1、上方工程施工合同土方工程施工合同在人们越来越相信法律的社会中,能够利用到合同的场合越来越多,在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。相信大家乂在为写合同犯愁了吧，下面是小编为大家收集的土方工程施工合同，仅供参考，大家一起来看看吧。土方工程施工合同1甲方：乙方：甲方委托乙方负责浙江正泰汽车零部件有限公司丁山垦区D24-3地块土方回填工程相关事项，根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规的规定,经甲乙双方协商一致，签订本合同第一条工程概况工程名称：浙江正泰汽车零部件有限公司新建厂房矿渣回填工程工程地点：温州经济技术开发区山垦区D21-3工程范围及规模：DSH）21-3
2、规划用地红线图内全部范用现有场地平均标高：1.275m（以甲乙双方共同设定的士0.000点标高为基准测绘值）工程完成面标高：0.475m,即乙方填筑高度为80CnU另根据建筑总平图，厂区两处入口处同部填筑高度需达到120cm,以利后期桩基施工。3矿渣回填工程量：23333x0.80x1.2+30x1.2x1.2x1.2=22918.08m（沉降量为填筑厚度的20%）.承包方式本工程采用固定总价合同，乙方一次性包干，包含矿渣采购、运输、平整及压实.第二条合同工期工期:20xx年7月30xx年7月18口，完成并通过甲方验收交付，遇到特殊大气，由甲乙双方商议顺延。第三条合同价款及付款方法1、工程综合
3、单价：48元加（包括所有一切责用及税金）2、合同价款：工程总价为（含税）：1100067.8元，大写：壹佰宜拾万零陆拾柒圆捌角。3、付款方法：一、介同签订后七个工作口内甲方预付工程款总价的30%：二、现场工程量完成50%后，经甲方验收确认合格后支付工程款总价的30%：三、工程完成并通过甲方验收合格后十个工作日内再付40场第四条施工要求及验收方法施工要求：I、开工前，乙方应做好工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底。2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故,概由乙方负货.3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。4、需安排专职
4、人员对作业路径（市政道路）进行及时清理,保证市政道路干净整洁。5、需处理好与地方的关系，因地方势力滋事造成工程无法正常进行，工期不得延续,并按本合同第六条违约责任论6、矿渣粒径不得大于20cm,7、完成面平整度要求TOCm+10ce以内.8、采用推土机碾压推平,质实度要求不得小于95%i9、回填前树木杂草要清除，以免腐烂发生沉陷10、矿渣烦料其最大粒径不得超过每层铺填M度的2/3且大块料不应集中IK含有机物质的生活垃圾、流动状态的粘性泥土等，不得用作填方材料12、机械回填土、石方、要分层压实,允许偏差80（mm）13、双方约好的犷渣来源，未经甲方同意不能随更改验收方法：工程完工后，由甲方组织竣
5、工验收，并对现场完成面标高进行测定.完成面标高、平整度、粒径大小及压实度均符合要求后，方为合格；否则由乙方承担整修、返工费用。第五条违约贵任1 .根据本合同工期约定，提前或按合同工期竣工，不予奖励：竣工验收合格并交付时间每延误一天扣罚20xx.00元,由甲方从未支付的工程款中直接扣罚“总罚款金额不超过总工程造价的1%2.如发包人不按本合同约定支付工程款的,则应当向承包人支付按逾期支付金额每日万分之二的违约金；工期相应顺延。甲方：乙方：日期：土方工程施工合同2发包方：（以卜简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据发、承包双方签订的6残疾人体白训练中心、餐厅建筑安装工程及综合服务中心一期项目配套收尾
