1、上方工程施工合同土方工程施工合同【通用15篇】随着人们法律观念的口益增强,能够利用到合同的场合越来越多，合同是对双方的保障乂是一种约束。合同有不同的类型，当然也有不同的目的，下面是小编帮大家整理的土方工程施工合同，仅供参考，希望能够帮助到大家。土方工程施工合同1一、合同双方甲方：（以下简称甲方）二、合同内容1、甲方承担东库二级公路第标段路基路面桥涵工程建设任务,由于施工需要由乙方完成部分路段的路基施工任务。2、路基土方单价：借土填方运距I公里以内8元/立方米，1公里以外每超运100米，土方运价增加0.08元/立方米；挖方2.5元/立方米：远运利用方运距I公里以内5.5元/立方米：1公里以外每超
2、运100米，土方运价增加0.08元/立方米。（此卜.方单价包括挖装运输、碾压、泗水成型）3、乙方施工段落：段十.方址为立方米.乙方：（以下简称乙方）三、双方职贡甲方：1、甲方可为乙方提供施工便道,乙方对施工便道进行维护以及洒水,保障使道的畅通。2、甲方承担的工程由于设计变更、占地拆迁及自燃因素等造成的乙方机械设备无法运转，甲方不承担误工停驶费用.3、甲方承担路基十方取士费用，并按取土数址规划取土位置及占地面枳等.4、甲方不提供乙方进场人员的生活房及其机械的停放场地.乙方：1、乙方应服从甲方生产指挥，遵守甲方生产作息时间，按照甲方的施工进度计划进行施工.否则耽误甲方生产.造成的损失和后果由乙方负
3、责。2、乙方的人员、机械等安全生.产事故，劳动保护等费用自理.3、乙方应服从甲方生产安排及侦过管理，否则甲方有权辞退乙方机械终止合同。4、乙方必须按甲方的要求时间及时进场。5、乙方如对工程量有异议，可在填筑前对所签订的土方量进行及核。6、乙方必须按甲方的取土位置及取土规划要求进行取士,保证取土坑规整，随取防修，否则取土坑修缮费用及当地草原管理部门罚款由乙方承担，结并从乙方完成工作址中扣除：7、乙方必须要文明施工，安全生产，执行“安全第一、预防为主”的.安全生产方针,如果一经发现严禁违章作业、违章指挥的,甲方有权终止合同。造成人员伤亡事故的，乙方完全承担事故费任，四、施工期限：乙方在20年10月
4、10日完成承包段的路基土方施工任务。五、结算方式：甲方根据乙方完成的工程量情况及项目办拨款情况分期付款。六、其它事项：1、本合同一式五份，甲乙双方及甲方施工分部、机务、财务各执一份.2、本合同未尽事宜、合同修改可通过双方协商解决，并由合同双方代表签字后，具有同本合同相等的法律约束力。3、本合网至甲方路基工程结束后即行废止。甲方：甲方代表签字：乙方代表签字：_年_月_日：土方工程施工合同2甲方：乙方:为了尽快完成六景工业园区中西部国际汽车城卜方工程任务,经甲乙双方友好协商，本着平等、自愿、互惠互利、诚信的原则，甲方同意将六景工业园区中国西部国际汽车城土方工程分包给乙方施工,为了明确甲乙双方贵、权
5、利和义务,特签订如卜.协议条款:一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：南宁市六景工业园区内.3、承包内容：平整土地（挖装、运、平）自然压实.4、工程数量：约500万立方米（以实际施工量为准）。5、工程造价：约4500万元人民面.6、承包单位：1一2类土，运距：1.3公里以内人民币为一元/每立方（含税）（元m）,按自然方量计算。如运距超出1.3公里，每立方增加登元叁角人民币，而在施工过程中遇到石头等勾机不能开挖的，以人民币贰拾柒元/每立方（27元m）,按自然方量计算（负责爆破）,如双方未能达成共识，由甲方另安排施工队爆破。7、承包工期：180天有效工作日,如遇到下雨天不能施工的工期相应取延。
6、8、开工日期及完工口期：自20xx年_月_口至20xx年月_口，具体开工时间以甲方的开工通知书为准。二、工程量的计算方式：工程计算根据业主所提供的水准点、座标和测定的网络方量，施工图为计算依据，经业主、甲、乙三方测定的数据作为结以依据.，在施工过程中,如业主需要变更标而或变更设计方案，所产生的工程量增诚则以现场监理工程师业主代表签发的变更通知以及现场所签字认可的数据为结算依据。三、结算与付款方式：乙方机械及有关人员进场施工3天内，甲方支付工程总造价5。的预付款作为油料协、维修物、生活费等，临时设施由乙方先垫付，后凭发票向甲方报销，此后每月结兑一次进度款，每次结算进度款的80%,剩下的20%款项
