钢网架安装施工合同（33篇）.docx

《钢网架安装施工合同（33篇）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《钢网架安装施工合同（33篇）.docx（122页珍藏版）》请在三一文库上搜索。

1、钢网架安装施工合同（33篇）钢网架安装施工合同（精选33篇）钢网架安装施工合同篇1编号：工程名称：建设单位：委托单位：（以下简称甲方）（制作）施工单位：（以下简称乙方）一、概况：LL工程项目名称：；1. 2.工程项目面积：；1.3. 甲方委托乙方制作、安装螺栓球节点网架工程，经双方协商，签订网架制作、安装合同，以资共同执行。二、网架定制作、施工依据：2.1.甲方应提供资料：（1）土建总平面图；（2）网架支承点、圈梁平面图及其他相关技术要求；2. 2.网架面积：；2. 3.网格尺寸：;2.3. 网架矢高：；2.4. 网架型式：正放四角锥；2.5. 支承方式：;2.6. 施工依据1网架结构设计与施

2、工规程jgj-7-91;28.施工依据2网架结构工程质量检验评定标准jgj-78-91；2.9. 施工依据3钢结构工程施工质量验收规范gb50205-2.10.施工依据4江苏省建筑安装工程施工技术操作规程db32298-1999)2.11.施工依据5建筑钢结构焊接技术规程jgj8三、荷载：3.1、 上弦球节点荷载：kgm2,3.2、 下弦球节点荷载；kgm2,3.3、 其他荷载：四、网架工程定制作、安装项目内容名称及费用：制作及安装费用编号施工内容工程面积单价金额12345678合同总价(大写)备注：1）此费用不包安装网架时的脚手架费；2）最终工程决算按各项单价固定、工程量按实结算为准；3）五

3、工程款支付方法付款方式：L汇票;2.现金；注：在支付现金时，必须出具本公司介绍信与收款凭证方能支付六、质量标准、施工及验收6.L乙方按照网架结构设计与施工规程jgj-7-91、网架结构工程质量检验评定标准jgj-78-91、钢结构工程施工质量验收规范gb50205-及有关法律、法规与标准、规范精心制作，确保工程质量；6.2.甲方依据网架结构设计与施工规程jgj-7-91、网架结构工程质量检验评定标准jgj-78-91、钢结构工程施工质量验收规范gb50205-、工程施工图及有关法律、法规与标准、规范进行验收；6.3、 甲乙双方按照相关国家法律、法规，规范施工，质量达到合格；6.4、 从乙方安

4、装结束递交竣工验收报告之日起，甲方在15天内未组织验收的，则甲乙双方视为该工程项目已验收合格。七、工期要求7.1.甲方预埋件和脚手架必须于完成；7.2.乙方构件制作必须于完成；工程总工期为天；7. 3.甲方按合同约定的时间预付工程款及完成预埋件、脚手架的情况下，乙方方能确保施工工期要求；7.4. 如遇不可抗力的因素影响工程进度，则由甲乙双方共同协商解决。八、双方协作、责任与配合8. L如甲方设计变更应及时通知乙方，由于设计变更而造成乙方的经济损失由甲方全面承担；8.4. 甲方土建单位在放置网架支座预埋件时应按乙方提供的预埋件位置图上的相关规定放置，搭建安装网架的脚手架必须按乙方提出的详细图纸及

5、尺寸要求施工，预埋件和脚手架搭好后，经乙方派专人验收合格后，乙方才进场安装网架；8.5. 甲方必须按照合同要求的约定时间支付乙方的工程款；8.6. 甲方在接到乙方竣工验收报告半个月内应组织有关部门进行验收8. 5.甲方应尽最大能力提供乙方现场施工中的方便以确保工程顺利竣工；8.6. 甲方应提供水、电源，并且工具房一间，提供住宿便1.1. 7.乙方必须接受现场监理公司现场监理工程师的监督检查指导，完善相关的工程报验资料；8.8. 乙方必须服从甲方总承包单位的现场管理制度，包括文明施工管理、安全管理等制度，一切的安全责任均由乙方自行负责；8.9. 乙方将指定为项目经理，并成立工程施工项目经理部。九