6、工程施工合同（合同编号CGF-1999-0201.以下简称1原合同”）的约定，依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就原合同做出如下补充说明：一、补充协议条款1、承包方式：包施工工期、包施工质拉、包施工安全、包工包料2、工程固定总价：（小写：147万元大写：壹佰肆拾柒万圆），3、验收及保修：（1）乙方完成施工后，应向甲方提出政工验收申请；（2）甲方接到乙方谡工验收申请后，应于七天内组织验收.验收不合格的,乙方无条件询整至合格。如甲方在七日内不组织验收，视为本工程合格，+（3）本工程质保期一年，接到甲方维修通知24小时内
7、到达现场进行维修:4、施工期限：至开工报告生效后，50历天完成，除假期和施工条件不允许，及因不可抗拒因素不能施工则工期顺延。5、工程款结算与付款：签订本合同生效之日起10个工作日内，甲方支付至本合同总价的30%,灯具主材进场后开始安装，甲方支付至本合同总价的50%,工程进度达到80%（即发光字、空中玫瑰、主楼数码管安装完毕），经验收合格后，甲方支付至本合同总价的70%,全部工程完毕,骁收介格后,甲方支付至本合同总价的95%,剩余5%款项作为质保金，在保修期满后15口内结清.二、本补充协议未约定之处按照原合同条款执行：三、本补充协议存在冲突，以本协议为准；四、本补充协议经双方法人代表或书面授权的
8、委托人签字并加盖公章后生效；五、本协议一式肆份，甲方贰份，乙方贰份.甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年月日年月I1.土方工程施工合同3发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）依据中华人民共和国合同法以及其它相关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等互利的基础上达成一致意见，为明确双方在椒行过程中的权利、义务和责任，就乙方承揽甲方工程等事立，制定本合同，以供双方共同遵守执行.一、工程概况：工程名称：珠海长隆国际海洋度假区一期工程地点：珠海市横号岛工程内容：土方开挖回填运输二、承包方式及价款:PC200挖机元/台班.共计两台（包括进退场
9、费用）：三、工程负贡人甲方派可事为驻现场负贡人，乙方派同事为刃场也工负货人，共同履行本合同的各项规定，对工程质量、进度进行监督，办理验收交接手续和其他相关事宜。四、工伤事故：乙方有责任教育工人严格执行操作规程，安全施工，防火防盗，在施工过程中发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其它损失由乙方负担，乙方不得因此影响工程施工进度.五、工期：本合同全部工程于年月开工至一年一月端工，共一个月。在施工过程中，除遇下列情况外，工期不予顺延。1、因天灾或其它不可抗力的原因被迫停工的：2、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工的：3、因甲方不能按期提供图纸、材料、设备以及其它约定的条件，以及设备不符合规格
10、要求，被迫停工或不能顺利施工的“六、工程质量乙方必须严格按照甲方现场管理人员的要求,在指定位置、指定标高保质保量完成；七、双方贡任甲方责任1、按本合同约定的期限支付工程款（含进度款和结算款）：2、负责现场施工的协调指挥,派出技术人员对工程进度、工程质量进行监督、检查，办理签证中间工程的验收手续：3、花开工前,就本工程及相关项目向乙方进行技术交底：4、协助乙方办理施工人员的暂住证及劳动用工手续；5、核查乙方进场人员安全教育证,培训上岗证；乙方责任1、服从甲方、监理及业主现场指挥及管理:2、服从甲方现场的质量、安全、进度、文明施I：等管理机构的管理：接受甲方按制订的工程进度奖罚制度进行奖罚、对承担
11、的工程项目的施工质量、安全、进度、文明施工负贪：3、按时组织施工，保质、保量、安全、按期完成本合同约定的全部工作内容并交付使用；4、制定妥善的工程质必和安全保证措施；5、对施工工人进行安全生产方面的教育，杜绝安全事故。6、乙方要做好安全生产工作.如发生安全事故，由此产生的费用由乙方自己承担。7、乙方必须将土方运输到中方指定的地点，不得外运和乱弃。八、结算以及付款方式：1、以甲、乙方共同确认的实际完成工程量结算：2、每月按甲、乙双方确认的台班数乘以合同单价付款至80%：九、其他本协议日双方签字或盖章后生效，一式份,双方各持份.甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年
