【合同范文】建设工程勘察合同(参考文本)[1].docx

第 1 页 建设工程勘察合同(参考文本)1 特征码 GKJfWEwigDEhOexHoeRl 项目名称： 项目建设地点： 合同编号： （由承包人编填） 发包人： 承包人： 签订日期： 发包人 （以下简称甲方） 承包人 （以下简称乙方） 甲方委托乙方进行 勘察任务。根据中华人民共和国合同法 和中华人民共和国建筑法的有关规定，结合该工程的具体 情况，为明确责任，协作配合，搞好该工程勘察工作，经双方 协商一致，就本工程 勘察阶段的工作签订合同，共同遵守。 第一条 工程勘察范围 1 1 本工程项目勘察委托文号、日期 12 工程建设地点 第 2 页 13 技术要求 14 预计工程量 第二条 甲方按时向乙方一共下列文件资料： 项目名称 文件资料份数 提供日期 年 月 日 一、提交工程项目批准文件（复印件）以及施工或勘察许可证 二、提交工程项目的坐标与标高资料 三、提交技术委托书及已有的技术资料和图件 第三条 乙方按下述进度、份数向甲方提供勘察成果： 勘察成果名称 提交日期 提交份数 年 月 日 第 3 页 31 勘察成果规定提交四份，超过四份另行计费。 32 工程有效期限以甲方下达的开工通知书为准，如遇特殊情 况（设计变更、工程量变化、自然条件影响以及非乙方原因造 成的停工等）时，工期顺延。 第四条 取费标准及拨付办法 41 本工程勘察按国家规定的先行收费标准计取费用。国家 规定的取费标准中没有规定的收费项目，由双方另行仪定。 42 本工程勘察费估算为 元，合同生效后 天内，甲方向乙 方预付估算勘察费的 30%作为定金（本合同履行后，定金抵作 勘察费） ；工程勘察验收、交付成果后十五天后，结清全部费用。 43 双方委托银行代付、代收有关费用。 第五条 双方责任 51 甲方 511 甲方委托任务时，必须向乙明确技术要求和勘察阶段， 按时提供已有技术资料（包括地下管线、地下构筑的资料） ，并 能满足乙方编写勘察纲要和编制工程预算的基本要求。若因地 下埋藏物不清，致使勘察过程中发生或危及人身安全时，起责 任由甲方负责。 512 若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现 场工作时，甲方应派人负责安全保卫工作。 513 派员协助乙方与有关部门的工作联系，及时为乙方创 第 4 页 造并解决勘察现场条件。如：征购土地、青苗赔偿、拆除障碍 物、平整施工现场、修好通行道路、接通电源和水源以及排水 渠等，并承担其费用。 514 勘测前，根据乙方提出的用料计划，按时准备好各种 材料，并承担费用。 515 按时为勘察人员准备住宿、办公、临时库房、就餐食 堂、取暖、饮水以及条件许可的其他福利设施，甲方不向乙方 收取费用。当甲方不能提供 供上述条件时，甲方应支付乙方临时设施费。 5 1。6 勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手段后，甲 方应按实际发生的工作量支付勘察费。 517 工程完工后，在 15 天内负责组织勘察及成果验收，并 在乙方填写的工程勘察交验单上签署意见，作为工程勘察费用 的结算依据。 518 维护乙方提交的勘察成果，不得擅自修改、转让。 519 由于甲方原因造成乙方窝工，除工期顺延外，甲方应 支付窝工费。 5110 补充协议中甲方应付的其他责任。 第 5 页 52 乙方 521 派工程技术人员按任务委托书和设计技术要求进行现 场踏勘，确定勘察手段、勘察工作量，编制工程预算。 522 在勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计。 523 勘察过程中，根据场地地形、地质条件和技术规范要 求，向甲方提出增减工程量或改变勘察手段的意见，并办理正 式变更手续。 524 按照国家先行的标准、规范和规程进行勘察，根据委 托任务书提出的技术要求，按合同规定的进度，提交勘察成果， 并对其质量负责。 525 讲究职业道德，端正经营作风，勘察成果应满足设计 和施工要求。 526 补充协议中乙方应负的其他责任。 第六条 违约责任 61 甲方不履行合同时，无权要求返还定金；乙方不履行合同 时，双倍返还定金。 6 2 甲方未按合同规定日期及时拨付勘察费，每超过一日， 应偿付未支付勘察费的千分之一预期违约金；乙方未按合同规 定日期提交看车成果，每超过一日，应减收勘察费千分之一。 63 由于乙方原因造成勘察成果质量低劣，不能满足设计技术 要求时，其勘察防由乙方承担。 第七条 本合同执行过程中发生纠纷，双方应及时协商解决。协 第 6 页 商不成时，由当地建设行政主管部门调解；调节不成时，双方 同意由 仲裁委员会仲裁（双方不在合同中约定仲裁机构或时候 又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉） 第八条 其他事宜。 第九条 合同未尽事宜，由双方当事人及时，协商签订补充协议， 有关协议、电报、电传、技术太论机要等均为本合同的组成部 分，与本合同具有同等效力。 第十条 本合同自双方签字盖章后，在 15 天内报项目所在地省 级建设行政部门规定的审查部门审查。双方认为必要时，到项 目所在地工商管理行政部门申请鉴证。双方履行完合同规定的 义务后，本合同即行废止。 本合同正本一式八份，双方各执四份。 发包人单位名称： 承包人单位名称： （盖章） （盖章） 法定代表人： 法定代表人： 授权代表： 授权代表： （签字） （签字） 年 月 日 年 月 日 建设行政主管部门 工商行政管理部门 审查意见 鉴证意见 第 7 页 （盖章） （盖章） 审查号： 鉴证号： 年 月 日 年 月 日