊接后无法保证使用性能和安全技术要求D转向等涉及到安全的所有发生变形的配件299.被保险人可依据哪些有效证明作为领取赔款的凭证(A)ACA居民身份证B有效驾驶本C户口薄300.驾驶员未取得驾驶资格包括哪些情况(ABCD)ABCA无驾驶证B驾驶车辆与准驾车型不符C公安交关部门规定的其他属于非有效驾驶的情况D驾驶证丢失301.车险网上理赔系统录入的要求有哪些(
15、ABCDE)A查勘时间照片最佳大小为60-80kB扫描仪设置方档最佳大小100-150kC索赔申请书应当由当事驾驶员在第一时间亲笔填写D车损照片的拍摄必须符合车险定损核价运作规范的相关规定E驾驶证,行驶证应尽量在查勘环节第一时间采取原件拍摄 判断题 1. 185/65R14,其中R代表Radial:表达轮胎纹络为放射状的又称“子午线”() 2. 检查安全气囊系统故障时,必须先拆下蓄电池负极,再使用仪器读出故障代码。() 3. 路面附着性能越好,汽车抗热衰退性能越好。() 4. 废气再循环的作用是减少HC、CO和NOX的排放量() 5. 机动车辆保险条款(2005版)中,保险车辆发生事故,应当由
16、第三者负责赔偿但确实无法找到第三者的,赔偿处理时实行30%绝对免赔率() 6. 受害人无固定收入的,按照其最近二年的平均收入计算;() 7. 营运机动车在规定检验期限内经安全技术检验合格的,不再重复进行安全技术检验() 8. 本公司与被保险人就赔款金额协商确定并赔偿结案后,受害人又就同一事故向被保险人提出赔偿请求的,本公司可二次追加赔付() 9. 维修车辆竣工结帐后,驾驶员驾驶车辆从修理厂开出时与一辆车辆相撞,因碰撞地点还在修理厂内,我司不负赔偿责任.() 10. 机动车辆保险条款(2005版)基本险有四个独立险种()11用于支付公安交管部门逃逸案件处理费用的特殊案件可视金额参照本机构核赔权限
17、进行审核()12.四冲程发动机的做工冲程中,曲轴带动活塞从上支点向下至点运动,此时进气门关闭()13.当汽车在一般条件下行使时,应选用双速主减速器中的高速档,而在行使条件较差时,则采用低速档()14.评价汽车制动性的指标制动效能、制动效能的恒定值、制动时的方向稳定性()15.热塑性材料件损伤以修复为主,热固性塑性件损伤需更换()16.投保人对投保标的具有保险利益,不具有保险利益的,保险合同无效()17. 道路交通安全法实施条例有关高速公路应当标明车道行使速度,最高120公里小时,最低70公里小时()18.暴风指风速28.5米/以上的大风()19.刚性万向节是靠零件的铰链式联结来传递动力的,而挠
18、性万向节则是靠弹性零件来传递动力的()20.查勘案件查勘完毕后,只能点击发送按钮发送案件,不能通过 点击申请核价或申请核损按钮直接到达目的平台()21.双片离合器中间压盘的前后,都需设有限位装置()22.各种车身的修复,都不要使用测量工具测量车身尺度()23附加险条款与基本险条款相抵触之处,以附加险为准,未尽之处,以基本险为准()24.保险车辆因路面不平导致两个以上车辆轮胎磨损严重后破裂,轮胎的损失我司不负责赔偿()25.李某于2006年4月1日向我司投保一辆奥迪A6汽车,于同年10月30日于一摩托车发生双方事故,经交警裁定李某为主要责任,对于该事故作为核赔人在审核时首先核对三者方的承保情况。
19、()26.汽车转弯时,转弯半径越大车速越小,附着系数越小,中心位置越高,其操作稳定性越好。()27.应当有交强险赔偿的损失和费用,如交强险未赔付,商业三者险也可赔付()28. 一张照片已能反映出多个部件、部位受损真实情况的不需要单个或重复拍摄,重大配件或价格较贵的配件同样如此,不必单独牌照()29.书面委托代理的授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、权限和期间,并由委托人签字或盖章。()30.气缸盖衬垫俗称汽缸床()31.轿车一般采用边梁式车架()32.汽车实际价指投保车辆在保险合同签订地的市场价格()33.四冲程发动机的作功冲程中曲轴带动活塞从上止点向下止点运动,此时,进排气门关
20、闭()34. 公民下落不明满三年的,利害关系人可以向人民法院申请宣告他为失踪()35.在道路上发生交通事故,车辆驾驶人应立即停车,保户现场,因抢救应标明位置()36.保险车辆发生多次事故,累计赔付金额时,保单合同自动终止()37.本公司与被保险人就赔偿金额协商确定并赔偿结案后,受害人又就同一事故向被保险人提出赔偿请求,本公司可以追加赔付()38.车辆停放过程中突然遭受洪水侵袭,紧会造成电器部分及线路损坏,可给予一定的清洁费用()39.本车上的财产损失属于标的商业三者险的理赔范围()40.承保年度单均赔款(统计期间该承保年度所有保单项下已决赔款未决赔款)/统计期间该承保年度承保数量(304010
21、3)小学教育主考院校: 浙江师范大学层次:专科序号课程代码课程名称学分1 00001 马克思主义哲学原理 3.0 2 00002 邓小平理论概论 3.0 3 00003 法律基础与思想道德修养 2.0 4 00010 大学语文(专) 4.0 5 00395 科学.技术.社会 5.0 6 选修课组(二选一)00012 英语(一) 7.0 00409 美育基础 4.0 7选修课(二选一) 0041300414现代教育技术(含实践) 4.0(含实2.0)0001800019 计算机应用基础(含实践)4.0(含实2.0)8 00405 教育原理 6.0 9 00407 小学教育心理学 5.0 10 00410 小学语文教学论 5.0 11 00411 小学数学教学论 5.0 12 00408 小学科学教育 4.0 13 00412 小学班主任 4.0 14 00406 小学教育科学研究 4.0 15 00415 中外文学作品导读 8.0 15 00417 高等数学基础 8.0 16 00416 汉语基础 4.0 16 00418 数论初步 4.0
链接地址:https://www.31doc.com/p-5182720.html