12、月年月Q土方工程施工G同4甲方:乙方：依照中华人民共和国介同法、中华人民共和国建筑法及其它法律、法规之规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就项目土方挖运工程施工相关事在，经协商一致达成以下合同条款：一、工程名称：二、工作范围：项目基坑土方、基坑独立基础土方以及基坑支护滩注桩泥渣的开挖、装车、外运，注桩泥液的开挖以及人工配合机械挖土后的地面平整（平整度按规范标准执行）、挖土时对工程杭的保护等工作。三、介同价款1 .基坑土方外运：根据工程设计图纸及施工现场确认按挖掘前天然密度体积（自然方）为准计价：元加，弃土点为政府指定位置，如以后需运至超过政府指定弃土点5公里以外，每立方土加1.5
13、元,保证金在进场开挖后15个工作日后退还20万保证金，剩余保证金待全部完工后15个工作日退还.此单价为综合包干价,以后不做任何调整（即包工、包机械设备、包工期、包工程桩的成品保护、包安全文明施工、包税金等的方式进行施工）。2 .在合同实施期间综合单价不因市场和政策性调价等因素的变化而变动该踪合单价（包括直接锁、间接费、利润、税金、规为、环保、市容、公安等部门规定缴纳的有关费用、并按照规定采取维护市容、防止污染等相关措施的一切费用）及完成该项工作的一切工作内容。3 .综介单价中包括相关政府部门收取的渣土费用以及其他相关费用，相关手续由乙方办理，方用由乙方支付。乙方应及时代甲方办理该项目市容环境卫
14、生员任书，并承担产生的全部费用。四、工期要求:以项目总进度计划确定合同施工工期,乙方必须满足建设方施工工期要求，如乙方未在建设方计划工期内完成施匚任务而造成建设方的处罚以及相关罚款一律由乙方承担.五、管理员任1 .乙方须向甲方交纳500000元（伍拾万元）屡约保证金，并在合同签订日起登个工作日内将保证金转到本合同指定帐户内。帐户：户名：帐号：2 .乙方不得转让，转包该合同，否则一经发现即行解除合同，并扣除履约保证金。3 .乙方现场安排1；业管理人i根据工程设计图纸来开挖上方,并服从甲方管理人员的现场管理。若乙方未按照甲方要求造成损失，甲方有权另行安排机械，并由乙方承担一切损失费用，并从保证金中
15、扣除。4 .乙方在施工过程中不服从管理及不按照相关技术要求施工，甲方有权对乙方进行15万元罚款。5 .如果上方运土过程中，因乙方原因造成停工，基础土方工程城不予结免，并且没收全部保证金。六、付款方式：1 .本工程不支付预付款,根据业主合同待基础完成后收到业主第一次进度款后付完成工程量的703剩余30%进度款在收到业主第二次进度款完成支付。2 .每次拿进度款之前乙方应开好相应款项的增值税发票。3 .土方工程完工后并且相关单位验收合格后，甲方15个工作日退还乙方剩余保证金。4 .上方工程盘计算根据双方签字的S原始地面r程图作为工程腑计算的依据，经签字后不作任何调整.七、安全施工及环境保护：1 .乙
16、方应遵守工程施工安全生产的相关规定.加强对参与施工人员的安全教育，指派专人负贵安全事项，检杳施工机械运行情况，禁止带病作业，严防机械事故及人身伤击。因乙方施工人员违章操作、野蛮施工引发一切事故，由乙方承担全部经济损失,若造成人员伤亡，乙方除承担经济赔偿外，必须承担由此造成的法律贡任。2 .渣土外运车辆必须严格遵守交通规则及当地政府的有关规定，不得超载、超速行吸，因乙方渣土运输车辆违章引发的交通驿故，由乙方承担全部经济损失和法律处任。事故性质产重的，甲方有权解除合同。3 .乙方应注意保护环境卫生，甲方负责施工现场大门内设巴井安装洗车平台的成套设备，渣土运输车辆驶出施工现场大门前，乙方要派号人清洗