7、待结免第二次进度款时一起结算第一次余款，以此类推。待工程完工后以脸收合格办理结算,双方确认后15天内全部付清工程款。四、甲、乙双方责任1、甲方责任(1)甲方负所总协商、督促业主做好如下工作(三通1平)。(2)负贡办理开工的一切相关手续,提供给乙方施工人员及机械停放和临时设施所需场地给乙方。(3)指派专业技术人员测量，指导协助并制订施工计划，业主代表及监理工程师进行工程量的上报及签证工作。(4)负员在开工前三天内向乙方提供施工图纸及其他技术交底工作。(5)负责协调业主、监理单位和上级各有关部门的关系确保工程顺利施工.(6)因甲方原因造成乙方停工时(三天以上)甲方应按机械的停台费每天补偿给乙方(乙
8、方100o元、汽车800元、推土机5003(7)甲方负贡水电到现场,水电费乙方自理。2、乙方的贡任(1)乙方接到进场开工通知书后,务必按规定时间组织有关人员及机械进场施工，并在进场前三天内向甲方提供进场机械设备清单。操作人员有关证件、花名册、身份证复印件，施工组织设施方案交甲方备案。禁止使用无牌证车辆及报废机械进场施工.(2)负贡施工人同食宿及临时设施配套工作,做好项目部工人宿舍、机械停放场地整理管理工作，费用由乙方自行承担。(3)向甲方提交施工组织方案，每周向甲方提供当期工程进度报表并提供下周的施工计划，会同甲方和业主对已完成的工程量监证核对。(4)乙方在施工过程中，要做到文明施工，遵守各项
9、规章制度、法律、法规，安全生产的有关管理规定，严格按安全生产标准组织施工，消除事故障患，如由于乙方安全措施不当造成的一切安全事故由乙方自行承担一切后果和责任。(5)乙方所有进场人员必须办理应办理的各种保险手续。五、违约费任1、如乙方未按业主、监理、甲方的要求，按时量完成任务，进度缓慢违反安全规范施工，故意停工，经甲方监理提出整改通知仍未服从，甲方有权另行安排施工队伍施工，乙方无条件退场，余下的工程款甲方不给予结算乙方.作为乙方赔偿甲方的损失.2、如甲方与业主问题未能开工和未按本协议条款执行或且不能按时支付工程款按所欠款部分根据银行的贷款利息计付给乙方。六、其他约定：1、本工程如遇到不可抗拒的自
10、然灾害和业主原因而停建或建，甲方必须提前15天通知乙方做好各项准备工作并计算已完成的工程量。2、本协议的重行过程中，双方若发生争议，双方本着友好协商解决，如双方协商不能达成共识，任何一方都可以想协议覆行所在地法院起诉.3、本协议未尽事宜，由甲乙双方怖商补充，补充条效与本林议具有同等的法律效力。1、本协议宣式竦份，甲乙双方各执两份，工程完工后付清工程款，本协议自动失效。甲方（公章）：乙方（公率）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年“I1.年HI1.土方工程施工合同3发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据发、承包双方签订的6残疾人体白训练中心、餐厅建筑安装工程及综合服务中心一
11、期项目配套收尾工程施工合同（合同编号CGF-1999-0201.以下简称1原合同”）的约定，依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就原合同做出如下补充说明：一、补充协议条款1、承包方式：包施工工期、包施工质量、包施工安全、包工包料2、工程固定总价：（小写：147万元大写：登佰建拾柒万例）,3、验收及保修：（1）乙方完成施工后，应向甲方提出竣工验收申请：（2）甲方接到乙方竣工验收申请后，应于七天内组织脸收，验收不合格的，乙方无条件调整至合格。如甲方在七日内不组织验收,视为本工程合格，+（3）本工程质保期一年，接到甲方维修
