2004一级建造师真题《法律法规》 .doc

一. 单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1国家级建造师执业资格的注册管理机构是（ ） A.省级建设行政主管部门 B.人事部或其授权机构 C.建设行业协会 D.建设部或其授权机构 2国家一级建造师的主要执业范围是（） A.担任建设工程项目施工的项目经理 B.担任建设工程项目评估人员 C.从事建设工程项目咨询工作 D.从事建设工程项目预算工作 3民事活动中，当事人意思表示真实是指行为人（） A.言行要有法律根据 B.作出承诺 C.语言规范 D.表现于外部的表示与其内在的真实意志相一致 4以下关于时效中止的正确表述是（） A.因法定事由的出现，权利人不能行使请求权的，诉讼时效中止 B.因原告起诉，诉讼时效中止 C.因被告应诉，诉讼时效中止 D.因证人要求，诉讼时效中止 5大中型建设工程项目立项批准后，建设单位应按（）顺序办理相应手续。 A.工程发包报建登记签订施工承包合同申领施工许可证  B.报建登记申领施工许可证工程发包签订施工承包合同 C.申领施工许可证工程发包签订施工承包合同报建登记  D.报建登记工程发包签订施工承包合同申领施工许可证 6.从事建筑活动的经济组织应当具备的条件是符合国家规定的（） A.注册资本.专业技术人员和技术装备 B.流动资金.专业技术人员和突出业绩 C.注册资本.专业管理人员并依法设立 D.流动资金.专业管理人员和资格证书 7施工总承包单位与分包单位依法签订了“幕墙工程分包协议”，在建设单位组织竣工验收时发现幕墙工程质量不合格。下列表述正确的是（）。 A分包单位就全部工程对建设单位承担法律责任 B分包单位可以不承担法律责任 C总包单应就分包工程对建设单位承担全部法律责任 D 总包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。 8下列各项，符合建筑法建设工程监理规定的是（ ）。 A工程监理单位代理建设单位利益执行监理任务 B工程监理人员发现工程施工不符合工程建设强制性标准的，有权要求施工单位整改 C工程监理人员发现工程设计不符合工程建设强制性标准的，有权要求设计单位整改 D工程监理单位可以转让工程监理业务 9建设工程实施监理前，（ ）应当将委托的工程监理单位.监理权限等事项，书面通知被监理的建筑施工企业。 A. 建设行政主管部门 B行业协会 C监理单位 D建设单位 10依据工程建设项目招标范围和规模标准规定，施工单项合同估算价（ ）万元人民币以上的工程建设项目，必须进行招标。 A. 50 B100 C200 D50O 11招标投标活动应当遵循的原则是（ ）。 A. 公开、公平.公正和最低价中标 B. 自愿、公平、公正和等价有偿 C公开.公平.公正和诚实信用 D自愿.公平.等价有偿和诚实信用 12招标代理机构应当在招标人委托的范围内办理招标事宜，并遵守招标投标法关于（ ）的规定。 A招标人 B投标人 C评标人 D招标人和投标人 13招标投标法规定的招标方式是（ ）。 A公开招标.邀请招标和议标 B公开招标和议标 C邀请招标和议标 D公开招标和邀请招标 14投标人应当具备（ ）的能力。 A. 编制标底 B组织评标 C承担招标项目 D融资 15同一专业的单位组成联合体投标，按照（ ）单位确定资质等级。 A 资质等级较高的 B资质等级较低的 C联合体主办者的 D承担主要任务的 16某投标人在提交投标文件时，挟带了一封修改投标报价的函件，但开标时该函件没有当众拆封宣读，只宣读了修改前的报价单上填报的投标价格，该投标人当时没有异议。这份修改投标报价的函件应视为（）。 A有效 B无效 C. 经澄清说明后有效 D. 在招标人同意接受的情况下有效 17.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的（ ）进行。 A当天公开 B当天不公开 C同时间公开 D同一时间不公开 18安全生产“三同时”制度是指建设项目的安全设施，必须与主体工程（）。 