17、车辆，保持车辆轮胎洁净无泥土.防止车辆带土上路污染城区道路，由此造成环卫部位的所有处罚由乙方承担。4 .渣土必须清运至政府部门指定、认可的合法弃土场地或建筑垃圾消纳场地，如发生抛洒、前意帧御渣土事件，造成相关部门的.罚款全部由乙方承担。八、双方的权利与义务:1 .甲方负页向乙方进行现场施工技术交底，组织工程验收以及解决施工中所涉及甲方的相关事宜:2 .甲方按照合同约定支付乙方工程进度款项：3 .开工前，乙方应做好本工种工人的安全注意事项教育工作，严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注施:事项进行施工，在土方外运、帧倒等作业中，如出现安全事故，一概由乙方负货：4 .乙方应枳极配合甲方协商好与
18、现场其他施工单位的各项工作，顾全大局；5 .工地内修筑交通运输便道及需要铺设钢板，由乙方自己承担钢板运输及租赁费。6 .乙方在土方挖、运过程中，乙方施工人员不服从甲方管理人员安排，或造成甲方停工整顿等事力，甲方有权单方解除合同，并且已完成土方工程量款不予结算及不退还极约保证金。7.乙方负责渣土外运的一切手续及道路消洁所发生的费用，如因道路清洁问题引起的暂停施工损失及相关费用由乙方承担.九、争议解决：如双方发生争议,由双方协商解决，协商不成。任何一方可向人民法院诉讼解决。本合同一式贰份，甲、乙双方各执党份，经双方签字盖章后生效，至工程款结清后自然失效。甲方（章）：乙方（章）：委托代理人：委托代理
19、人：身份证号码：身份证号码：电话：电话：日期：年月日日期：年月日关于土方挖、运、清理分包清单报价公司工程经我司研究决定，项目土方采用包干制综令单价：元/m3,并自愿交纳履约保证金万元.具体相关事宜，按合同条款执行.渣土运输有限公司土方工程施工令同5甲方：乙方：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，结合本工程具体情况，经双方协商、达成如卜.协议。一、工程概况1、工程名称：宝鸡项目2、工程地点：宝鸡市3、工程质址标准：按甲方施工方案、指令及施工图纸施工，达到合格.二、工程承包范困龙居I区W2#、4#室外土方回填（含土源采购、挖、装、运输到场内指定地点，进行分层质实
20、三、承包方式包工、包料、包机具、包运输车辆、包洗车、保洁、包安全、自带机械、不得转包等。四、合同价款1、合同总价按照实际用量进行结算，固定综合单价：23元/立方（含一切包干费用，不另计取任何费用）2、合同中未标出的工程细目，己包含在合同单价中.乙方必须按甲方的指令完成未标出的工程细目，但不能得到工程结算和支付。五、付款方式所有土方完成经甲方验收合格后，15天内付清全部工程款。每支付一笔工程款时乙方必须提供甲方所属地地税正式的建安税务发票，否则，甲方不予付款。六、合同工期施工有效工期分两个施工段流水施工，每一施工段施工有效工期分为5天（遇暴雨天与政府禁运日等不可抗力因素工期顺延）。七、工程质量
21、及验收标准要求所有的部位必须合格。严格按照甲方安排及图纸、国家现行的有关规范要求组织施工，乙方必须无条件接受甲方的质量检杳和管理，共同把好质量关。建立健全质量保证体系，以保证工程威址达到合格标H1.隐蔽工程必须经甲方验收合格后方可进行下一道工序施工.验收不合格,乙方必须予以返工直至验收合格,损失由乙方承担.八、双方有关义务及违约货任1、甲方负责向乙方提供施工用电、水。2、甲方在施工中负员排水。3、甲方按照合同约定及时足额付款.4、乙方在施工期间必须遵守甲方的统一管理、规范施工，如有违反，甲方有权终止合同,所产生的一切损失由乙方承担15、回填上方时，应清除草皮、杂物和排除枳水,并应分层夯实，夯实
22、后的密实度应达到设计要求。6、乙方必须按甲方指定取土场取土，土质不得含垃圾杂物、20On以上大石块、淤泥。7、如因乙方自身原因不能按期完工，每延期一天按200元支付给甲方违约金。8、如非乙方原因或不可抗力的自然灾害造成停工，工期顺延.9、乙方负资办理所有施工相关手续,承担政府和其它一切相关费用并获得所有与本工程相关的所需文件，在施工中遵守市容、城管、当地相关管理部门的有关规定，如发生违章、处罚等经济罚款问题由乙方自行承担和解决。10、乙方为显示信守合同及承包工程的诚意和实力，自愿要求在合同签定后，向甲方交5000元的保证金，待结算时若乙方无任何过错，没违反合同条约后一并返还“九、工程结算（按实
