监理工程师考试题目及答案解析.docx

1、知识题库监理工程师考试题目及答案解析1.根据标准勘察招标文件，属于勘察服务内容的是()。A进行技术交底B提供施工配合C评估工程条件D.参加竣工验收【答案】C【老师解析】工程勘察设计招标文件的编制。“勘察服务”包括：制订勘察纲要、进行测绘、勘探、取样和试验等，蛰明、分析和评估地质特征和工程条件，编制勘察报告和提供发包人委托的其他服务。2.根据标准勘察招标文件，属于勘察纲要内容的是（）A勘察安全保证措施B.勘察成果文件C.勘察人资质文件D.勘察分包合同【答案】A【老师解析】对勘察纲要或设计方案内容的要求。国家发展改革委员会等九部委标准勘察招标文件和标准设计招标文件规定，勘察纲要或设计方案应包括下列

2、内容：（1）勘察设计工程概况：（2）勘察设计范围及内容：（3）勘察设计依据及工作目标勘察设计机构设置及岗位职责：（）勘察设计说明，勘察、设计方案拟投入的勘察设计人员：勘察设备（适用于勘察投标：勘察设计质量、进度、保密等保证措施（9）勘察设计安全保证措施：QO）勘察设计工作重点和难点分析：Ql）对本工程勘察设计的合理化建议等。3.某工程施工招标时，评标委员会成员拟由9人组成,根据招标投标法，其中技术、经济等方面的专家应不少于（）人。A.4B.5C.6D.7【答案】C【老师解析】评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，

3、其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。4根据标准设计招标文件，属于设计招标文件中发包人要求内容的是（）。A.设计文件审查要求B.适用规范标准C设计工作计划D.设计方案说明【答案】B【老师解析】发包人要求通常包括但不限于以下内容：Q）勘察或设计要求：（2）适用规范标准成果文件要求：（4）发包人财产清单：(5)发包人提供的便利条件勘察人或设计人需要自备的工作条件(7)发包人的其他要求。5根据标准勘察招标文件，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议，评标结论应当()作出。A征间招标人意见后B根据评标委员会负责人意见C由招标管理机构D按照少数服从多数原则【答案】D【老师解析】评标程

4、序和方法。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。6某施工项目，单位甲和单位乙组成联合体投标，其中单位甲投入编制投标文件人手多，单位乙承担投标施工项目工作量大，则该联合体投标后，其履行担保应有()递交。A.单位甲B.单位乙C.单位甲乙共同D.联合体牵头单位【答案】D【老师解析】工程勘察设计招标文件的编制。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。7施工招标中，对投标申请人资格预审可采用的方法是()A.合格制和淘汰制B.有限数量制和淘汰制

5、C资质合格制和有限数量制D.合格制和有限数量制【答案】D【老师解析】资格审查办法：合格制与有限数量制8.某政府投资项目，采用公开招标方式选择施工承包商，招标文件规定的开标日为2021年6月1日，投标有效期至2021年8月30日止。该项目如期开标并于2021年6月7日完成评标，6月11日向中标人发出中标通知书，则招标人与中标人最迟应在2021年()订立书面合同。A.6月27日B.7月11日C8月1日D.8月30日【答案】B【老师解析】确定中标人及签订合同。招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。9,根据招标投标法实施条例，要求投标人提交投标保

6、证金的，投标保证金数额不得超过招标项目估算价的()A.2%B.3%C.5%D.10%【答案】A【老师解析】保证在建设工程中的应用。投标人应提交规定金额的投标保证金并作为其投标书的一部分，数额不得超过招标项目估算价的2%.10根据民法典合同编，当事人在保证合同中对保证方式没有约定或约定不明确的，保证人按照()方式承担保证责任。A连带责任B.仲裁协议约定C.一般保证D.当事人诉讼请求【答案】C【老师解析】担保方式。保证的方式包括一般保证和连带责任保证。当事人在保证合同中对保证方式设有约定或者约定不明确的，按照一股保证承担保证责任。IL关于施工预付款保函的说法，正确的是()。A.预付款保函应由招标人