A同时设计，同时施工，同时竣工验收 B同时设计，同时施工，同时投入使用 C同时论证，同时评价，同时投资 D同时投资，同时施工，同时评价 19生产经营单位使用涉及生命安全.危险性较大的特种设备，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，（），方可投入使用。 A. 专业检测机构检测合格，取得安全标志  B. 专业检测机构检测合格，报安全生产监督管理部门批准 C专业检验机构检验合格，申请安全使用证  D健立专门安全管理制度，定期检测评估 20安全生产监督检查人员的职权之一是（ ）。 A财务报表审查权 B责令紧急避险权 C现场调解裁决权 D设备物资检验权 21建筑施工单位生产经营规模较小的，可以不建立应急救援组织，但应当指定（ ）的应急救援人员。 A专职 B兼职 C专职和兼职相结合 D消防单位 22建设工程安全生产管理条例规定，不属于监理单位安全生产管理责任和义务的是（ ）。 A. 编制安全技术措施及专项施工方案 B审查安全技术措施及专项施工方案 C报告安全生产事故隐患 D承担建设工程安全生产监理责任 23建设工程安全生产管理条例规定，施工单位应当将施工现场的（ ）分开设置，并保持安全距离。 A办公区与生活区 B备料区与作业区 C办公、生活区与备料区 D办公、生活区与作业区 24施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行（ ）安全生产教育培训,其教育培训情况记入个人工作档案。 Al次 B2次 C3次 D. 4次 25建设工程安全生产管理条例规定，施工单位采购的施工机具及配件，应当具有（ ），并在进入施工现场前进行查验。 A使用许可证和产品合格证 B产品许可证 C生产许可证 D生产许可证和产品合格证 26建设工程质量，（ ）实行政府监督管理。 A可以 B.必须 C不必要 D不需要 27建设工程承包单位在向建设单位提交竣工验收报告时,应当向建设单位出具（ ）。 A质量保证书 B.咨询评估书 C使用说明书 D质量保修书 28建设工程质量管理条例规定，（ ）对分包工程的质量承担连带责任。 A监理单位与分包单位 B建设单位与分包单位 C总承包单位与分包单位 D设计单位与分包单位 29建设工程质量管理条例规定，建设工程质量保修期限应当由（ ）。 A法律直接规定 B发包人与承包人自主决定 C法律规定和发承包人双方约定 D发包人规定 30建设工程质量管理条例规定，装修工程和主体结构工程的最低保修期限为（ ）。 A2年和3年 B5年和合理使用年限 C2年和5年 D2年和合理使用年限 31工程建设标准是指建设工程设计.施工方法和安全保护的（ ）及有关工程建设的技术术语.符号.代号.制图方法的一般原则。 A常用的技术规定 B特殊的技术要求 C统的技术要求 D强制的技术要求 32涉及保障人体健康.人身财产安全的标准应当是（ ）。 A国家标准 B行业标准 C强制性标准 D推荐性标准 33环境影响评价法规定，建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过（ ），方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。 A.2年 B3年 C4年 D5年 34环境保护设施验收，应当与主体工程竣工验收（ ）进行。 A分别 B同时 C交叉 D顺序 35建设工程一切险保险合同于 2004年 3月 1日签订，建设工程承包合同约定工程开工日期为 2004年 3月 20日。为保证工程如期开工，承包人于 2004年 3月10日将建筑材料运至工地，一切准备就绪，承包人提前两天正式开工。建筑工程一切险的保险责任开始时间为（）。 A. 2004年3月1日 B. 2004年3月20日 C2004年3月10日 D2004年3月18日 36下列各项，属安装工程一切险除外责任的是（ ）造成损失。 A电路短路.过电压 B离心力引起的结构断裂 C结构缺陷及合同罚款 D一般性盗窃 37某甲与用人单位签订了劳动合同，合同尚未期满，某甲拟解除劳动合同，某甲应当提前（ ）通知用人单位。 