23、结免）1、施工图、设计变更.2、甲乙双方现场测量资料.3、经甲方规定的程序审核的工程量：,4、甲方实际签收数致.十、安全施工施工中必须注意安全，做到文明施工，乙方施工中如发生伤亡事故,甲方协助乙方做好善后事在，乙方承担全部事故货任和经济损失。十一、违约费任施工过程中乙方如未经甲方同崽揪自伴止施工，甲方有权要求乙方自甲方发出的撤场通知起三日内自动撤场，且已完工程址不予结兑，本合同失效.因乙方不作为使得无法完成不含同交付的任务或因乙方行为使甲方名誉、工期等受损，乙方除需自行承担其全部或任外，还应承担由此给甲方造成的,一切根失，乙方保证中方发出撤场通知起三日内自动撤场，本合同自动失效，十二、争议解决
24、本合同履行过程中出现争议的，甲、乙双方应协商解决，双方协商不能达成一致的，可向本合同救行地（十方工程所在地）的人民法院提起诉讼.卜三、其它1、工程结算完后本合同自动失效。2、乙方车辆及材料在运输途中及到达甲方现场后应遵守国家和地方现行的关的环境保护、职业健康和安全的法律、法规。3、本合同的未尽事项，必要时由甲、乙双方另订补充合同，经签字盖章后与本合同具有同等法律效力.4、本合同臼甲乙双方卷字并盖单或（手印）后生效.5、本合同一式武份，双方各执壹份.甲方（盖章）乙方（盖章）甲方代表：乙方代表：联系电话：联系电话：签约地点：龙居建项目部签约日期:土方工程施工合同6发包人：（以下简称“甲方”）承包人
25、以下简称“乙方”）甲乙双方本着诚实信用、公平公正的原则，经友好协商，就乙方承包中方位回填土方工程达成如卜.协议：一、承包工程名称土方回填工程二、承包方式及范围1、包工包料、包机械、包质量、保安全、包文明施工2、乙方提供土方、运输（自卸车）、推土机到甲方工地回填，甲方提供的回填区域：m*宽m区域，【诃填上后林而达到三、合同工期：整个项目土方回填总工期共天，自至年_月_日至_年_月一日止（包括法定节假日），如遇大雨等人力不可抗拒的自然灾害工期顺延。四、回填土方质量要求1、土料：小块风化石2、网填上方中的风化石块直径不宜大于厘米，大于厘米的风化石块址不得大于土方总量的千分之零点五.3、回填土方必
26、须经推土机平整压实，土质及回填质量应得到甲方认可。五、合同价款及支付方式1、承包单价元m3（含税价），综合报价包含土方工料费、运愉渤及按要求回填平整压实的费用，运输距尚不作为承包价格的计量因素。2、工程价款支付：工程期间甲方无需付款，为乙方全垫资，工程完成经甲方验收合格后给予支付工程款，六、施工要求1、乙方按甲方提供的.指定地点回填，【同填土方质垃必须经过甲方现场管理人员的认可方可回填,并须保证土方运输的连续性。2、在回填过程中，乙方必须接受甲方管理人员的监督和检查.3、安全文明施匚乙方应对其现场操作人员做好安全教育工作.若因乙方原因造成人员伤亡（含第三者）或甲方财产损失,乙方应承担全部贡任。
27、七、本合同未尽事:ft,经双方协商后，另行补充条款.八、本合同一式六份，甲乙双方各执三份.甲方：年月日乙方：年月日土方工程施工合同7发包方（以下称甲方）：承包方（以下称乙方）：根据中华人民共和国合同法B和中华人民共和国建筑法3及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。第一条、工程项目一、工程名称：安装工程二、工程地点：三、承包方式：包工、包机械、包安全第二条、工程期限合同工期总日历天数天第三条、工程价款、结算及付款方式本合同实行固定单价按实结弊，经双方约定，光伏板安奘工程按每组元/组（一组块电池板）。1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程
28、址后，对其进行费用的核定。3、工程量的确认,所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价安装组数进行费用结算。4、费用支付，施工结束后，甲方日内支付相关工程宽用.第四条、甲乙方黄任1、甲方需把料运至安装现场。2、乙方安奘光伏板必须达到组号组之间高差不大于cnu3、乙方安奘光伏板花每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上.4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故.5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条、件进行维修。第五条、安全施工乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育，由于乙方安全措施不力造成事故的货任和因此发生的费用，由乙方承担。第六
