[从业资格考试]建设工程法规及相关知识.doc

建设工程法规及相关知识模拟题一一、单项选择题1刘某2007年8月1日取得建造师注册证书和执业印章，2008年刘某与所在单位解除劳动合同并开始在新单位上班，则（ ） A. 刘某可以直接在新单位继续以建造师名义执业至2010年7月31日 B. 注册机关应撤销刘某的注册证书及印章 C.刘某可以申请增项注册，在原单位上增加一个注册单位 D.刘某可以申请变更注册，经变更执业单位后可继续以建造师名义执业至2010年7月31日2关于法律法规的效力的理解，（ ）是正确的。A.部门规章的法律效力肯定高于地方政府规章B.地方性法规的法律效力肯定高于地方政府规章C.地方性法规的法律效力肯定高于部门规章D.地方性法规的法律效力肯定高于行政法规3关于法律关系的叙述，（ ）是不正确的。A.一个法律关系中至少有2个以上的主体B.建设工程施工合同的法律关系主体必须是法人C.侵权行为不能作为法律关系的客体D.抗辩权是合同法律关系中的内容42002年5月8日，王某骑车回家经过一个工地时，掉入没有设置明显标志和采取安全措施的坑中，当时未予注意，5月29日去医院检查才发现骨折。王某于同年6月10日出院找到建设项目的发包人和承包人要求赔偿，两单位相互推委。次日，王某准备前往法院起诉，当地突遭台风袭击，交通阻隔，因此未能成行。下列说法正确的是（ ）。A本案诉讼时效于2003年5月29日届满B本案诉讼时效于2003年6月10日届满 C王某6月11日的行为适用诉讼时效中止D王某6月11日的行为适用诉讼时效中断5 为了担保债的履行而在债务人或第三人特定的物或权利上所设定的权利称为（ ）。A 所有权 B抵押权C用益物权 D担保物权6 根据物权法，建设用地使用权属于( )。A 所有权 B 用益物权C 担保物权 D 留置权7.根据建筑工程施工许可管理办法，下列不属于建设单位申请领取施工许可证的前提条件是()。A.已经取得安全生产许可证B.办理了工程质量监督手续C.有满足施工需要的施工图纸D.已经取得规划许可证8从事建筑活动企业或单位，应当向（）申请设立登记，并由建设行政主管部门审查，颁发资格证书。A.工商行政管理部门 B.县级以上地方人民政府建设行政主管部门C.省级以上人民政府建设行政主管部门 D.所在地人民政府9 施工总承包单位与分包单位依法签订了“幕墙工程分包协议”，在建设单位组织竣工验收时发现幕墙工程质量不合格。下列表述正确的是()。A.分包单位就全部工程对建设单位承担法律责任B.分包单位可以不承担法律责任C.总包单位就分包工程对建设单位承担全部法律责任D.总包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任10某招标文件中确定的开标时间是7月1日，投标有效期是3个月，某投标人于6月15日提交投标书和投标保证金。问：该投标保证金的有效期应至（ ）。 A 9月30日 B9月15日  C10月15日     D10月30日11某工程项目在估算成本是1000万元人民币，概算成本是950万元人民币，预算成本是900万元人民币，投标时某承包商根据自己企业定额算得成本是800万元人民币，则根据招标投标法中规定“投标人不得以低于成本的报价竞标”。该承包商投标时报价不得低于（ ）A.1000万元 B.950万元C.900万元 D.800万元 12.在依法必须进行招标的工程范围内，对于重要设备、材料等货物的采购，其单项合同估算价在( )万元人民币以上的，必须进行招标。A.50 B.100C.150 D.20013.某建设项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，经评审的投标价格最低的投标人报价1200万元，评标价1000万元，评标结束后，该投标人中标，招标人要求其再降低报价为1100万元，则双方订立的施工合同，合同价应为（ ）才是符合法律规定的。