A10日 B20日 C. 15日以书面形式 D30日以书面形式 38安全及劳动卫生规程未对用人单位提出严格要求的是（ ）。 A. 执行国家劳动安全卫生规程和标准 B为劳动者办理意外伤害保险 C对劳动者进行劳动安全卫生教育 D对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康检查 39对环境保护法关于污染者付费的不正确理解是（ ）。 A. 谁污染，谁治理 B付费即可免责 C谁开发，谁保护  D. 污染者必须承担治理污染.保护环境的责任 40下列各项，水污染防治法未作禁止规定的是（ ）。 A. 向水体排放和倾倒工业废渣.城市垃圾和其他废弃物  B向水体排放油类.酸液.碱液或者剧毒废物 C向水体排放热水 D向水体排放.倾倒放射性固体废物 41下列各项，固体废物污染环境防治法未作禁止规定的是（ ）。 A境外废物进境倾倒.堆放.处置 B进口不能用做原料的固体废物 C进口可以用做原料的废物 D经中国境内转移危险废物 42在城市市区噪声动感区域内，禁止夜间进行产生噪声污染的施工作业，因特殊需要必须连续作业的，必须（ ）。  A经附近居民所在单位的同意 B在居民小区代表监视下施工 C公告附近居民 D经居民小区业主委员会同意 43消防法未作持证上岗要本的人员是（ ）。 A电焊作业人员 B. 气焊作业人员 C. 消防器材经销人员 D自动消防系统操作人员 44.消防法未作禁止性规定的是（ ）。 A. 携带火种进人生产.储存易燃易爆危险物品的场所 B使用明火作业 C销售未经合法检验机构检验的消防产品 D. 使用不符合标准的消防器材 45建设工程勘察设计管理条例规定，（ ）未经县级以上建设行政主管部门或者交通.水利等有关部门审查批准的，不得使用。 A. 勘察文件 B. 设计方案 C. 施工图设计文件 D施工组织设计文件 46企业的设立.变更和终止应当向登记机关办理相应登记，以下不属于办理登记的是（ ）。 A 企业分立 B. 法定代表人更换 C对外投资 D公司破产 47.有限责任公司经营规模较大的，设立监事会，其成员最低为（ ）。 A. 3人 B5人 C7人 D9人 48纳税人未按照规定期限缴纳税款的，扣缴义务人未按照规定期限解缴税款的，税务机关除责令限期缴纳外。从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款（ ）的滞纳金。 A千分之三 B千分之五 C万分之三 D万分之五 49承诺对要约内容的非实质性变更指的是（ ）。 A受要约人对合同条款中违约责任和解决争议方法的变更 B. 承诺中增加的建议性条款 C承诺中要求增加价款 D. 受要约人对合同履行方式提出独立的主张 50合同法规定，因债务人怠于行使到期债权，对债权人造成损害的，债权人（ ）。 A可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权 B. 可以向人民法院请求以债务人的名义行使债务人的债权 C. 可以向仲裁机构以债务人的名义行使债务人的债权 D行使代位权的必要费用，由债权人负担 51合同法规定，先履行一方行使抗辩权的做法是（ ）。 A. 有权中止合同的履行 B有权终止合同的履行  C. 无权中止履行合同 D有权变更合同的履行 52甲承包人施工过程中，由于自身管理原因，未经监理工程师同意改变了己被批准的施工组织设计，导致同时在现场施工的乙承包人受到损失。按照合同法的违约责任原则，乙承包人的损失应（）。 A视为发包人的主观过错，要求发包人赔偿 B. 视为发包人的合同责任，要求发包人赔偿 C视为监理工程师协调不力，要求监理人赔偿 D. 直接要求甲承包人赔偿 53.合同法规定，违约责任除另有规定外，实行（ ）原则。 A. 过错责任 B严格责任 C损害赔偿 D公平合理 54.当事人双方既约定违约金，又约定定金的合同，一方当事人违约时，对违约行为的赔偿处理原则是（ ）。 