7、委托第三方开具B.预付款保函应在签订施工合同前出具C.预付款保函金额应与预付款金额相同D.预付款保函应在整个施工期内有效【参考答案】C【解析】预付款担保是指承包人与发包人签订合同后，承包人正确、合理使用发包人支付的预付款的担保。建设工程合同签订以后，发包人给承包人一定比例的预付款，但需由承包人的开户银行向发包人出具预付款担保，金额应当与预付款金额相同。预付款在工程的进展过程中每次结算工程款(中间用支付)分次返还时，经发包人出具相应文件后，担保金额也应当随之减少。12 .施工单位采购大宗建筑材料,与材料供货商签订的合同属于()合同。A.委托B承揽C,买卖D.建设工程【参考答案】C【解析】建设工程

8、项目所需材料设备的采购，按标的物的特点可以分为买卖合同和加工承揽合同两大类。采购大宗建筑材料或通用型批量生产的中小型设备属于买卖合同。考点材料设备采购方式及其特点13 .招标人按照投标人须知前附表要求,对于符合招标文件规定的未中标人的设计成果给予补偿后，关于该设计成果使用的说法，正确的是()。A.招标人应保护未中标人知识产权且不得使用其设计成果B.招标人有权免费使用未中标人的设计成果C,应由中标人与未中标人协商使用其设计成果的许可和费用D.中标人应邀请未中标人加入其设计团队并使用末中标人的设计成果【参考答案】B【解析】设计成果补偿：招标人对符合招标文件定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人

9、须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果等。14 .业主招标采购工程建设所需货物时,对于投标截止时间前已进口的货物，国内供货方的报价应是()。A.仓库交货价B.出厂价C船上交货价D.离岸价【参考答案】A【解析】对投标截止时间前已经进口的货物，可报仓库交货价，除应包括要向中国政府缴纳的增值税和其他税，还应包括货物在从关境外进口时已交纳或应交纳的全部关税、增值税和其他税。15 .业主从国外采购建设工程所需设备时招标文件中要求报指定目的港价的。国外供货方在投标时应报（）价。A.FCAB.CIPCFOBD.CIF【参考答案】D【解析】更多情况下，可要求国夕M共货方（卖方）报QF（指定目的

10、港）价（即Cost,InsuranceandFreight,成本、保险费和海运费)，卖方负责办理租船订舱，并承担将货物装上船之前的一切费用，以及海运费和从转运港运至目的港的保险费。16 .采用综合评估法对机电产品采购进行评标时,每一位评标委员会成员对评价因素响应值的评价结果称为()。A.加权评价值B.最高评价值C.独立评价值D.最低评价值【参考答案】C【解析】每个评标委员会成员对评价因素响应值的评价结果称为独立评价值，评标委员会对评价因素响应值的评价结果形成评价值：评价值二评标委员会成员的有效独立评价值之和有效评委数17 .根据标准勘察招标文件中的通用合同务款，合同文件优先介绍顺序正确的是()

11、A.专用合同条款-勘察费用清单-发包人要求-勘察纲要B.发包人要求-勘察费用清单-勘察纲要-专用合同条款C.专用合同条款-发包人要求-勘察纲要-勘察费用清单D.专用合同条款-发包人要求-勘察费用清单-勘察纲要【参考答案】D【解析】组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先Jl质序如下：(1)合同协议书;中标通知书;投标函及投标函附录;专用合同条款;通用合同条款;发包人要求;勘察费用清单;勘察纲要18 .根据标准施工招标文件中的通用合同条款，合同协议书中写明的合同总金额应包括的金额是()。A.暂列金额和暂估价B.变更的价款调整C.索赔补偿金额D.保修期的

12、保修费用【参考答案】A【解析】签约合同价指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额，即中标价。19 .根据标准设计施工总承包招标文件，总代装。茫围内衣石真健职责的，应委派监理工程师超过()天不能履行职责的，应委派代表在许可范围内代行其职责。A.2B.3C.5D.7【参考答案】A【解析】总监理工程师超过2天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。20.根据标准设计施工总承包招标文件，合同文件包括：承包人建议书;中标通知书;合同协议书。仅就上述组成文件而言，正确的优先解释顺序为()。A.一一B.一一C.一一D.一一【参考答案】D【解析】在标准总承包合同的通用条款

13、中规定，履行合同过程中，构成对发包人和承包人有约束力合同的组成文件包括:合同协议书；(2)中标通知书；(3)投标函及投标函附录；(4)专用条款；(5)通用合同条款;2：L根据标准设计施工总承包招标文件，承包人应保证其履约担保在()前一直有效。A.承包人提出工程竣工验收申请B.发包人颁发工程接收证书C.承包人提出工程竣工计算申请D.发包人颁发工程缺陷责任终止证书【参考答案】B【解析】承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。22根据标准设计施工总承包招标文件，自监理人收到承包人的设计文件之日起，对设计文件的审查期限不应超过()天。A.21B.28C.42D.56【参考答案】A【解