A1200万元 B. 1150万元C1050万元 D. 1000万元14某建筑施工企业在进行安全生产培训时组织其员工进行课堂讨论，以下说法正确的是（ ）。 A.张某认为安全生产知情权是指从业人员有权了解其工作岗位的安全责任、操作规程和危险因素 B.王某认为安全生产请求赔偿权是指因安全事故受到损害的从业人员，在没有办理工伤社会保险的情况下，可以向本单位提出赔偿要求 C.李某认为在发现存在事故隐患时，有权停止作业或采取可能的应急措施后撤离作业场所 D.丁某认为在发现工地上存在事故隐患时，应当立即向现场安全管理人员报告一、单项选择题15生产经营单位使用涉及生命安全、危险性较大的特种设备，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，（ ），方可投入使用。A.报安全生产监督管理部门批准B.由专业检测机构检测合格，取得安全标志 C.登记建档，并定期检测、评估、监控，并制定应急预案 D健立专门安全管理制度，定期检测评估16为了保证某工程在“十·一”前竣工，建设单位要求施工单位不惜一切代价保证工程进度，对此，下面说法正确的是（ ） A.因为工程是属于业主的，业主有权这样要求 B.建设单位应书面通知施工单位，变更合同，如果施工单位不同意，建设单位有权解除合同 C.施工单位有权拒绝建设单位这样的要求 D.建设单位不可以直接这样要求，应该委托监理工程师来下达这样的指令17建设工程安全生产管理条例明确的安全生产管理基本制度中不包括（ ）。A安全生产教育培训制度 B安全生产事故防范制度C安全生产检查制度 D安全责任追究制度18建设工程安全生产管理条例规定，施工单位应当将施工现场的（ ）分开设置，并保持安全距离。A办公区与生活区 B备料区与作业区C办公、生活区与备料区 D办公、生活区与作业区19建设工程安全生产管理条例第10条规定，依法批准开工报告的建设工程，（ ）应当自开工报告批准之日起15日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A建设单位 B施工单位 C监理单位 D设计单位20按照建设工程安全生产管理条例规定，不属于监理单位安全生产管理责任和义务的是（ ）。A 审查安全技术措施及专项施工方案 B发现安全事故隐患，要求施工单位整改C按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理D对建设工程安全生产承担连带责任21对安全生产许可证的申请、管理，不正确的是（ ）。A. 未取得安全生产许可证，建筑施工企业不得从事建筑活动 B企业在安全生产许可证有效期内未发生重大伤亡事故的，其全生产许可证有效期届满时，经原发证单位同意，可不经审查而延续3年有效C未取得施工许可证，不能申领安全生产许可证D企业取得安全生产许可证后，不得降低安全生产条件22某施工现场正在打钻孔桩，监理单位的试验人员对打钻孔桩的混凝土进行检验。合同中约定此混凝土的塌落度为18-20cm，经试验，证实目前浇筑的混凝土的塌落度为21cm。于是，监理工程师要求不得使用该混凝土。但是，施工单位的技术负责人拿出来一本施工技术规范，说规范上面写明用于浇筑钻孔桩的混凝土的塌落度可以是18-22cm，因此，目前使用的混凝土属于合格的材料。对此，下面说法正确的是（ ） A.该混凝土可以使用在本工程中，因为符合规范的要求 B.该混凝土不可以使用在本工程中，因为不符合合同的要求 C.该混凝土是否合格由质量监督机构决定，因为此事已经发生了争议 D.该混凝土属于合格材料，因为合同中约定的内容与规范不符23.某建设项目施工中，施工单位发现设计图纸有明显差错，正确的处理是（ ）。A.必须照图施工 B.立即报告建设单位C.