A只能采用违约金 B由违约一方选择采用违约金或定金 C由非违约方选择采用违约金或定金 D同时采用违约金和定金 55一方当事人的违约行为导致工程受到5万元的损失时，对方及时地采取了减损措施，支出的费用为1万元，但仍未能终止损害，工程实际损害费用为7万元。依据合同法的违约责任规定，违约方应承担的赔偿额为（）万元。 A. 5 B. 6 C. 7 D. 8 56依据合同法的违约责任承担原则，发包人可以不赔偿承包人损失的情况是（ ）。 A. 建设资金未能按计划到位的施工暂停 B发包人改变项目建设方案的工程停建 C传染病流行导致施工暂停 D征地拆迁工作不顺利导致施工现场移交延误 57合同被仲裁机构裁决撤销后，追究合同相对人应承担责任的起始时间是从（ ）之日开始。 A合同订立 B合同开始履行 C一方向仲裁机构申请撤销合同 D仲裁机构裁定为可撤销合同 58担保方式中，必须由第三人为一方当事人提供担保的是（ ）。 A保证 B抵押 C留置 D定金 59甲乙双方签订合同时，丙方向甲方提供合同担保。履行过程中，甲乙双方通过协商对合同作了重要变更，但甲方未将变更事项通知丙方。合同部分履行后，甲方的严重违约行为导致与乙方解除合同。则对变更事项中损失部分的处理原则是由于（）。 A甲方未将变更事项通知动，损失由甲乙双方承担 B甲方未将变更事项通知丙方，丙方赔偿该部分损失的一半 C丙方提供了合同担保，应承担全部赔偿责任 D甲方未将变更事项据知丙方，两方对该部分损失不承担保证责任 60按照担保法的规定，出质人可以提供（ ）办理质押担保。 A建筑物 B构筑物 C依法可以转让的股票 D土地 61下列选项，属债权合同的是（ ）。 A监护合同 B买卖合同 C行政合同 D劳动合同 62以下关于仲裁庭组成的表述，正确的是（ ）。 A. 仲裁庭可以由三名仲裁员或一名仲裁员组成，由三名仲裁员组成的设首席仲裁员 B由若干名仲裁员组成仲裁庭的，不设首席仲裁员 C仲裁庭由二名仲裁员组成，当事人双方各选定一名 D仲裁庭由当事人各方选定。名仲裁员组成 63当事人对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议，不能作为申请重新鉴定理由的是（ ）。 A鉴定机构或者鉴定人员不具备相应鉴定资格的 B，鉴定程序严重违法的 C鉴定结论经过质证认定的 D鉴定结论明显依据不足的 64合同一方当事人不履行仲裁裁决的，仲裁委员会（ ）。 A可以委托工商行政管理部门执行 B不可以强制执行 C授权人民法院强制执行 D移交检察机关强制执行 65中国仲裁协会是（ ）。 A国家行政机关的组成部分 B国家司法机关的组成部分 C国家事业单位的组成部分 D依法成立的社团法人 66以下各项，施工合同质量纠纷成因表述错误的是（ ）。 A. 建筑材料没有注册商标 B监理制度不严格 C建设单位不顾实际地降低造价，缩短工期 D施工单位在施工过程中偷工减料 67招标投标法规定，投标人以向招标人行贿的手段谋取中标的，其法律责任是（ ）。 A情节严重的取消其5年以上参加投标的资格并予以公告 B处中标项目金额5以上10以下的罚款 C对单位直接负责人处单位罚款金额1以上5以下的罚款 D情节严重的，可由工商行政管理机关吊销营业执照 68行政处分的方式是（ ）。 A没收非法财产 B吊销营业执照 C行政拘留 D记过.撤职.开除等 69下列各项，属于刑事责任的承担方式是（ ）。 A有期徒刑 B警告 C没收违法所得 D拘留 70下列各项，不属于建设工程法律责任构成要件的是（ ）。 A有损害事实发生 B违反职业道德规范 C存在违法或损害行为 D违法行为与损害事实有因果关系 二.多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分） 71以下关于债的发生根据的表述中，正确的有（ ）。 A. 合同 B. 志愿服务 C. 侵权行为 D不当得利 E. 无因管理 72.工程建设法律关系的构成要素是指（ ）。  A. 主体 B. 形式 C客体 D. 内容 E目标 73.我国承认并以法律形式加以保护的主要知识产权有（ ）等。 A. 著作权 B. 专利权 C商标权 D. 商业秘密 E. 