12、通知24小时内到达现场进行维修：4、施工期限：至开工报告生效后，50历天完成，除假期和施工条件不允许，及因不可抗拒因素不能施工则工期顺延。5、工程款结算与付款：签订本合同生效之日起10个工作日内，甲方支付至本合同总价的30%,灯具主材进场后开始安装，甲方支付至本合同总价的,50%,工程进度达到80%（即发光字、空中玫瑰、主楼数码管安装完毕），经验收含格后，甲方支付至本合同总价的70%,全部工程完毕，验收合格后，甲方支付至本合同总价的95%,剩余54款项作为质保金，在保修期满后15日内结保。二、本补充协议未约定之处按照原合同条款执行：三、本补充协议存在冲突，以本协议为准：四、本补充协议经双方法人
13、代表或四面授权的委托人签字并加盖公章后生效：五、本协议一式肆份，甲方成份，乙方盘份.甲方.（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年月年月日土方工程施工合同4发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据中华人民共和国合同法和建筑法相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和货任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意翁订本合同.第一条工程概况1. 1工程名称：1.2 工程地点：1.3 工程范围：第二条工作内容2.1 零星工程：甲方项目场内开掘道口,协助现场施工、临时设施搭建等2.2 工程范闱内的土石方开挖、外运，岩石层
14、的静力爆破。2.3 积极配合甲方现场的各期施匚工作，包括乙方文明施工、迎接检查等。2.4 施工过程要减少对周围环境道路的影响，从车上掉下来的土方造成的路面污染由乙方处理，由于工地泥泞原因造成的路面污染由甲方处理。第三条合同工期及保证金3.1 经双方协商确定，工程期为日，哲定自年月日起至年月一日，具体开工时间由甲方下达开工令明确.乙方进场正式开挖前,甲方需自行完善施工现场的一切房屋和电力设施的拆迁以及青苗土地的赔偿,将所有施工场地一次性交付乙方，否则乙方不作工期承诺。3.2 若施工过程中发生不可抗力情形，或者甲方要求乙方暂定工作，工期相应顺延.3.3 保证金：甲乙双方卷订合同时乙方向甲方缴纳订金
15、20万元，乙方进场正式开挖3日内向甲方缴纳80万元“该保证金甲方每月按乙方完成总工程必的比例向乙方退还。3.4 中途停工：如施工过程中非乙方原因停工（不可抗力因素除外）单次3口以上或累计10日以上，则甲方按如下单价赔偿乙方现场损失：机械租金20xx元每台每天，管理人员工资300元每人每天，工人及驾驶员200元每人每天，车辆租金350元每辆每天，共他费用20xx元每天.第四条工程质址4.1 乙方根据甲方现场指定的施工区域、坐标、标高、非挖土区域范围、层段、施工出入口位置、场内（外）卸土地点、工期时间等要求，首先制定具有针对性的施工组织（设计）方案，交由建设单位进行审批，合同签订后三日内，必须组织
16、人员进场，作好前期准备工作，4.2 施工层面的标高，开挖、预留土体平整度，阶梯度等要满足6施工验收规范、施工安全及政府相关文件、护坡方案等相关的施工要求“第五条工程价格及支付方式5土石方工程址的确认：现场正式开挖前，甲方、乙方、双方共同对现场地形标高进行测量、签证，保存基础数据：工程开挖结束，经甲方、乙方、双方验收合格后，双方代表共同对现场地形标高进行测盘、签证，计算出总挖运土方量，进行签证确认，最终确认的数据为最终结兑的依据。5.2工程单价按现场开挖的实际方段47元每立方米（该单价包含爆破、装车、7公里以内的运输、100元每车的弃渣，税金由甲方自行负出）如果运输距岗超过7公里或弃渣超过100
17、元每车，则甲方按乙方实际多出的费用补贴给5.3工程款支付方式，乙方每月25日向甲方提供当月实际工程量，甲方于次月5日前按乙方所完成的工程量支付该量合同单价的85$的进度款给乙方，工程完工甲方验收合格即支付乙方剩余的15%的工程款。甲方若不能按时支付乙方进度款及结算款等一切应该支付的.款项，则甲方需按未付金额的日千分之三的资金占用费赔偿乙方经济损失。第六条双方的权利和义务6.1. 甲方责任6.1.1 甲方负成提供施工图纸、地侦勘察资料及地下隐蔽设施（包括水、电、煤气管道等地卜管网设施等）资料：如因甲方提供的上述图纸、资料不及时或与实不符，造成的相应损失由甲方自行负责.6.1.2 甲方代表、监理公