工地的技术负责人按相关标准修改设计图纸D.委托某设计院总工修改设计图纸24某设计单位对所设计工程所使用的材料指定了供应商，则下面说法正确的是（ ）。A.该设计单位的行为合法B.该设计单位的行为违法C.如果使用的材料属于有特殊要求的材料，则设计单位的行为合法D.如果使用的材料质量合格，则设计单位的行为合法 25依据<<建设工程质量管理条例>>的规定,以下工作中,应由总监理工程师签字认可的是( ) A.建设单位拨付工程款 B.施工单位实施隐蔽工程 C.商品混凝土应用于基础工程 D.大型非标构件进行吊装26某工程竣工验收合格后第10年内,部分梁板发生不同程度的断裂，经有相应资质的质量鉴定机构鉴定，确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求，则该质量缺陷应由( )。 A.建设单位维修并承担维修费用 B.施工单位维修并承担维修费用 C.施工单位维修，设计单位承担维修费用 D.施工单位维修，混凝土供应单位承担维修费27.根据建设工程质量管理条例规定，在正常使用条件下，下列关于建设工程最低保修期限正确的表述是(    )。 A、基础设施工程、房屋建筑的地基基础和主体结构工程为70年 B、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年C、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为5年 D、基础设施工程为100年，房屋建筑的地基基础和主体结构工程为70年 28在城市市区噪声敏感区域内，禁止夜间进行产生噪声污染的施工作业，因特殊需要必须连续作业的，必须（ ）。 A向附近居民进行经济补偿  B公告附近居民C在居民小区代表监视下施工D经工程所在地居委会同意29.下列职责中，不属于施工单位消防安全职责的是（ ）。 A制定施工现场的消防安全制度 B 向有关部门报审消防设计图纸 C 对施工人员进行消防宣传教育 D 定期检修施工现场的消防器材30无效的劳动合同，从订立的时候起，就没有法律约束力。下列合同属于无效的劳动合同的是( )。 A报酬过低的劳动合同 B劳动内容约定不明确的 C采用欺诈、威胁等手段订立的劳动合同 D未规定明确的合同期限31.建造师王某与某建筑公司签订了一个三年期的劳动合同，在以下（ ）情形中，王某可以获得经济补偿。 A劳动合同到期，单位不愿续签 B劳动合同终止条件出现 C单位因财务困难被迫裁员 D王某因单位效益不佳提出辞职32.劳动合同可以约定试用期。试用期最长不得超过(   )个月。 A.3    B. 6   C.9  D.12 33某施工单位将工程转包，给建设单位造成5万元损失，则该施工单位不可能承接的法律责任是（ ） A赔偿损失 B 降低资质等级 C责令停业整顿 D 对主要负责人判处有期徒刑34.下列不受合同法调整的是( )。A.平等主体之间的民事关系B.自然人之间的民事关系C.有关婚姻的协议 D.法人和其他经济组织之间的经济贸易合同关系35.根据合同法，下面的各种文件中，可能是要约，也可能是要约邀请的是（ ）A. 拍卖公告 B. 招标公告C. 招股说明书 D. 商业广告36.根据我国合同法的规定，要约可以有条件地撤销，但撤销要约的通知应当在（ ）到达受要约人。A双方订立正式合同之前B与要约同时C受要约人做出承诺之前D受要约人发出承诺通知后、实际履行前37.甲以信件方式向乙发出要约，要购买某型号钢材10吨。甲的要约没有失效的是（ ）。 A.乙收到要约后打电话告知甲，目前无货可供 B.甲于7月5日向乙发出要约信件，承诺期限为一个月。乙7月7日收到该要约后于8月1日发出承诺信件，甲于8月3日向乙发电报通知撤销要约，甲于8月4日收到乙的信件 C.甲于7月5日向乙发出要约信件，承诺期限为一个月。