肖像权 74实用新型取得专利权的条件包括（ ）。 A. 新颖性 B. 竞争性 C. 创造性 D. 垄断性 E. 实用性 75.建设工程发承包，建筑法作出禁止规定的有（ ）。 A将建筑工程肢解发包 B. 承包人将其承包的建筑工程分包他人 C承包人超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程 D. 分包人将其承包的工程再分包 E. 两个不同资质等级的单位联合共同承包 76.建筑法规定，在城市规划区内的建筑工程，建设单位申领建筑工程施工许可证的条件是，己经（ ）。 A取得建设工程规划许可证 B确定建筑施工企业 C. 已签订委托监理合同 D. 办理工程质量.安全监督手续 E审查通过施工图设计文件 77招标投标法规定，投标文件有下列情形，招标人不予受理（ ）。 A. 逾期送达的 B. 未送达指定地点的 C. 未按规定格式填写的 D. 无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的 E. 未按招标文件要求密封的 78.下列各项，属于投标人之间串通投标的行为有（ ）。 A. 投标者之间相互约定，一致抬高或者压低投标价 B. 投标者之间相互约定，在招标项目中*流以低价位中标 C. 两个以上的投标者签订共同投标协议，以一个投标人的身份共同投标 D. 投标者借用其他企业的资质证书参加投标 E. 投标者之间进行内部竞价，内定中标人，然后参加投标 79.生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，包括（ ）的培训。 A取得专业技术资格证书 B. 必要的安全生产知识 C. 有关的安全生产规章制度 D. 岗位的安全生产操作技能 E. 专业学历教育 80从业人员在安全生产活动中的义务包括（ ）。 A正确佩戴和使用劳动防护用品 B. 掌握本岗位工作所需的安全生产知识 C. 制定安全生产事故的处理程序 D. 绝对服从作业指挥  E发现事故隐患立即向新闻媒体披露 81.建设工程安全生产管理条例规定，施工现场的安全防护用具.机械设备.施工机具及配件必须（ ）。 A由专人管理 B. 堆放在特定位置 C. 定期检查.维修和保养 D. 建立相应的资料档案 E. 按照国家规定及时报废 82.建设单位办理工程竣工验收备案应提交的材料包括（ ）。 A建设项目立项批准文件 B工程竣工验收备案表 C工程竣工验收报告 D. 施工单位签署的工程质量保修书 E施工中有关质量检测数据和试验资料 83建设工程质量管理条例规定。任何单位和个人对建设工程的质量事故.质量缺陷都有（ ）。 A检举权 B处理权 C. 控告权 D. 投诉权 E检验权 84施工单位必须按照工程设计要求.施工技术标准和台同约定，对（ ）进行检验，未经检验或检验不合格的，不得使用。 A. 建筑材料 B周转材料 C. 建筑构配件 D. 设备 E商品混凝土 85. 工程质量监督机构对竣工验收程序实施的监督包括（ ）。 A .验收程序是否合法 B 施工单位质量行为是否合法 C竣工验收资料是否齐全 D实体质量是否存有严重缺陷 E竣工结算是否完成 86合同法规定，要约邀请包括（ ）等。 A拍卖公告 B. 招标公告 C递交投标文件 D招股说明书 E寄送价目表 87.合同法规定，合同内容一般包括（ ）等条款。 A 标的 B数量.质量 C价款或者报酬 D签订地点 E解决争议的方法 88当事人对合同质量约定不明确的（ ）。 A有国家标准的，按国家标准执行 B没有国家标准，有行业标准的，按行业标准执行 C没有国家标准.行业标准，有地方标准的，按地方标准执行 D没有国家标准.行业标准或地方标准的新产品，按新产品鉴定的标准执行 E国家鼓励企业采用国际质量标准 89当事人在订立合同过程中有（ ）情形，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任。 A不履行合同意向 B假借订立合同，恶意进行磋商 C因经营状况严重恶化而不签订合同 D故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况 E有其他违背诚实信用原则的行为 90.