29、条、奖惩费任1、如月日前安装达到光伏板安装，则按元标准进行结算。2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的先向守约方支付违约金。第七条、纠纷解决办法因不含同产生纠纷.如协商无法解决,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。第八条、附则本合同一式份，甲乙双方各执份，自双方代表签字。甲方：乙方：代表人：第一条工程概况1. 1工程名称：1.2 工程地点：1.3 工程范闱：第二条工作内容2.1 零星工程：甲方项目场内开热道口，协助现场施工、临时设施搭建等2.2 工程范围内的土石方开挖、外运，岩石层的静力爆破。2.3 积极配合甲方现场的各期施工工作，包括乙方文明施工、迎接检查等。2.4 施工
30、过程要减少对周围环境道路的影响，从车上掉卜来的土方造成的路面污染由乙方处理，由于工地泥泞原因造成的路面污染由甲方处理“第三条合同工期及保证金3.1 经双方协商确定，工程期为日，暂定自年一月一日起至年一月一日,具体开工时间由甲方下达开工令明确。乙方进场正式开挖前,甲方需自行完善施工现场的一切房屋和电力设施的拆迁以及青苗土地的班偿，将所有施工场地一次性交付乙方，否则乙方不作工期承诺.3.2 若施工过程中发生不可抗力情形，或者甲方要求乙方哲定工作，工期相应顺延.3.3保证金：甲乙双方签订合同时乙方向甲方缴纳订金20万元，乙方进场正式开挖3内向甲方撤纳80万元。该保证金甲方每月按乙方完成总工程量的比例
31、向乙方退还。3.4中途停工：如施工过程中非乙方原因停工（不可抗力因素除外）单次3日以上域累计10日以上,则甲方按如下单价赔偿乙方现场损失：机械租金20xx元每台每天，管理人员工资300元每人每天，工人及驾驶员200元每人每天，车辆租金350元每辆每天，共他费用20xx元每天.第四条工程质量：4.1乙方根据甲方现场指定的施工区域、坐标、标高、非挖土区域范用、层段、施工出入口位置、场内（外）卸土地点、工期时间等要求，首先制定具有针对性利施工组织（设计）方案，交由建设雅位进行审批，合同卷订后三日内，必须组织人员进场,作好前期准备工作.4.2施工层面的标高，开挖、预留上体平整度.阶梯度等要满足施工验收
32、规范、施工安全及政府相关文件、护坡方案等相关的施工要求。第五条工程价格及支付方式5.1 土石方工程量的确认：现场正式开挖前，甲方、乙方、双方共同对现场地形标高进行测量、签证，保存基础数据：工程开挖结束，经甲方、乙方、双方验收合格后，双方代表共同时现场地形标爵进行测址、签证，计兑出总挖运土方址，进行签证确认，最终确认的数据为最终结算的依据。5.2 工程单价按现场开挖的实际方量47元每立方米（该单价包含爆破、装车、7公里以内的运输、100元每车的弃渣，税金由甲方自行负声）如果运输距离超过7公里或弃渣翊过100元每车，则甲方按乙方实际多出的费用补贴给5.3 工程款支付方式，乙方每月25日向甲方提供当
33、月实际工程量，甲方于次月5日前按乙方所完成的工程设支付该出合同单价的85%的进度款给乙方，工程完工甲方验收介格即支付乙方剩余的15、的工程款。甲方若不能按时支付乙方进度款及结算款等一切应该支付的款项，则甲方需按未付金额的日千分之三的资金占用费赔偿乙方羟济损失。第六条双方的权利和义务6.1. 甲方贡任6.1.1 甲方负费提供施工图纸、地质勘察资料及地下隐蔽设施（包括水、电、煤气管道等地下管网设施等）资料：如因甲方提供的上述图纸、资料不及时或与实不符.造成的相应损失由甲方自行负责.6.1.2 甲方代表、监理公司和甲方委托的施工技术人员负货进行技术交底、旗量监熔、检杳纠正，办理有关施工签证、初始地形