乙7月7日收到该要约后于8月6日发出承诺信件，甲于8月7日收到承诺 D.乙向甲发出传真，可以按时交货但提出将要约中确定的价格上浮5%38.某施工单位为工程项目投保工程险时，对保险公司提供的格式条款提出以下看法，其中正确的是（ ） A.格式条款中不能有免除保险公司责任的内容 B.对格式条款理解有争议的，由施工单位予以解释 C.对格式条款有两种以上解释的，该条款无效 D.格式条款与非格式条款不一致时，以非格式条款为准39 承包商已经将材料供应商提供的水泥用于工程，但是它们之间却还没有按照约定签订书面合同，则它们之间的合同关系（ ） A、承包商不必为水泥付款，因为它们之间合同尚未成立 B、承包商不必为水泥付款，它们之间虽然成立合同关系但并未生效 C、承包商应该为水泥付款，因为它们之间虽然没有建立有效合同关系，但构成不当得利； D、承包商应该为水泥付款，它们之间的合同关系已经成立并生效40 乙建筑公司在某办公楼项目中标，中标价为19200万元，业主甲房地产公司与乙公司商议要求其调整报价为17800万元，乙公司无奈只得接受。随后甲公司与乙公司签订了合同价为19200万元的建设工程承包合同和有关乙公司同意减让1400万元工程款的补充协议。后双方在工程款结算时产生纠纷，该补充协议（ ）。 A. 因违反法律禁止性规定而无效 B. 因以合法形式掩盖非法目的而无效 C. 属于胁迫签订，乙公司可要求撤消 D. 因显失公平，乙公司可要求撤消41.甲、乙于4月1日签订一份施工合同。合同履行过程中，双方于5月1日发生争议，甲于5月20日单方要求解除合同。乙遂向法院提起诉讼，法院于6月30日判定该合同无效。则此合同自( )无效。A.4月1日 B.5月1日C.5月20日 D.6月30日42某施工单位与采石场签定了石料供应合同，在合同中约定了违约责任。为确保合同履行，施工单位交付了3万元定金。由于采石场未能按时交货，根据合同约定应支付违约金4万元。则本案中采石场最多应支付给施工单位（ ）。A.10万元 B.7万元 C.6万元 D.4万元43.甲承包人施工过程中，由于自身管理原因，经监理工程师同意改变了已被批准的施工组织设计，导致同时在现场施工的乙承包人受到损失。按照合同法的违约责任原则，乙承包人的损失应（ ）。A.要求监理单位赔偿B. 要求发包人赔偿C. 要求甲承包人与监理公司承担连带责任  D. 只能要求甲承包人赔偿44乙是某市建材经销商，长期从甲处进实木地板，后来甲要求乙结清12万元货款，乙表示无力偿还。甲随后查明乙曾销售一批价值16万元瓷砖给丙，丙一直拖欠未付货款。则甲（ ）A可以起诉乙但不能起诉丙 B经乙同意后，可以起诉丙C可以直接起诉丙，要求其偿还12万元 D可以直接起诉丙，要求其偿还16万元45.甲市某企业向乙市某公司购买一批物品，合同对付款地点和交货期限没有约定，发生争议时，依据合同法规定( )。A.甲市某企业付款给乙市某公司应在甲市履行B.甲市某企业可以随时请求乙市某公司交货，而且可以不给该厂必要的准备时间C.甲市某企业付款给乙市某公司应在乙市履行D.乙市某公司可以随时交货给甲市某企业，而且可以不给该厂必要的准备时间46.甲施工单位向乙预制件厂订制购件，合同约定乙收到支票之日三日内发货，后甲顾虑乙经营状况严重恶化，遂要求其先行发货，乙表示拒绝。则甲的行为属于（ ）A.违约行为B.行使同时履行抗辩权C.行使先履行抗辩权D.行使不安抗辩权47.某装修工程，由于春雨连绵油漆未干，承包单位乙公司迟迟不能交工，在此期间建设单位甲公司也因资金周转困难一再拖延支付工程进度款，双方为此发生纠纷。由于双方违约，本案中说法正确的是（ ）。 A. 甲公司和乙公司应当免除对方的违约责任； B. 甲公司和乙公司的违约责任抵消； C. 甲公司和乙公司均无权要求对方承担违约责任 D. 甲公司和乙公司均应向对方承担违约责任48.