合同法规定，有（ ）情形的，合同无效。 A. 乘人之危，使对方在违背真实意思情况下订立的合同 B恶意串通，损害国家.集体或者第三人利益 C以合法形式掩盖非法目的 D损害社会公共利益 E违反法律.行政法规的强制性规定 91合同法规定，执行政府定价或者政府指导价的合同，应遵守的规定有（ ）。 A 在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价 B逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行 C. 逾期交付标的物的，遇价格下降时，按照原价格执行 D逾期提取标的物的，遇价格上涨时，按照新价格执行 E逾期付款的，遇价格下降时，按新价格执行 92合同法规定，合同效力表述正确的有（ ）。 A不得约定解除合同的条件 B可以约定合同生效的条件 C附生效条件的合同，自条件成就时合同生效 D附解除条件的合同，自条件成就时失效 E附生效期限的合同，自期限届至时生效 93合同法规定，合同变更表述正确的有（ ）。 A变更必须采用书面形式 B. 当事人可以将合同转让给他人 C当事人经过协商可以改变某些条款的约定 D必须以明确的新条款内容更换相应条款内容 E变更的条款对当事人双方有约束力 94合同法规定，解除合同表述正确的有（ ）。 A. 当事人必须全部履行各自义务后才能解除合同  B. 当事人协商一致可以解除合同 C. 因不可抗力致使不能实现合同目的 D一方当事人对解除合同有异议，可以按约定的解决争议的方式处理 E. 合同解除后，当事人均不再要求有方承担任何责任 单选 1-20 DADABADBDCCADCBCCBAB 21-40 BADADBDCCDCCDBCCDBBC 41-60 CCCBCCABBAADBBDCAAAC 61-70 BACCDADDAB 多选 71-75 ACDE ACD ABCD ACE ACD 76-80 ABCE AB ABE BCD AB 81-85 ACDE BCDE ACD ACDE ACD 86-90 ABDE ABCE ABCE BDE BCDE 91-94 ABD BCDE ACE BCD全国一级建造师考试专业工程管理与实务（机电安装）试卷及答案(06年)2006年度全国一级建造师执业资格考试试卷专业工程管理与实务(机电安装)应考人员注意事项    本试卷科目代码为“4”，请将此代码和应考人员信息填涂、填写在答题卡相应栏目上。    全卷共三大题，全部在答题卡上作答。其中第一、二大题为客观题，共30题，连续编号，请按题号在答题卡上将所选选项对应的字母涂黑；第三大题共5题，请在答题卡的指定区域内作答，不得将答案写出黑框之外，否则会影响考试成绩。    本试卷所有填涂部分请使用2B铅笔，书写部分请使用黑色钢笔或签字笔。    在试卷上作答无效。一、单项选择题(共20题每题l分。每题的备选项中，只有l个最符合题意)1活塞式压缩机主轴应采用(    )。  A直轴    B曲轴  C心轴    D挠性轴2正弦交流电动势的波形图(见右下)，其正确瞬时值e的表达式是(    )。   Ae=220sin(t- )V  Be=220sin(t+ )V  Ce=311sin(t+ )V  De=311sin(t- )V 3交流电路中，视在功率S的单位为(    )。  A瓦特(w)        B伏安(VA)  C焦耳(J)        D乏(Var)4物体的导热系数是指单位厚度的物体与外界具有单位温度差时，在它的单位面积上，单位(    )的导热量。  A长度    B体积  C重量    D时间5自动控制系统中，闭环控制的目的是使被控变量与(    )达到一致。  A设定值    8控制值  c偏差值    D调节值6缆风绳是桅杆式起重机的稳定系统，副缆风绳直径大小的选用原则是(    )选取。  