14、析】为了不影响后续工作，自监理人收到承包人的设计文件之日起，对承包人的设计文件审查期限不超过21天。23 .根据标准设计施工总承包招标文件，在工程竣工试验的第二阶段,发包人应提出对()的要求。A.单车试验B.功能性试验C.联动试车D性能测试【参考答案】C【解析】竣工试验：1）第一阶段，如对单车试验等的要求，包括试验前准备；2）第二阶段,如对联动试车、投料试车等的要求，包括人员、设备、材料、燃料、电力、消料品、工具等必要条件；3）第三阶段，如对性能测试及其他竣工试验的要求，包括产能指标、产品质量标准、运营指标、环保指标等。24 .根据标准材料采购招标文件，除专用合同条款另有约定外/材料采购合同生

15、效后，买方应在约定时间内向卖方支付签约合同价的()作为预付款。A30%B.20%C.15%D.10%【参考答案】D【解析】预付款：合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后28日内,向卖方支付签约合同价的10%作为预付款。25 .根据标准材料采购招标文件，合同材料交付前，卖方应对其进行全面检验，并在交付合同材料时向买方提交合同材料的质量证明文件是()。A.质量检测报告B.产品核验清单C.第三方检测证明D.质量合格证书【参考答案】D【解析】合同材料交付前，卖方应对其进行全面检验，并在交付合同材料时向买方提交合同材料的质量合格证书。26根据标准设备采购招标文

16、件中的通用合同条款，除专用合同条款另有约定外买方应向卖方支付合同价格的()作为验收款。A.25%B.30%C.4O%D.60%【答案】A【老师解析】合同价格与支付。验收款：买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的25%27根据标准设备采购招标文件中的通用合同条款，除专用合同条款另有约定外合同设备的开箱检验应在()进行。A卖方仓库B.第三方检测地C施工场地D.第三方物流公司【答案】C【老师解析】开箱检验、安装、调试、考核、验收。除专用合同条款另有约定外，合同设备的开箱检验应在施工场地进行。28.根据DIC施工合同

17、条件,合同争端可按照规定由争端避免裁决委员会(DAAB)裁决。关于DAAB人员任命和州金的说法，正确的是()。A由业主任命、承包商承担酬金B.合同双方联合任命、业主承担酬金C.合同双方联合任命、承包商承担酬金D.合同双方联合任命、分难酬金【答案】D【老师解析】施工合同条件典型条款分析。DAAB成员与业主、承包商及工程师没有利害关系，由业主、承包商双方联合任命、分难酬金，成为真正意义上的第三方，鼓动DAAB成员在日常非正式地参与处理合同双方潜在问题及分歧，及早化解争端。29 .根据FDIC设计采购施工EPC)/交钥匙合同条件，承包商应在开工日期后()天内向业主提交一份进度计划。A.21B.28C

18、42D.56【答案】B【老师解析】设计采购施工(EP。交钥匙合同条件典型条款分析。银皮书规定，承包商应在开工日期后28天内向业主提交一份进度计划。30 .采用集成项目交付很D)模式时,工程参建各方需要在()阶段共同确定项目目标成本。A标准设计B策划C详细设计D施工【答案】A【老师解析】PD合同模式。标准设计阶段。确定各阶段工作任务参与各方共同制定项目定义，确定项目目标成本，开始执行目标标准修正案。3：L根掘标准材料采购招标文件，在初步评审材料采购投标文件时，属于资格评审内容的是()。A投标文件格式要求B.财务要求C投标有效期要求D.质量要求【答案】B【老师解析】材料采购的评标。资格评审主要审

19、查营业执照和组织机构代码证、资质要求、财务要求、业绩要求、信营要求等是否符合规定。32.根据标准施工招标文件中的通用合同条款，合同中的图纸应包括OA招标图纸B.施工图C招标图纸和施工图D.承包人依据施工图提供的加工图【答案】B【老师解析】订立合同时需要明确的内容。标准施工合同适用于发包人提供设计图纸，承包人负责施工的建设项目。由于初步设计完成后即可进行招标，因此订立合同时必须明确约定发包人陆续提供施工图纸的期限和数量33某工程施工合同约定,土方填筑作业每一层必须经监理人检验。承包人以工期紧为由，未通知监理人到场检查，自行检验后进行了填筑作业。监理人指示承包人按填筑层厚逐层揭开检验，经随机抽检，