18、司和甲方委托的施工技术人员负责进行技术交底、领量监督、检查纠正，办理有关施工签证、初始地形标高测量、竣工地形标高测址、工程量计算审核、质量验收手续，解决现场具体问题。6.1.3 工程竣工后，经乙方请求验收，甲方应在验收。6.1.4 按合同规定及时支付工程款6.1.5海工爆破手续，乙方配合甲方由甲方完善爆破手续，所产生的费用由乙方负贡6.2乙方贡任6.2.1乙方必须服从甲方工地代表的统一指挥，严格按照监理及总包单位的现场管理进行施J全力配合总包单位的工作。6.2.2乙方应制定安全措施，加强对现场施工人员的安全教育，杜绝重大安全事故的发生，如发生事故由乙方承担一切货任，并承担由此给甲方及其他施工单
19、位造成的一切损失。6.2.3乙方应合理组织施工和机械车辆调配，在施工前应向甲方提交施工计划和施工方案，获得甲方许可后方可施行.6.2.1乙方应保证整个工期施工的及时性，经常与甲方现场联系沟通。6.2.5负由地方关系及与交通、城管执法、环卫等所有执法部门的关系协调及手续办理工作，并承担相关费用。62.6承包人必须具备相应实力，自行完成本合同工程，不得转包。6.2.7承包人应按照有关规定进行安全施工，并承担相应的费用.第七条争议解决方式7.1 本合同未尽事宜及相关有争议事宜，参考国家建设工程合同中的通用条款”执行.双方也可友好协商解决,协商解决不成,任何一方可向当地仲裁委员会申清仲裁，双方也可不经
20、协商直接向当地仲裁委员申请仲裁。7.2 发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应维续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：甲方明确要求乙方停止施工或者乙方明确提出解除合同：调解要求停止施工，且为双方接受：法院要求停止施工：停止施工后，双方应妥善处理现场，防止损失发生,并有利于项目的下一步施匚。第八条其他8.1 本合问一式二四份，甲乙双方各执一份,具有同等法律效力.8.2 本合同自双方盖以后生效。合同失效时间的确定。甲方（公顼）：乙方（公章卜法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年月日年月日土方工程施工合同5发包方（以卜.称甲方）：承包方（以卜称乙方）：根据f中华人民共和国合同法B和6中华人
21、民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本介同。第一条、工程项目一、工程名称：安装工程二、工程地点：三、承包方式：包工、包机械、包安全第二条、工程期限合同工期总日历天数天第三条、工程价款、结算及付款方式本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组元/组（一组块电池板）。1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程M后，时其进行费用的核定。3、匚程量的确认,所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价安装组数进行费用结算。4、费用支付，施工结束后，甲方日内支付相关工程密用.第四条、甲乙方贡任1、甲方需把料运至安装现场。