A以主缆风绳的工作拉力    B以主缆风绳的初拉力  C比主缆风绳较小的直径    D以主缆风绳相同直径7设备基础定位放线可依据(    )图和有关建筑物的轴线、边沿线及标高线，划定安装基准线。  A设备布置    B工艺流程  C设备装配    D土建施工8大型风机起动运转前应(    )迸、出口风阀。  A全开启      B开启23  C关闭2/3     D全关闭9由于工艺需要，管道与设备需作为一个系统进行试压，管道的设计压力为1.8MPa，设备的设计压力为l.6MPa，试验压力均为设计压力的l5倍，则系统强度试验压力可为(    )MPa。  A2.07             B2.25  C2.40             D2.7010压缩空气系统中，空气压缩机与储气罐之间的管路上宜装(    )o  A截止阀    B球阀  C止回阀    D角阀11净化空调系统风管制作时，风管及部件的各个缝隙处应用密封(    )密封。  A胶    B带  C填料    D圈12为降低噪声，对噪声大的机械设备要设置(    )o  A隔声罩      B隔声闯  C隔声屏      D隔声幕13仪表的压力取源部件，其检测的液体、蒸汽和可凝性气体的温度高于(    )，应带有冷凝附件。  A45    B50  C55    D6014合理选择装配和焊接顺序、焊接方法，是对焊接变形和焊接应力的(    )控制措施。  A设计因素    B施工方案  C工艺因素    D施工方法15当管道及设备冷保温层的厚度大于(    )mm时，保温层应分层施工。  A60    B65  C70    D7516机电安装工程总承包项目经理部应在工程(    )，向分承包方和内部各层面管理人员、技术人员作施工任务划分的交底。  A总包合同签订后    B图纸设计交底中  C前期准备工作中    D施工组织总设计编制后17机电安装工程的进口设备验收，首先应办理报关和通关手续，经过(    )合格后，再按设备进口的规定，进行设备进货验收工作。  A检测    B商检  C质检    D鉴定18锅炉到货后，应检查锅炉的生产许可证明、随机(    )文件必须符合规定，设备零部件齐全无损坏。    A安全和质量    B工艺和质量  C技术和质量    D安全和技术19在编制的电力设施保护区内安装作业施工方案中，要写明施工作业时请(    )部门派员监管。  A设施管理    B电力管理  C设施使用    D建设管理20机械设备安装工程施工及验收通用规范强制性条文规定：交给施工人员进行安装的机械设备，必须符合(     )标准的规定，并应有合格证明。  A制造和工艺    B设计和工艺  C设计和产品    D制造和产品二、多项选择题(共l0题。每题2分。每题的备选项中有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选。所选的每个选项得0.5分)21链传动与齿轮传动相比，其主要特点是(    )。    A适用的圆周速度和功率范围广    B传动比大    C制造和安装精度要求较低        D传动平稳性较差    E传动结构简单22滚动轴承与滑动轴承相比，其优点是(    )。    A抗冲击能力强    B摩擦阻力小    C起动灵敏        D润滑简便    E高速时噪声低23造成流体在管路中阻力损失的原因包括(    )。    A流体的粘滞性    B流体的惯性    C管路断面突变    D流体静压力    E流体的化学特性24机械设备零部件的主要形状误差包括(    )。    A垂直度    B直线度    C平面度    D圆度    E圆柱度25火灾报警联动控制系统的精装修消防验收内容包括(    )。    A各项消防系统    B消防管线及连接    C各项消防设施    D安全疏散    E室内装修26智能建筑系统联动调试应包括(    )。    A单体调试检查    B系统的接线检查    C系统通信检查    D系统监控性能的测试    E系统联动功能的测试27机电安装分项工程是按(    )等进行划分。    