20、填筑质量符合合同要求，由此增加的费用和工期延误由()承担。A发包人B.承包人C发包人和承包人共同D.承包人和监理人共同【答案】B【老师解析】施工质量管理。承包人未通知监理人到场检查,私自将工程隐蔽部位覆盖，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。34根据标准施工招标文件中的通用合同条款，承包人可按合同约定在()后向监理人提交最终结清申请单。A.签发缺陷责任期终止证书B.缺陷责任期终让C.签发工程接收证书D.签发保修责任证书【答案】A【老师解析】缺陷责任期管理。缺陷责任期终止证书签发后,发包人与承包人进行合同付款的最终结清。35根据标准勘察招标文件中的

21、通用合同条款，勘察人按合同约定制订勘察纲要，进行测绘、勘探、取样和试验，分析和评估地址特征，编制勘察报告等工作属于()A地址开发服务B勘察服务C.设计服务D测量测绘服务【答案】B【老师解析】工程勘察设计招标文件的编制。“勘察服务包括：制订勘察纲要、进行绘、勘探、取样和试验等，查明、分析和评估地质特征和工程条件，编制勘察报告和提供发包人委托的其他服务。36根据标准施工招标文件中的通用合同条款，关于监理人职责和权利的说法正确的是A监理人在施工合同履行过程中行使任何权利前均需经发包人批准B监理人有权变更施工合同约定的承包人的义务C监理人无权免除施工合同约定的发包人和承包人的责任D监理人对工程材料检验

22、合格则视为其批准可减轻承包人的责任和义务【答案】C【老师解析】监理人的指示。在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项，行使通用条款规定的，以及具体施工合同专用条款中说明的权力。A选项错误。监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人权利、义务和责任。由于监理人不是合同当事人，因此合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准,对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理做出的指示等职务行为而减轻或解除。C正确，B、D错误。37根据标准施工招标文件中的通用合同条款，在工程整个施工期间应为其现场雇用的全部人员投保人身意外伤害险并缴纳保险费的投保人是()。A发

23、包人和设计人B.承包人和分包人C发包人和监理人D,发包人和承包人【答案】D【老师解析】明确保险责任。发包人和承包人应按照相关法律规定为履行合同的本方人员缴纳工伤保险费，并分别为自己现场项目管理机构的所有人员投保人身意外伤害保险。38.某大型复杂工程，施工技术要求高，对性能有特殊要求,则施工招标适宜采用的评标方法是OA综合评估法B.综合评标价法C励氐评标价法D.最低投标价法【答案】A【老师解析】施工评标办法。最低评标价法一般适用于具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能标准没有特殊要求的招标项目。综合评估法一般适用于招标人对招标项目的技术、性能有专门要求的招标项目。39 .某工程施工投标文

24、件中承诺的投标有效期短于招标文件规定的时间，则对该投标人的正确处理方式是()。A没收该投标人的投标保证金B.否决该投标人的投标C.要求该投标人延长投标有效期D.由招标人与该投标人的商补教办法【答案】B【老师解析】工程勘察设计的评标。依据中华人民共和国招标投标法实施条例第五十一条有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：（一）投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字（二）投标联合体没有提交共同投标协议：（三）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件（四）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外：（五）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价

25、六）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应：（七）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。B属于投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应的情况。40 .根据标准施工招标文件中的通用合同条款，关于总价支付项工程计量的说法，正确的是0A监理人按已完成的工作量按日计量B.监理人按已批准承包人的支付分解报告作为计量周期C总价子目表中标明用于结算的工程量，通常应现场计量D.总价子目的计量与支付以总价为基础，考虑市场价格浮动的调整【答案】B【老师解析】单价子目已完成工程量按月计量：A错除变更外，总价子目表中标明的工程量是用于结算的工程量，通常不进行现场计量，只进行图纸计量。C错总

26、价子目的计量和支付应以总价为基础，不考虑市场价格浮动的调整。D错4：L设计施工总承包模式与施工承包模式相比,主要优点是有利于()。A业主选用指定的分包商B.吸更多的投标人竞标C发包人对承包人的监督和检查D.减少承包人的索赔【答案】D【老师解析】设计施工总承包合同方式的优点。设计施工总承包合同方式的优点：L单一的合同责任2固定工期、固定费用;3.可以缩短建设周期;4.减少设计变更;5.减少承包人的索暗43、根据标准设计施工总承包招标文件中的合同条款及格式发包人要求中竣工试验的第二阶段应对()提出要求。A单车试验B联动试车C性能测试D功能性测试【答案】B【解析】竣工试验：1)第一阶段，如对单车试验