22、2、乙方安装光伏板必沟达到组与组之间高差不大于CnU3、乙方安装光伏板在每组中需要保证明组光伏板在一个水平面上.1、乙方需每天对日1.1.成员进行安全检杳，保证施工现场零事故5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条、件进行维修.第五条、安全施工乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育,由于乙方安全措施不力造成事故的货任和因此发牛的费用，由乙方承担。第六条、奖惩费任1、如月日前安装达到光伏板安装，则按元标准进行结算，2、怖议一方报自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的先向守约方支付违约金。第七条、纠纷解决办法因不含同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲
23、方所在地人民法院提起诉讼。第八条、附则本合同一式份，甲乙双方各执份，日双方代表签字。甲方：乙方：代表人：代表人：电话：电话：口期：年月口日期：年月日土方工程施工合同6发包人：（以下简称“甲方”）承包人：（以下简称“乙方”）甲乙双方本着诚实信用、公平公正的原则，经友好协商，就乙方承包甲方位回填土方工程达成如卜.协议：一、承包工程名称上方回域工程二、承包方式及范困1、包工包料、包机械、包质量、保安全、包文明施工2、乙方提供土方、运输（自卸车）、推土机到甲方工地回填，甲方提供的回填区域：m*宽_mM域，回填土后标高达到三、合同工期：整个项目土方回填总工期共天，自至年_月_日至_年_月日止（包括法定节
24、假日），如遇大雨等人力不可抗拒的自然灾宙工期IR延。四、回填土方质做要求1、土料:小块风化石2、回填土方中的风化石块直径不宜大于厘米，大于厘米的风化石块量不得大于土方总址的千分之零点五.3、回填上方必须经推上机平整压实，土质及同域质址应得到甲方认可。五、介网价款及支付方式1、承包单价元加3（含税价）,嫁企报价包含土方工料费、运输涉及按要求回填平整压实的费用，运输距离不作为承包价格的计量因素。2、工程价款支付：工程期间甲方无需付款，为乙方全垫资，工程完成经甲方验收合格后给予支付工程款，六、施工要求1、乙方按甲方提供的指定地点回填，回填土方质量必须经过甲方现场管理人员的认可方可回侦，并须保证土方运
25、输的连续性.2、在回填过程中,乙方必须接受甲方管理人员的监督和检查。3、安全文明施工：乙方应对其现场操作人员做好安全教育工作.若因乙方原因造成人员伤亡（含第三者）或甲方财产损失，乙方应承担全部货任。七、本合同未尽事力,经双方协商后，另行补充条款.八、本合同一式六份，甲乙双方各执三份.甲方：年月日乙方：年月日土方工程施工合同72 .渣土外运车辆必须严格遵守交通规则及当地政府的有关规定,不得将我、超速行腆，因乙方渣土运输车辆违章引发的交通驿故，由乙方承担全部经济损失和法律贡任。事故性质严重的，甲方有权解除合同。3 .乙方应注意保护环境卫生，甲方负南施工现场大门内设置并安装洗车平台的成套设备，渣土运
26、输车辆驶出施工现场大门前，乙方要派专人清洗车辆，保持车辆轮胎洁净无泥土，防止车辆带h上路污染城区道路,由此造成环卫部位的所有处罚由乙方承担。4 .渣土必须清运至政府部门指定、认可的含法弃土场地或建筑垃圾消纳场地，如发生抛洒、随意倾例渣土事件，造成相关部门的罚款全部由乙方承担。八、双方的权利与义务：1 .甲方负贡向乙方进行现场施工技术交底，组织工程验收以及解决施工中所涉及甲方的相关事宜：2 .甲方按照合同约定支付乙方工程进度款项：3 .开工前,乙方应做好本工种工人的安全注意事项教育工作，严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工，在土方外运、忸例等作业中，如出现安全事故，一概由乙方
27、负责;4 .乙方应积极配合甲方协商好与现场其他施工单位的各项工作，顾全大局：5 .工地内修筑交通运输便道及需要铺设钢板，由乙方自己承担钢板运输及租赁费.6 一乙方在土方挖、运过程中，乙方施工人员不服从甲方管理人m安排，或造成甲方停工整顿等事宜,甲方有权单方解除介同.并且已完成土方工程量款不予结算及不退还履约保证金。7.乙方负近渣土外运的一切手续及道路清洁所发生的黄用，如因道路清洁问题引起的传传施工损失及相关费用由乙方承担。九、争议解决：如双方发生争议，由双方协商解决，协商不成。任何一方可向人民法院诉讼解决。本合同一式贰份，甲、乙双方各执查份,经双方签字盖章后生效，至工程款结清后自然失效。甲方(