甲公司欠某供应商500万元货款，现甲公司分立为乙、丙两家公司。关于甲公司分立后500万元债务的清偿问题的说法，正确的是()。A.乙公司与丙公司均不承担清偿B.应当由乙、丙公司承担连带债务C.应当由甲公司承担全部债务D.应当由乙公司承担全部债务49.根据规定，担保人必须是第三人的担保方式是( )。A.保证 B.质押C.定金 D.留置50.承运人按运输合同约定将货物运输到指定地点后，托运人拒绝支付运输费用，承运人可以对相应的运输货物行使()。A.留置权B.抵押权C.抵消权D.质押权51.关于和解的说法，错误的是( )。A.和解可以发生在民事诉讼的任何阶段B.当事人在申请仲裁或提起民事诉讼后仍然可以和解C.和解协议具有强制执行的效力D.当事人和解后可以请求法院调解，制作调解书52.关于法院采取诉讼财产保全与诉前财产保全措施时，申请人是否需要提供担保的说法，正确的是( )。A.申请人对于前者应当提供担保，而对于后者根据法院要求提供担保B.申请人对于前者应当提供担保，而对于后者不需提供担保C.申请人对于前者根据法院要求提供担保，而对于后者应当提供担保D.申请人对于前者不需提供担保，而对于后者应当提供担保53.二审法院对上诉案件，经过审理，认为适用法律错误的，应当（ ）。A驳回上诉，发回原审法院重审 B开庭重新审理，查明事实后改判C依法改判D裁定撤销原判，发回原审法院重审54.李某被正在施工的建筑坠落物砸伤，住院治疗花费医疗费4000元，李某起诉到人民法院，并向法院递交了医院的诊断证明，则该诊断证明是（ ）。A.书证 B.鉴定结论C.证人证言 D.勘验笔录55.甲与乙签订施工合同，合同约定“本合同发生争议由仲裁委员会裁决”，后双方对仲裁委员会的选择未达成一致意见，则该仲裁协议( )。A.无效 B.有效C.效力待定 D.可撤销56.以下关于仲裁庭组成的表述，正确的是( )。A、仲裁庭可以由三名仲裁员或一名仲裁员组成，由三名仲裁员组成的设首席仲裁员B、由若干名仲裁员组成仲裁庭的，不设首席仲裁员C、仲裁庭由二名仲裁员组成，当事人双方各选定一名D、仲裁庭由当事人各方选定二名仲裁员组成57.合同一方当事人不履行仲裁裁决的，仲裁委员会( )。A.可以委托工商行政管理部门执行B.不可以强制执行C.授权人民法院强制执行D.移交检察机关强制执行58.关于仲裁庭的开庭和裁决的叙述错误的是( )。A.申请人经过书面通知，没有正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的，可以视为撤回仲裁申请B.被申请人经过书面通知，没有正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的，可以缺席裁决C.仲裁一定不能公开进行D.当事人应该对自己的主张提供证据59.某施工单位诉建设单位施工合同纠纷案，由某人民法院开庭审理。建设单位经传票传唤，无正当理由拒不到庭，则人民法院可以（ ）。 A撤销案件 B中止审理 C终结审理 D缺席审判60.依据行政诉讼法，有关行政主管部门作出的下列行政行为中，建筑施工企业不可以提起行政诉讼的有（   ）。A甲建设行政主管部门拖延办理施工许可证B乙建设行政主管部门劝告其不要参加某项目的投标C丙行政主管部门罚款数额过大，所依据的部门规章制定不合理D丁建设行政主管部门以安全不合格为由扣押、查封其施工设备2台二、多项选择题1.二级注册建造师在执业活动中的行为（ ）是不符合建造师的权利和义务的规定的。A.对本人的执业活动进行解释和辩护B.保管、使用、出借本人的注册证书和执业印章C.在个人能力范围内执业，可以超越聘用单位业务范围从事执业活动D.接受继续教育E.获得劳动报酬和谋取合同约定费用以外的其它利益2.建筑公司委托某物资公司去采购一批水泥，但是却没有说明采购水泥的标号。于是某物资公司就代表某建筑公司与水泥厂签订了一批早强水泥。