34、标高测量、竣工地形标高测量、工程以计算审核、质量验收手续，解决现场具体问题，6.1.3 工程竣工后，经乙方请求验收，甲方应在验收.6.1.4 按合同规定及时支付工程款6.1.5施工爆破手续，乙方配合甲方由甲方完善爆破手续，所产生的费用由乙方负贡。6.2乙方货任6.2.1乙方必须服从甲方工地代表的统一指挥，严格按照监理及总包单位的现场管理进行施工，全力配合总包单位的工作。6 .22乙方应制定安全措施.加强对现场施工人员的安全教育，杜绝重大安全事故的发生，如发生事故由乙方承担一切货任，并承担由此给甲方及其他施工单位造成的一切损失。7 .2.3乙方应合理组织施工和机械车辆调配，在施工前应向甲方提交施
35、工计划和施工方案，获得甲方许可后方可施行。6. 2.4乙方应保证整个工期施工的及时性，经常与甲方现场联系沟通.7. 2.5负由地方关系及与交通、城管执法、环卫等所有执法部门的关系协调及手续办理工作，并承担相关费用。8. 2.6承包人必须具备相应实力，自行完成本合同工程，不得转包.9. 2.7承包人应按照有关规定进行安全施工，并承担相应的费用。第七条争议解决方式9.1 本合同未尽事:T1.及相关有争议事宜，参考国家建设工程合同中的通用条款”执行，双方也Uj友好协商解决，协商解决不成，任何一方可向当地仲裁委员会申请仲裁,双方也可不经协商直接向当地仲裁委员申请仲裁.9.2 发生争议后，除非出现下列情
36、况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：甲方明确要求乙方停止施工或者乙方明确提出解除含同：调解要求停止施工，目为双方接受；法院要求停止施工；停止施工后，双方应妥善处理现场，防止损失发生，并有利于项目的卜.一步施工。第八条其他9.3 本合同一式二四份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力.9.4 本合同自双方盖章后生效“合同失效时间的确定.甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年月日年月日土方工程施工合同14发包方（甲方）：承包方（乙方）：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法3的原则结合本工程具体情况，经双方协商一致；达成下列条例签订本合同
37、第一条工程概况1、工程名称：2、工程地址：3、工程内容：4、据见图纸：据详见图纸，土方量约万立方米：工程内容包括（挖土、运土）第二条施工期限开工日期：暂定_年_月日前，完工日期年_月底“共约定_日左右。（由于特殊天气如雨天、38度以上高温天气等等，会造成场地不能施工的，所拖延的日期由甲方现场签证，工期顺延）。第三条承包方式1、本工程由乙方实行包挖、包运输、按施工要求平整场地、包机械、包机械维修、包烯料、包质量、包安全、包工期,第四条工程造价2、施工场地上方址约万立方米，按平面的最高点测坡第五条甲方责任范圉1、如遇三类土、四类土，须爆破作业，则双方协商单价,工期延长。甲方负货需爆破时各方关系的
38、协调，现场安全防范工作及出现事故时的承担及处理工作。2、在施工过程中出现地下水、流沙、淤泥、石头由甲方承担,或另计费用。3、甲方必须负货乙方人员住宿及机械停放点，及生活用水用电，1、提供图纸及施工方案，对乙方负责现场施工指导，监督检查工程质量进度。5、对乙方在施工过程中提出的意见及建议，应予以答且.6、应及时支付工程款，并枳极配合乙方以避免乙方停工、窝工；7、负费竣工审核结免.8、遇到乙方借故拒绝或拖延甲方工程师的指令时，有权视情节对乙方作出处罚，严重时将终止G同,造成的损失由乙方承担。9、甲方负近地质和地下杂物勘测，提供给乙方，如挖到电缆、管线，煤气管道或其它，全由甲方负责.第六条乙方货任范
39、围I、依据甲方提供的图纸及要求进行土方挖掘，施工及运输，以确保工程质量和工期,施工方案需经甲方审核批准，方可施工.2、乙方应接受甲方的监督,对于乙方造成的质殳事故或未达到痂量要求,甲方视情节给予处罚外，有终止合同，造成的损失由乙方承担。3、乙方所需的一切施工工具自理。1、乙方自行负货进场人员的人身财产及施工机械的保险。5、进场时应及时相关人员办理有关手续，所发生的费用由乙方承担。6、乙方不得对工程进行分包或转包，一经发现，发包方有权终止合同，造成的货任及经济损失由乙方负责。7、乙方确保工人工资按时支付，因工作工资不依时支付造成的停工窝工由乙方负贡。8、装运平、路上掠泥自行处理。第七条工程质址要