28、):乙方(章):委托代理人：委托代理人:身份证号码：身份证号码：电话：电话：口期：年月口口期：年月口关于土方挖、运、清理分包清单报价公司工程经我司研究决定，项目土方采用包干制综合单价：元/m3,并自愿交纳履约保证金万元得具体相关事宜，按合同条款执行。渣土运输有限公司土方工程施工合同13发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）依据中华人民共和国介同法以及其它相关法律、法规的规定，纳台本工程的具体情况，甲、乙双方在平等互利的基础上达成一致意见，为明确双方在履行过程中的权利、义务和贡任，就乙方承揽甲方工程等事宜，制定本合同，以供双方共同遵守执行.一、工程概况：工程名称：珠海长隆国际海洋度假
29、区一期工程地点：珠海市横号岛工程内容：土方开挖回填运输二、承包方式及价款：PC200机元/台班,共计两台（包括进退场祖用）：三、工程负贵人甲方派同行为驻现场负责人，乙方派_一同事为现场施工负货人，共同履行本合同的各项规定，对工程质量、进度进行监督，办理验收交接手续和其他相关事在。四、工伤事故：乙方有责任教育工人严格执行操作规程，安全施工，防火防盗，在施工过程中发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其它损失由乙方负担，乙方不得因此影响工程施工进度0五、工期：本合同全部工程于年_月开工至年月竣工，共个月.在施工过程中，除遇下列情况外，工期不予顺延。1、因天灾或其它不可抗力的原因被迫停工的：2、因甲方提
30、出变更计划或变更施工图而不能继续施工的：3、因甲方不能按期提供图纸、材料、设备以及其它约定的条件，以及设备不符合规格要求，被迫停工或不能顺利施工的“六、工程质扬乙方必匆严格按照甲方现场管理人协的要求，在指定位置、指定标高保质保址完成：七、双方贡任甲方责任1、按木合同约定的期限支付工程款（含进度款和结算款）：2、负贵现场施工的协调指挥,派出技术人员对工程进度、工程质量进行监督、检杳,办理答让中间工程的验收手续：3、花开工前,就本工程及相关项目向乙方进行技术交底：k协助乙方办理施工人员的暂住证及劳动用工手续：5、核查乙方进场人员安全教育证,培训上岗证：乙方责任1、服从甲方、监理及业主现场指挥及管理
31、2、股从甲方现场的质曲、安全、进度、文明施工等管理机构的管理：接受甲方按制订的工程进度奖罚制度进行奖罚、对承担的工程项目的施工质量、安全、进度、文明施工负资：3、按时组织施工,保质、保量、安全、按期完成本合同约定的全部工作内容并交付使用：4、制定妥善的工程质必和安全保证措施；5、司施工工人进行安全生产方面的教育，杜绝安全事故“6、乙方要做好安全生产工作，如发生安全事故.由此产生的费用由乙方自己承担。7、乙方必须将土方运输到中方指定的地点，不得外运和乱弃。八、结算以及付款方式：1、以甲、乙方共同确认的实际完成工程量结算；2、每月按甲、乙双方确认的台班数乘以合同单价付款至80%：九、其他本协议日
32、双方签字或盖章后生效，一式份,双方各持份.甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年月日年月日土方工程施工合同14甲方：身份证：（以下简称甲方）乙方：身份证：（以下简称乙方）经甲乙双方友好协商达成如下协议：甲方保证施工中道路、取土、奘车、卸土的畅通.乙方负货运输：运输地：.要求乙方车辆：部（解放、东风王平头、斯太尔）：车箱长5.3米、车箱宽2.3米、车箱高1.4米运距：一公里运费：一元结党方式：按车次结算，24小时结算一次（以现金方式结兑）此协议双方认同，在约定时间内于年月日乙方招施工车辆安拌到现场，甲方负责联系住宿地方，乙方车队自己交房租“甲方安排乙方工程项目收取