27、等的要求,包括试验前准备；2)第二阶段，如对联动试车、投料试车等的要求，包括人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要条件；3)第三阶段，如对性能测试及其他竣工试验的要求，包括产能指标、产品质量标准、运营指标、环保指标等。详见P12249 .根据FIDIC设计采购施工(EPC)/交钥匙合同条件，承包商应在开工日期后()天内向业主提交一份进度计划。A.21B.28C.42D.56【答案】B【解析】银皮书规定，承包商应在开工日期后28天内向业主提交一份进度计划。详见P16050 .采用集成项目交付(IPD)模式时,工程参建各方需要在()阶段共同确定项目目标成本。A标准蚓B策划C.详细设计D施

28、工【答案】A【解析】标准设计阶段。确定各阶段工作任务，参与各方共同制定项目定义，确定项目目标成本，开始执行目标标准修正案。详见P16655.建设工程材料设备采购合同的属性有()A.主合同B.从合同C.双方有偿合同D.诺成合同E.委托合同【答案】CD【解析】建设工程材料设备采购合同的性质1）属于买卖合同（租赁合同X）:以转移财产所有权为目的。2）属于有偿合同（无偿合同X）：买受人取得财产所有权，必须支付相应的价款；出卖人转移财产所有权，必须以买受人支付价款为对价。3）属于双务合同（单务合同X）:合同双方互负一定义务，出卖人应当保质、保量、按期交付合同订购的物资、设备，买受人应当按合同约定的条件接

29、收货物并及时支付货款。4）属于诺成合同（实践合同X）:除了法律特殊规定的情况外，当事人之间意思表示一致，买卖合同即可成立，并不以实物的交付为合同成立的条件。58.根据标准施工招标文件，工程施工招标开标记录表应记录的内容有（）。A.投标人资质B.投标保证金C.履约保证金D.投标报价E,质量目标【答案】BDE61委托代理采用书面形式授权的才受权委托书应当载明的内容有()A.代理事项B.代理权限C.代理人姓名或名称D.代理费用E.代理期限【答案】ABCE【老师解析】代理的种类委托代理。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、权限和期间，并由被代理人签名或者盖章。62 .根据标准材料采购招标

30、文件，材料采购招标文件应包括的内容有()。A招标人身份证明B投标人须知C评标动法D.投标文件格式E.评标委员会组成人员【答案】BCD【老师解析】材料采购招标文件的编制。招标人应根据所采购材料的特点和需要编制招标文件，国家发展改革委员会等九部委联合印发的标佳材料采购招标文件规定，材料采购招标文件的内容包括招标公告或投标邀请书：（2）投标人须知：评标动法：（4）合同条款及格式：（5）供货要求（6）投标文件格式：（）投标人须知前附表规定的其他资料。63 .某工程投保建筑工程一切险，保险人负责赔偿损失的有（）。A.设备锈蚀造成的损失C水灾造成的损失D.原材料缺陷造成的损失E.雷电造成的损失【答案】CE

31、老师解析】建筑工程一切险-保险责任。保险人对下列各项原因造成的损失不负责赔偿：Q)设计错误引起的损失和费用：(2)自然磨损、内在或潜在缺陷、物质本身变化、自燃、自热、氧化、锈蚀、渗漏、鼠咬、虫虫主、大气(气候或气温)变化、正常水位变化或其他渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用因原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失以及为换置、修理或矫正这些缺点错误所支付的费用;(4)非外力起的机械或电气装置的本身损失，或施工用机具、设备、机械装置失灵造成的本身损失;(5)维修保养或正常检修的费用：(6)档案、文件、账簿、票据、现金、各种有价证券、图表资料及包装物料的损失：()盘点时发现的短缺()领有

32、公共运输行驶执照的，或已由其他保险予以保障的车辆、船舶和飞机的损失(9)除非另有约定，在保险工程开始以前已经存在或形成的位于工地范围内或其周围的属于被保险人的财产的损失;(IO)除非另有约定，在本保险单保险期限终止以前，保险财产中已由工程所有人签发完工验收证书或验收合格或实际占有或使用或接受的部分。64 .我国工程建设领域推行标准招标合同文件当事人选用标准合同文本将有利于0A降低合同价格B.避免条款缺项漏项C提高交易效率D.审计监督合同E.条款符合法规要求【答案】BCDE【老师解析】根据标准文本编制招标文件和合同条件。在招标采购和缔约过程中，应考虑、选用适合工程项目需要的标准招标文件及合同示范

