昆山市劳动合同范本.docx

第 1 页 共 13 页 昆山市劳动范本 范本 第 2 页 共 13 页 甲方：昆山 XX 公司 乙方：求职者 根据中华人民共和国合同法 、 中华人民共和国建筑法 及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则， 双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条 工程概况及承包工作内容 第二条 作业人员 第三条 合同工期 开工日期_年_月_日，完工日期_年_月 _日，工期为_天。 第四条 合同价款 41 合同价款为：_元（人民币） 大 写： 第 3 页 共 13 页 _元 42 合同价款的确定原则（在确认的方式前划 “”） 经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协 商一致，确认： （ ）421 本合同价款为固定价格，在约 定的风险范围内合同价款不再调整。 （ ）422 以（ ）年施工预算或（ ）年 施工概算定额为依据： （ ）423 定额工以外发生的零星用工单 价_元/工日；（以实际发生，书面签证资料为准） 第五条 合同价款的结算和支付 51 结算、决算资料： 511 发包人向承包人提供工程施工图或 第 4 页 共 13 页 工程量清单，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施 工预算书。 512 承包人根据发包人下达的施工任务 书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得 有效的书面签证单据编制人工结算书。 513 有效的月度工作量结算资料及书面 洽商变更、现场签认资料等。 52 合同价款的结算和决算： 521 发包人应于每月_日对承包人完 成的工程量给予核实、 确认并共同履行书面结算手续。 522 工程交工后 28 日内，承包人向发包 人递交完整的决算资料，发包人在收到决算资料后 28 日内进行 核实，给予确认并办理分包工程决算手续。 53 合同价款的支付： 531 合同价款分期支付：在_年 第 5 页 共 13 页 _月_日付款_元，在_年_月 _日付款_元。 第六条 安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理 61 安全施工：发包人、承包人必须贯彻、执行国 家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规 及各项规定，严格按安全标准组织施工。 62 重大伤亡及其他安全事故处理： 621 发生重大伤亡及其他安全事故，承 发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者， 保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面 记录或拍照。 622 按照有关规定，发包人承包人应分 清责任，由事故责任方承担相应的责任。发包人承包人对事故 责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。 第七条 工程质量、验收与保修 第 6 页 共 13 页 71 工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质 量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、 标准之间有差异或不一致，承包人应在取得发包人书面认可后， 以质量要求较高者为施工依据。 72 承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施 工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须立 即向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因 发包人原因造成窝工的，由发包人予以经济补偿，因承包人原 因造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人承担。 73 分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质 量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后 28 日内由 发包人、承包人共同办理书面验收手续，逾期未办理验收，发 包人又交后序施工的或投入使用的，视为符合合同要求，工程 交工。 第八条 工期延误 81 对于以下原因造成完工日期推迟的，经发包人 施工代表确认，工期相应顺延。 第 7 页 共 13 页 82 承包人应在上述情况发生后 7 日内，就延误内 容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告，发 包人应于 7 日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。 承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利；发包人 逾期未答复也不提出修改意见，视为其承认此事实。 83 非因上述原因造成未按合同工期（包括合同约 定可顺延的工期）交工的，双方约定： 第九条 文明施工 91 发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁 发的“施工现场管理暂行规定” ，加强科学管理，坚持文明施工。 92 发包人应向承包人提供符合标准的施工条件， 如发包人不能提供现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决 食宿的，由发包人按照标准予以补偿。 第十条 材料机具供应 101 由承包人自备的工具须其自带入现场，由发 第 8 页 共 13 页 包人提供的机械设备、防护用具由发包人采购并供应到施工现 场（400 米内） 102 承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规 定，对领用的材料、机具要与发包人共同清点，履行书面领、 还手续，对借用的发包人的机具，要严格按操作规程使用，加 强维修保养。 第十一条 发包人的权利及义务 111 负责提供场地、道路、水电等具备施工条件 的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、 安全、场容等方面的交底。 112 负责于_年_月_日提供施 工图纸_套，提供必要技术资料和办理施工洽商。 113 负责组织施工检查、验收，监督承包人的工 程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况 及行政管理事务。 114 负责解决施工中存在或发生的技术问题。 第 9 页 共 13 页 第十二条 承包人的权利和义务 121 承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须 认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，工人 年龄不得低于 18 周岁，不得超过 60 周岁。 122 承包人需将其作业人员登记造册（须写明姓 名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号 码） ，作为本合同附件。 123 在施工生产过程中，承包人必须保证人员相 对稳定，不能随意变更备案人员，人员变动率小于_ %，服从 发包人的统筹安排，统一调动。 124 当发包人因故不能保证连续生产时，承包人 在不影响发包人生产任务的前提下，可将队伍进行临时调整， 对所调整人员应向发包人出具书面通知，并办理变更手续。 第十三条 违约责任 131 发包人违约责任 第 10 页 共 13 页 1311 由于发包人原因造成停工、窝工时 应按实际发生情况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面 洽商，方作为决算依据。发包人任务不足或因故不能继续履行 合同时，双方协商后可提前终止合同。 1312 由于发包人施工人员指挥错误造成 的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包人承担。 1313 发包人超过约定的支付时间不支付 劳务费或决算价余款的，承包人可向发包人发出要求付款通知， 发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商 签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付发包人不按合 同约定支付劳务费或决算价余款，双方又未达成延期付款协议， 承包人有权书面告知发包人理由，撤走其人员，并依法追索拖 欠款及损失赔偿费。 132 承包人违约责任 1321 因承包人原因造成发包人工期延误 或工程质量严重不符合要求时，发包人可以终止合同，并要求 承包人在_日内退出施工现场，承包人应当退出施工现场， 第 11 页 共 13 页 但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内，与承包人就 结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对 己完成的工程量进行签认。 1322 承包人未按发包人选定的施工队伍 进场，发包人有权要求承包人进行更换、调整，承包人无法调 整时，发包人有权暂不安排施工任务（窝工损失承包人自负） ， 并书面通知承包人，直至终止合同。 1323 因承包人责任造成质量事故和延误 工期，其工料损失概由承包人承担。 第十四条 合同争议的解决 在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不 成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调 解不成的，可约定以下方式解决争议（在选定的方式前划 “”） 1、向北京仲裁委员会申请仲裁。 2、向 _人民法院起诉。 第 12 页 共 13 页 第十五条 合同的生效与终止 本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。 法定代表人应出示身份证明，委托代理人应出示委托证明。 本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后，即宣 告终止。 第十六条 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，双方各执一份， 备案留存一份，副本_份。 甲方： 日期： 乙方： 日期： 第 13 页 共 13 页