33、含理的管理费：工程总费用的、违约罚金：乙方车队按约定到达后甲方如无工程安排，违约方应付给乙方违约金每车元/天。乙方车队没按约定到达工地并施工，违约方应付给甲方违约金一元/天。此协议一式二份双方卷定后具同等法律效力。甲方：乙方:代表人：_代表人：_年月日年月日土方工程施工合同15甲方：乙方：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，结合本工程具体情况，经双方协商、达成如下协议。一、工程概况1、工程名称：宝鸡项目2、工程地点：宝鸡市3、工程质试标造：按甲方施工方案、指令及施工图纸施工，达到合格.二、工程承包范围龙居I区1张2#、4#室外土方回填（含土源采购、挖、装、运
34、输到场内指定地点，进行分层压实）三、承包方式包工、包料、包机具、包运输车辆、包洗车、保洁、包安全、自带机械、不得转包等。四、合同价款I、合同总价按照实际用量进行结算,固定综合单价：23元/立方（含一切包干费用，不另计取任何费用）2、合网中未标出的工程细目,已包含在合IBJ单价中乙方必须按甲方的指令完成未标出的工程细目，但不能得到工程结算和支付。五、付款方式所有土方完成经甲方验收合格后，15天内付清全部工程款。每支付一笔工程款时乙方必须提供甲方所属地地税正式的建安税务发票,否则，甲方不予付款。六、合同工期碓工有效工期分两个施工段流水施工，每一施工段施工有效工期分为5天（遇暴雨天与政府禁运日等不可
35、抗力因萦工期顺延）七、工程质量及验收标准要求所有的部位必须介格.严格按照甲方安排及图纸、国家现行的有关规范要求组织施工，乙方必须无条件接受甲方的质量检杳和管理，共同把好质量关。建立健全质量保证体系，以保证工程质量达到合格标准。除蔽工程必须经甲方验收合格后方可进行下一道工序施工.脸收不合格,乙方必须予以返工直至股收合格.损失由乙方承担.八、双方有关义务及违约页任1、甲方负页向乙方提供施工用电、水.2、甲方在施工中负贡排水。3、甲方按照合同约定及时足额付款。4、乙方在施工期间必须遵守中方的统一管理、规范施工，如有违反，甲方有权终止合同，所产生的一切损失由乙方承担。5、回填上方时，应清除草皮、杂物和
36、井除枳水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到设计要求。6、乙方必须按甲方指定取土场取土，土质不得含垃圾杂物、20CnI以上大石块、淤泥。7、如因乙方自身原因不能按期完工，每延期一天按200元支付给甲方违约金.8、如非乙方原因或不可抗力的自然灾害造成停工,工期顺延.9、乙方负所办理所有施工相关手续,承担政府和其它一切相关费用并获得所有与本工程相关的所需文件，在施工中遵守市容、城管、当地相关管理部门的有关规定，如发生违章、处罚等经济罚款问题由乙方自行承担和解决。10、乙方为显示信守合同及承包工程的诚意和实力，自愿要求在合同签定后，向甲方交5000元的保证金.待结算时若乙方无任何过错，没违反合同条约
37、后一并返还。九、工程结算（按实结算）1、施工图、设计变更，2、甲乙双方现场测量资料。3、经甲方规定的程序审核的.工程量。1、甲方实际签收数盘，十、安全施工施工中必须注意安全，做到文明施工，乙方施工中如发生伤亡事故，甲方协助乙方做好善后事宜，乙方承担全部事故责任和经济损失.十一、违约责任施工过程中乙方如未经甲方同意擅自停止施工，甲方有权要求乙方自甲方发出的撤场通知起三日内自动撤场，且已完工程过不予结尊,本合同失效.因乙方不作为使得无法完成本合同交付的任务或因乙方行为使甲方名誉、工期等受损，乙方除需自行承担其全部贡任外，还应承担由此给甲方造成的一切损失，乙方保证甲方发出撤场通知起三日内自动撤场，本合同自动失效。卜二、争议解决本合同履行过程中出现争议的，甲、乙双方应怖商解决，双方怖商不能达成一致的，可向木合同履行地（土方工程所在地）的人民法院提起诉讼。十三、其它1、工程结.算完后本合同自动失效。2、乙方车辆及材料在运输途中及到达甲方现场后应遵守国家和地方现行的关的环境保护、职业健康和安全的法律、法规。3、本合同的未尽事项，必要时由甲、乙双方另订补充合同，经卷字盖章后与本合同具有同等法律效力.4、本介同自甲乙双方签字并盖单或（手印）后生效5、本合同一式贰份，双方各执宜份。甲方（盖章）乙方（盖章）甲方代表：乙方代表：联系电话：联系电话：签约地点：龙居建项目部签约日期：