6、供货方法：由乙方自行负责，垂直运输由甲方协助乙方利用现场总包单位的吊车进行垂直运输至脚手架上，如现场没有吊车，则垂直运输费用由甲方负责。十、违约责任10.1、 违约方承担另一方的所有经济损失；10.2、 甲乙双方如有违反合同约定责任的行为，则另一方有权要求对方限期整改，否则，另一方有权要求暂时终止合同，并有权要求对方承担合同相应金额同等的罚款；10.3、 甲乙双方因自己的原因而延误工程工期的，应承担由此给对方造成的损失；10.4、 未尽事宜由双方共同协商解决；十一、其他11.h本合同如在履行中发生争议，可提请当地仲裁庭或人民法院仲裁;IL2、本合同签字盖章后生效至竣工验收完毕最后一次工程款结

7、清时终止；IL3、本合同一式贰份，双方各执壹份；十一、签约单位、时间和签约地点甲方：乙方：时间：地点：钢网架安装施工合同篇2甲方（建设单位）：乙方（施工单位）：根据中华人民共和国经济合同法和河北省消防条例之规定，结合本建筑消防工程施工安装的实际情况，经友好协商双方达成如下协议，共同遵守。第一条工程概况：1、建筑名称：2、工程地点：3、施工范围：按甲方所提供的经消防部门审批的图纸为依据。消火栓箱安装、消防水泵、灭火器及灭火器箱。4、建筑楼层：5、建筑面积：平方米6、承包方式：包工包料(含辅助材料)详见材料附表。7、计划开工日期：20年月日(以开工报审表日期为准)8、计划竣工日期：20年月日(第二

8、条双方职责1、甲方：(1)为乙方提供用水、用电方便和存放设备的场所。(2)负责配合协调乙方的施工。(3)按合同预定及时拨付工程款。2、乙方：(1)乙方应服从甲方统一指挥，按甲方现场管理人员指令施Xo(2)乙方应严格按照图纸设计和规范的要求组织施工，建立质量控制制度，其施工质量必须符合设计要求和国家标准及消防规范要求。(3)乙方施工所用的辅助材料必须使用国家优质产品，产品必须经甲方和监理进行验收后方可使用。(4)乙方应按甲方施工进度计划组织施工，确保工程进度。(5)按国家规定提供消防施工辅助材料的合格证及相关资料。（6）按甲方要求作好消防工程施工自检验收记录。第三条安全生产、文明施工乙方应遵循安

9、全生产、文明施工的有关规定，采取严格的安全防护措施。承担由于自身安全措施不利造成事故的责任和因此发生的费用。第四条施工进度计划乙方必须严格按甲方的施工进度计划组织施工，在装饰工程不影响消防工程施工进度的情况下，保证按期交工。如以上影响施工进度，工期顺延。第五条图纸变更设计图纸、施工图纸原则不变更。确需变更时，应提前十五日书面通知对方，由甲方报经设计院或公安消防部门批准后方可变更。第六条质量验收1、消防系统工程执行国标GB50166&92、GBJ243&82中条款、设计要求及甲方制定的消防系统工程施工技术交底。（图纸）2、乙方必须配合甲方确保消防系统工程经消防主管部门验收一次通过（合格），验收费

10、用由乙方承担。并保修一年，保修期满：按有关规定签订维修保养合同。第七条合同价款、拨款和结算方式1、合同总造价：元。2、合同生效后5日内，甲方付给乙方预付款合同总价的30%作为预订设备款，计元。3、施工人员进入工地施工后甲方付给乙方合同总价的30%,作为材料购进及工程进度款，计元。4、工程施工进行到90%,消防栓箱安装完毕，甲方再付给乙方合同总价的30虬作为设备购进款，计元。5、工程竣工后经消防有关部门验收合格后，再付给乙方合同总价的5%,计元。剩余的5%,计元作为质保金，保修期满余款一次付清。第八条其它事项1、以下文件均构成本合同的条款：(1)合同协议书；(2)招标文件及其附件；(3)投标书及

11、其附件；(4)标准、规范及有关技术文件；(5)图纸；2、工程报价单或预算书。双方有关工程的洽商、变更等书面达成的协议或文件视为本合同的组成部分。3、本工程完工后，由乙方提供给总包单位竣工图纸贰套。第九条争议甲、乙双方发生合同争议，首先由双方协商解决，解决不了时，双方任何一方可向当地法院上诉。第十条合同生效与终生1、本合同经双方签章生效，施工完毕，验收合格后，工程款额全部结清后终止。2、本合同未尽事宜，双方另行协商。第十一条合同份数本合同一式五份，甲、乙双方各执二份，监理一份。甲方（章）：乙方（章）：地址：地址：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：开户银行：开户银行：帐号：帐号：年月