当水泥运到了施工现场的时候，某建筑公司经理才发现这是早强水泥，而早强水泥不适合目前要修建的工程，于是拒绝接受，则下面说法正确的是（ ）。A.水泥厂可以要求某物资公司承担赔偿责任B.水泥厂可以要求某建筑公司承担赔偿责任C.水泥厂可以要求某物资公司和某建筑公司承担赔偿责任D.水泥厂如果没有向建筑公司求证水泥的标号就发货，不可以要求赔偿E.水泥厂可以要求某建筑公司承担赔偿责任，某建筑公司可以要求某物资公司承担赔偿责任3.下列法律事实中，能够在当事人之间存在债的法律关系产生的有（ ）。A行人甲看到行人乙的钱包掉在了地上，过去拾起来并追上乙交还给了他B某施工企业买了10车水泥，水泥厂仓库保管员在发货时误发了12车C丙在操作起重机时违反操作规程将另一名工人碰伤D丁某和某房地产公司签订了一份商品房买卖合同E戊某在救落水儿童时手机落入了水中4.建设工程发承包，建筑法作出禁止规定的有（ ）。A将建筑工程肢解发包  B. 发包人直接指定分包C承包人超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程D. 发包人指定生产厂、供应商 E. 两个不同资质等级的单位联合共同承包5.下列各项，属于串通投标的行为有（ ）。 A. 投标者之间相互约定，一致抬高或者压低投标价B. 招标人预先内定中标人C. 两个以上的投标者签订共同投标协议，以一个投标人的身份共同投标D. 投标者借用其他企业的资质证书参加投标E. 投标者之间进行内部竞价，内定中标人，然后参加投标6.某项目公开招标，在投标截止时间6月7日上午9点前，投标人共递交投标书10份，其中甲投标书没有密封，乙投标书没有按招标文件要求随投标书提交投标保证金，丙投标书在商务标中报价金额的大写小写不一致。到了9点半，丁送来一份投标书并解释因单位领导出差刚回来，由于签字的原因所以 晚到，此时还没有公开唱标，下列选项正确的是（ ）。 A. 招标人应拒绝丁的投标书B. 若丁的投标书有其法定代表人的书面证明，则应该接受C. 甲的投标书无效，不用宣读 D. 乙的投标书是废标E. 丙的投标书是废标7.李某作为建设工程安全监督机构的安全生产监督检查人员，他的行为符合安全生产法的是（ ）。A. 要求被检查的甲单位提供相关技术资料，并向甲单位的技术人员了解情况 B. 向被检查的乙单位收取验收劳务费C. 要求丙单位停止使用其自行购买的配件，改用李某指定的某厂家生产的配件 D. 对丁单位现场检查出的重大安全隐患，根据有关规定下令停工 E. 将戊单位的技术资料和业务秘密告诉其他施工企业8.建设单位实施拆除工程施工前，应当将( )资料报送建设工程所在地的有关部门备案。A开工报告 B施工承包合同 C施工单位资质等级证明 D拆除施工组织方案 E堆放、清除废弃物的措施9. 建设工程安全生产管理条例规定，施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须（ ）。A由专人管理     B. 堆放在特定位置C. 定期检查、维修和保养D. 建立相应的资料档案   E. 按照国家规定及时报废10.某个建设工程项目因工期紧张需要赶工，项目经理在工地会议上做了如下决定，其中不符合建设工程安全生产管理条例的是（ ）。A更新工地的防护网，费用从安全生产措施费中支出 B从本单位承揽的另一个项目的施工现场紧急借调30名工人，今天下午进场后立刻上岗，参与施工 C由于施工场地限制，临时将借调的30名工人安置在主体已经完工的建筑内，待工地宿舍扩建后挪出D安全技术交底要保留记录，要求双方签字确认E. 由施工单位为现场从事危险作业的人员办理以为伤害保险，费用从工人工资中扣除11. 施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对（ ）进行检验，未经检验或检验不合格的，不得使用。