40、求险收及付款方式1、乙方工人及机械设备到场开工，甲方应先支付预付款万元；2、开工后第15天甲方再向乙方支付一次工程款，按乙方实际完成的工程量支付90%的款项，余卜.10%留在F15天期的总量中支付。3、每隔15天均应按完成工程量的总值的90%支付工程款，并将上期留卜10%一并支付.4、工程全面完后，乙方必须向甲方提交竣工报表，经甲方确认（甲方需在乙方提交竣工报表后的一周内确认，过期视为合格）甲方在核实后一个月内付完总工程款95%,剩余5%三个月内付清。2、乙方必须严格按照安全规范进行施工，一切服从工程技术人员及现场管理人员的管理，在施工期间乙方发生的任何安全事故，一概由乙方负责.第八条违约员任
41、1、因甲方没有及时支付工程款或因甲方原因造成乙方停工、窝工的，甲方应视为违约，甲方须结清该项目已完成的工程款，按总款项的1%每日支付滞滞纳金，并赔偿因停工、窝工所造成的乙方损失.2、如乙方因施工领量不能满足图纸要求及自身原因造成施工进度延迟，给甲方造成的损失,乙方应负费赔偿.但最多不超过总款项的20%。第九条其他事项1、必须做好施工记录，每周向甲方报告本周的是施工进度及下的施工计划。2、凡施工期间发生.的施工质量、安全事故、概由乙方负费并应立即报造甲方有关部门，以配合处理，3、甲方委托为驻工地代表，监督检查工程质量进度及其它事宜。4、乙方委派为驻工地代表，负货工程质量进度和安全施工事宜。5、
42、各方驻工地代表，必须提前三个工作日通知对方.6、甲方需负责处理好当地村民工业园关系工作，把工程顺利进行施工。7、本合同未尽事宜，双方可协商解决并签订补充协议，作为本合同的补充，与本金同具有同等法律效力.8、本网正副本各二份，双方各执两份，经双方签字后生效。发包方（公章）：承包方（公章）：年月日土方工程施工合同15一、合同双方甲方:（以下简称甲方）二、合同内容1、甲方承担东库二级公路笫标段路基路面桥涵工程建设任务.由于施工需要由乙方完成部分路段的路基施工任务。2、路基土方单价：借土填方运距1公里以内8元/立方米.1公里以外每超运100米，土方运价增加0.08元/立方米；挖方2.5元/立方米：远运
43、利用方运距1公里以内5.5元/立方米：1公里以外每超运100米，土方运价增加Q.Q8元/立方米.（此上方单价包括挖装运输、碾压、泗水成型）3、乙方施工段落：段土方量为立方米.乙方：（以下简称乙方）三、双方职贡甲方：1、甲方可为乙方提供施工便道，乙方对施工便道进行维护以及洒水，保障便道的畅通。2、甲方承担的工程由于设计变更、占地拆迁及自燃因素等造成的乙方机械设备无法运转，甲方不承担误工停驶费用3、甲方承担路基十方取上费用并按取土数址规划取土位理及占地面枳等.4、甲方不提供乙方进场人员的生活房及其机械的停放场地.乙方：1、乙方应服从甲方生产指挥，遵守甲方生产作息时间，按照甲方的施工进度计划进行施工
44、否则耽误甲方生产,造成的损失和后果由乙方负责。2、乙方的人员、机械等安全生产事故，劳动保护等费用自理。3、乙方应服从甲方生产安排及旗量管理，否则甲方有权辞退乙方机械终止合同。4、乙方必须按甲方的要求时间及时进场。5、乙方如对工程量有异议，可在填筑前对所签订的土方量进行更核。6、乙方必须按甲方的取上位置及取十.规划要求进行取土，保证取上坑规整.的取葩修,否则取上坑修缮费用及当地草原管理部门罚数由乙方承担,结兑从乙方完成工作量中扣除；7、乙方必须要文明施工，安全生.产，执行“安全第一、预防为主”的安全生产方针，如果一经发现严禁违章作业、违章指挥的，甲方有权终止合同。造成人员伤亡事故的，乙方完全承担事故责任，叫施工期限:乙方在20_年1010日完成承包段的路基土方施工任务“五、结算方式：甲方根据乙方完成的工程量情况及项目办拨款情况分期付款。六、其它事项：1、本合同一式五份,甲乙双方及甲方施工分部、机务、财务各执一份.2、本合同未尽事在、合同修改可通过双方协商解决，并由合同双方代表签字后，具有同本合同相等的法律约束力.3、本合同至甲方路施工程结束后即行废止。甲方：甲方代表签字：乙方代表签字：_年_月_日：