A专业性质          B主要工程材料    C施工工艺          D设备类别    E工种类别28锅炉的高压无缝钢管是用(    )制造的。    A普通碳素钢      B优质碳素钢    C普通低合金钢    D低温合金钢    E合金结构钢 29特种设备安装单位除具有独立法人资格外，还应具备相应的(    )条件。    A企业资质等级                B人员配备    C作业设备、工具和检测仪器    D管理体系    E业绩30接地装置的接地电阻值由(    )等因素决定。    A接地体形状    B接地体敷设位置    C接地体数量    D接地体方向    E埋入处土壤的理化性质三、案例分析题(共5题。(一)、(二)、(三)题各20分、(四)、(五)题各30分)(一)背景资料    某机电安装工程公司总承包一大型制药厂设备安装工程。合同约定，工程设备和主材由业主采购提供。    管道工程安装时，因业主提供的水泵迟迟不能到货而影响工期，项目部为保证施工进度自行采购部分水泵并进行安装，安装后被监理工程师发现，下令停工。经与业主协商，同意采用项目部购买的水泵。在试压时，发现项目部购买的水泵密封部位泄漏。    地下管网施工中，因设计图纸修改，增加了施工内容和工程量，业主仍坚持合同工期不变。为此项目部提出合同变更和索赔的申请。    该工程施工环境不确定因素较多，工期紧、任务重，项目部在施工准备阶段制订了人力资源储备预案，因施工范围扩大超过预期，该预案仍不能满足工程进度需要。为赶工期，项目部将制药厂合成工段的压缩机安装分包给具备施工资质的施工单位。项目部编制了该工程施工组织设计，并编制压缩机施工方案，向分包单位进行交底，然后由分包单位组织施工。 问题    1项目部可否自行采购水泵?若自行采购应履行何种程序?    2项目部在设备采购管理中可能存在哪些失控而使所购水泵不能满足要求?    3人力资源储备预案不能满足施工范围扩大的要求，项目部还应采取哪些人力资源管理措施，以保证施工正常进行，如期完成合同工期?    4项目部将压缩机安装进行分包的做法是否正确?说明理由。如果业主同意分包，项目部编制施工组织设计、施工方案后，即向分包单位交底的做法是否正确?分别说明理由。    5项目部提出合同变更的理由是什么?可向业主提出哪些索赔?(二)背景资料    南方电子电气有限公司(建设单位)新建液晶屏(LCD)生产车间，其生产线由建设单位从国外订购，A施工单位承包安装。A施工单位进场时，生产车间的土建工程和机电配套工程(B施工单位承建)已基本完工。A施工单位按合同工期要求，与建设单位、生产线供应商和B施工单位洽谈，编制了LCD生产线安装网络计划工作的逻辑关系及工作持续时间表(见下表)。  A施工单位在设备基础检验时，发现少量基础与安装施工图不符，B施工单位进行了整改，重新浇捣了混凝土基础，经检验合格，但影响了工期，使基础检验持续时间为30天。LCD生产线的安装正值夏季，由于台风影响航运，使LCD生产线设备到达安装现场比计划晚7天。A施工单位按照建设单位的要求，调整进度计划，仍按合同规定的工期完成。 问题     1按LCD生产线安装网络计划工作的逻辑关系及工作持续时间表为A施工单位项目部绘出安装进度双代号网络计划图。  2分析影响工期的关键工作是哪几个?总工期需多少天?  3基础检验工作增加到30天，是否影响总工期?说明理由。  4LCD生产线设备晚到7天，是否影响总工期?说明理由。  5如按合同工期完成，A施工单位如何进行工期调整?(三)背景资料    某机电安装施工单位在沿海城市承建一座植物油厂，施工时间在5月ll月。该工程施工难度较大的是六条栈桥吊装，总重500多吨，分布在8m30m标高的不同区域内。项目经理部制定吊装方案时，针对现场具体情况，结合本单位起重吊装经验，提出了采用全部吊车、全部桅杆、吊车桅杆混合或侧用汽车吊、另一侧利用塔楼钢架架设工具(简称吊车塔架法)等吊装方法。为确保安全、工期和降低成本，从操作难度、吊装成本、客观条件、吊装效率、安全程度