A. 建筑材料 B周转材料 C. 建筑构配件 D. 设备E商品混凝土12.建设单位因急于投产，擅自使用了未经竣工验收的工程，使用过程中，建设单位发现了一些质量缺陷，遂以质量不符合约定为由将施工单位诉到人民法院，则下列质量问题的主张，能够获得人民法院支持的有（ ）。A. 地基发生不均匀沉降导致墙体开裂 B屋面发生大面积渗漏 C. 地面装修脱落D. 设备管道漏水 E二层框架梁发生较大挠曲变形13.某单位生产过程中，有如下具体安排，其中符合劳动法劳动保护规定的有（ ）。A.安排女工赵某在经期从事高温焊接作业 B.安排怀孕6个月的女工钱某从事夜班工作C.批准女工孙某只能休产假120天D.安排17岁的李某担任矿井安检员E.安排15岁的周某担任仓库管理员14.甲施工单位将脚手架安装作业分包给乙单位，后因脚手架质量问题导致甲方工人丙跌落受伤，则下列关于本案中责任承担的说法中，正确的是（ ）。A.甲可要求乙承担违约责任 B.甲可要求乙承担侵权责任C.丙可要求乙承担违约责任 D.丙可要求脚手架生产厂家承担违约责任E.丙可要求甲承担赔偿责任15.甲、乙两施工单位签订施工分包合同。则下列缔约过程中的情形中，当事人应承担缔约过失责任的有（ ）A.甲假借订立合同，恶意进行磋商 B.甲恶意进行磋商，给乙造成损失C.乙隐瞒其资质的真实情况 D.甲提供虚假项目报批手续，给乙造成损失E.乙未尽保密义务，给甲造成损失16.甲与乙为初中同学，今年均为17岁。甲仍在上高中，乙则初中毕业后直接参加了工作，月收入1000元。乙想买一台电脑，甲向乙某表示，自己有一台九成新的电脑是以6000元购买的；如乙愿买，自己以5000元出手。乙问甲能否做主，甲说自己都17岁了，这点小事怎么作不了主！于是二人以5000元成交。这一合同的后果为： （ ）A甲、乙的父母有追认权 B乙有催告权 C乙有撤消权 D甲的父母有追认权 E甲有撤消权17.根据合同法的相关规定，下列施工合同履行过程中发生的情形，当事人可以解除施工合同的有（ ）。A.发生泥石流将拟建工厂选址覆盖B.由于报价失误，施工单位在订立合同后表示无力履行C.建设单位延期支付工程款，经催告后同意提供担保D.施工单位施工组织不力，导致工程工期延误，使该项目已无投产价值E.施工单位未经建设单位同意，擅自更换了现场技术人员18.仲裁协议应当包括以下( )内容。A请求仲裁的意思表示B不向法院起诉的承诺C仲裁事项D选定合议制或独任制仲裁庭E选定的仲裁委员会19.建设单位将其工程发包给甲总承包单位，甲依法将某专业工程分包给乙施工单位，乙又将该专业工程分包给丙个体承包人，后因该专业工程质量发生争议，建设单位诉至人民法院。下列关于建设单位起诉对象的说法，正确的有（ ）A.仅可起诉甲 B.不能起诉丙C.仅可起诉乙 D.可单独起诉乙 E.可起诉甲、乙、丙20.仲裁过程中，如当事人双方达成了调解协议，则仲裁庭下述做法正确的有（ ）。A.制作调解书 B.制作裁决书 C.驳回申请 D.撤消案件 E.要求当事人撤回申请模拟题二一、单项选择题1.注册证书和执业印章是注册建造师的执业凭证，下列表述正确的是( )。A.由受聘单位保管，由注册建造师本人使用B.由注册建造师本人保管、使用C.注册证书由单位保管、使用，执业印章由注册建造师本人保管使用D.执业印章由单位保管、使用，注册证书由注册建造师本人保管使用 2.在我国境内从事建筑施工的某国外从业人员的儿子，今年12周岁。依据其本国法律，尚属于无民事行为能力人，其在我国境内从事民事行为时，对其民事行为的认定，应( )。A.认定为限制民事行为能力 B.由其国家的使领馆认定C.认定为完全民事行为能力人 D.认定为有民事行为能力3.下列与工程建设有关的法律、法规、部门规章中，( )属于行政法规范畴。A.中华人民共和国建筑法B.