33、文本。通过参考选用标准示范文本，作用在于：(1)有利于当事人了解并遵守有关法律法规，确保建设工程招标和合同文件中的各项内容符合法律法规的要求(2)可以帮助当事人正确拟定招标和合同文件条款，保证各项内容的完整性和准确性，避免缺款漏项，防止出现显失公平的条款，保证交易安全(3)有助于降低交易成本，提高交易效率，降低合同条款协商和谈判缔约工作的复杂性(4)有利于当事人履行合同的规范和顺畅()有利于审计机构、相关行政管理部门对合同的审计和监督(6)有助于仲裁机构或人民法院裁判纠纷，最大限度维护当事人的合法权益。65公开招标与邀请请招标相比，主要特点有()A.有利于公平竞争B.有利于缩短招标时间C资格预

34、审工作量大D.以招标公告形式告知潜在投标人E.有利于节招标费用【答案】ACD【老师解析】工程勘察设计招标方式。公开招标是招标人通过国家指定的报刊、信息网络或者其他媒体发布招标公告,邀请不特定的法人或者组织投标。邀请招标是招标人以设标邀请书的方式，邀请个以上具有相应资质、具备承担招标项目勘察设计能力的、资信良好的特定法人或组织投标。公开招标的优点是：所有符合条件的有兴趣的单位均可以参加投标，能体现出公开、公平、公正的招标原则，有利于实现充分竞争。其缺点是：招标人事先难以预计有哪些投标人、投标人的数量有多少：招标人可能不熟悉某些投标人的情况:招标人所期待的投标人可能并未参加技标等。68根据标准施工

35、招标文件合同附件格式有()。A.通用合同条款格式B专用合同条款格式C.合同协议书格式D.履约担保格式E预付款担保格式【答案】CDE【解析】标准施工合同中给出的合同附件格式，是订立合同时采用的规范化文件，包括合同协议书、履约担保和预付款担保三个文件。76 .根据标准设计施工总承包招标文件承包人可获得工期费用和利润补偿的有()。A.发包人违约解除合同B.不可抗力发生后的工程照管C.不可预见物质条件D.发包人原因影响设计进度E.监理人指示延误或错误【答案】BDE77 .组成设备采购合同的文件有()A.分项报价表B.招标文件C.供货需求D.技术服务计划E.商务和技术偏差表【答案】ACDE【解析】除专用

36、合同条款另有约定外，设备采购合同解释合同文件的优先顺序如下：合同协议书。)中标通知书;投标函;商务和技术偏差表;专用合同条款;通用合同条款;供货要求;分项报价表;(9)中标设备技术性能指标的详细描述;(Io)技术服务和质保期服务计划;QU其他合同文件。78、设备采购支付的合同价款有()A.预付款B.交货款C.监造款D.验收款E.结算款【答案】ABDE【解析】设备采购支付的合同价款有：L预付款2、交货款3、验收款4、结清款79、根据FIDIC工程师受业主委托进行合同管理时，应履行的工作职责和义务有（）A.解决工程变更和合同价款支付B提前将其参加试验的意向通知承包商C.解除任何一方依照合同应具有的

37、职责D.向其助手指派任务和委托部分权利E.随时进行工程计量【答案】AD【解析】(三)工程师的主要责任和义务执行业主委托的施工项目质量、进度、费用、安全、环境等目标监控和日常管理工作，包括协调、联系、指示、批准和决定等;确定确认合同款支付、工程变更、试验、验收等专业事项等;工程师还可以向助手指派任务和委托部分权力.但工程师无权修改合同，无权解除任何一方依照合同具有的职责、义务或责任。80.根据英国工程施工合同(ECe)条件属于次要选项条款有0A,测试和缺陷B.保留金C.争端和合同终止D.所有权E.工期延误赔偿费【答案】BE【解析】在主要选项条款之后，ECC还提供了十多项可供选择的次要选项条款，包括履约保证;母公司担保;支付承包商预付款;多种货币;区段竣工;承包商对其设计所承担的责任只限运用合理的技术和精心设计;通货膨胀引起的价格调整;保留金;提前竣工奖金;工期延误赔偿费;功能欠佳赔偿费;法律的变化等。