建设工程安全生产管理条例C.建造师执业资格制度暂行规定D.建筑业企业资质等级标准4.甲施工企业到乙供应商的材料仓库提货时，仓库保管员由于工作疏忽多发了2吨水泥给施工企业，乙供应商发现后要求甲施工企业返还。下列表述正确的是( )。A.甲施工企业没有过错，无须返还B.产生侵权之债，甲施工企业应当返还C.产生不当得利之债，甲施工企业应当返还D.产生无因管理之债，甲施工企业应当返还5.甲将房屋一间作抵押向乙借款2万元。抵押期间，丙向甲表示愿以3万元购买甲的房屋，甲也想将房屋出卖。下列说法中正确的是A.甲无权出卖抵押财产B.甲有权将房屋出卖，但须事先通知抵押权人乙C.甲征得乙同意后方可出卖D.甲只要告知丙房屋被抵押事实后即可出卖6.某房地产开发企业以法定最高年限取得了一宗居住用地，用3年时间建成商品住宅。若该商品住宅建成后即出售，则此时买受人获得的该家土地使用权年限为（   ）。A47年              B67年 C70年           D50年7.一般情况下，( )的建筑工程可以不申请施工许可证。A.工程投资额在3万元以下或者建筑面积在30平方米以下B.工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下C.工程投资额在300万元以下或者建筑面积在3000平方米以下D.工程投资额在3000万元以下或者建筑面积在30000平方米以下8.华丽建筑公司承建中科科技有限公司的办公楼扩建工程，其中内墙抹灰工程经中科公司同意发包给华敏建筑公司。完工后发现墙壁抹灰出现裂纹，根据中华人民共和国建筑法的有关规定，中科公司()。A.只能要求华丽公司承担责任B.只能要求华敏公司承担责任C.自己承担责任后，可以向华敏公司追偿D.既可以要求华丽公司承担责任，也可以要求华敏公司承担责任9. 2011年6月1日，某在建工程因故中止施工，如果在( )之后恢复施工，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。A.2011年7月1日 B. 2011年12月1日C.2012年3月1日 D.2012年6月1日10.根据建设工程质量管理条例，下列文件中，不属于工程监理单位对施工质量实施监理依据的是( )。A.工程施工图纸B.法律、法规C.监理合同D.施工合同中约定采用的推荐性标准11.承包建筑工程的单位应当在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包、但两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照()承揽工程。A.资质等级较高的单位的业务许可范围B.重新评定的资质业务许可范围C.联合承包的各方在各自的资质范围D.资质等级低的单位的业务许可范围12.乙施工单位自行研发的异型特种结构施工技术获得国家专利，甲建设单位投资7000万元建设的体育场馆项目必须使用该专利技术。则对该项目设计任务的发包方式表述正确的是( )。A.因总投资额超过3000万元，故必须公开招标B.采用特定的专利技术，经有关主管部门批准后可以直接发包C.关系社会公共利益的项目，即使采用特定的专利技术也不能直接发包D.若其施工合同估算价超过200万元必须公开招标13. A、B、C三家施工单位签订共同投标协议组成联合体，以一个投标人的身份投标，该联合体接到中标通知书后经认真测算发现该项目投标报价过低，遂决定放弃该项目。结果导致招标人重新招标、工程竣工日期后延。下列关于联合体承担赔偿责任的说法中，正确的有( )。A、由于尚未签订合同，招标人应当退还投标保证金。B、投标保证金超过实际损失，超过部分应当退还C、损失超过投标保证金部分，不再承担赔偿责任D、损失超过投标保证金部分，联合体各方仍应承担连带赔偿责任14.根据工程建