12、日年月日钢网架安装施工合同篇3设单位：（简称甲方）地址：施工单位：(简称乙方)地址：兹有工程，经过投标、议标、决定由乙方施工，电气安装施工合同。根据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例规定，结合本工程的实际情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则。经过甲乙双方协商签定本合同。第一条：工程地点第二条：工程内容第三条：承包方式第四条：工程价款及调整1 .工程价款2 .发生以下情况之一经双方协商同意后可做调整：(1)甲方代表确认的工程量增减；(2)甲方代表确认的设计变更或工程洽商；(3)工程造价管理部门公布的价格调整；(4)甲方原因造成的乙方窝工损失或

13、其他得有关损失；(5)合同条款以外得其他增减或调整；第五条：付款方式第六条：合同工期1 .双方商定总工期为天。开工日期：年月日竣工日期：年月日2 .如遇下列情况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。(1)甲方不能按合同约定提供开工条件，(2)工程量变化和设计变更；(3)非乙方原因得气超过4个小时以上时;停水停电停(4)工程款未按时支付；(5)不可抗力(如地震台风火灾等)3 .由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。4 .乙方如无正当理由拖延工期，每超过一天罚款元，反之每提前一天奖励元。但奖罚累计不超过总造价得2%。第七条：工程质量要求：第八条：材料

14、设备：提供施工人员生活住宿场地，并在乙方进场前办妥本工程报建和消防以及施工许可证等有关手续；(2)负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求；按时支付工程款项;(4)协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序，保证乙方顺利施工；(5)组织有关单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底；(6)组织施工现场的隐蔽工程变更工程的验收和签证工作；(7)负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作；(8)组织工程竣工验收工作。5 .乙方：(1)做好施工组织管理及向甲方提供工程进度情况；(2)做好施工安全防范措施，确保施工安全；(3)负责做好材料、设备的采购和保管工作；(4)遵守地方政府和有

15、关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方代表同意，需办理有关手续的，由甲方承担由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外；(5)参加工程竣工验收工作。第十条：保修保修期限：工程竣工验收合格及甲方在验收证书签字之日起计算，按国家规定的保修条款执行。本工程保修期为个月。第十一条：工程停建或缓建：L因政策调整，人力不可抗力及甲.乙双方之外原因导致工程停.缓建，是合同不宜继续履行，双方应签订工程停缓建协议。2 .工程停缓建后，乙方应妥善做好已完工和已购材料设备器具的保护及移交工作，并将自有机械设备，以及人员撤出施工现常甲方应为乙方撤离提供必要条件，并支付撤出的一切费用，同时按合同支付已完工程价款

16、和赔偿乙方有关损失。3 .已订货的材料设备器具等款项，由甲方承担，应退货的由订货方负责退货，不能退货的货款和退货发生的费用，由甲方承担。第十二条：其它L如甲方要求变更工程内容，改变安装范围及条件，应征得乙方的同意，并办理书面签证（为合同附件）工程竣工验收后按实际工程量结算，否则乙方有权拒绝设计和施工。4 .工程款项必须汇入合同指定的乙方银行帐号，否则因此引起的法律纠纷由甲方负责全部责任。第十三条：合同生效与终止本合同自甲乙双方法人代表或委托代理人签字、盖章后生效，至办完工程验收交接和竣工结算后，除有关保修条款仍生效外，其它条款即告终止，保修期满后有关保修条款终止。甲方：乙方：日期：钢网架安装施

17、工合同篇4甲方：乙方：根据中华人民共和国经济合同法、建筑法、消防法和山东省消防管理办法之规定，结合本建筑消防设施安装的实际，经甲乙双方协商，在20_年5月7日签订合同的的基础上做如下修改补充：1、修改第一条第三款，修改为：开工日期：20_年10月3日竣工日期：20_年10月31日2、修改第三条第三款，修改为：室内消火栓系统（第一条第二款的B项），聚酯车间的12套消火栓安装结束（该消火栓数量最终以图纸为准），经甲乙双方认可，甲方支付至合同总价款的65%o其余车间的15套消火栓安装结束（该消火栓数量最终以图纸为准），经甲乙双方认可，甲方支付至合同总价款的80虬安装施工范围全部结束，消防设施经过公安

18、消防部门验收合格，出具建筑工程消防验收文件后，甲方付至乙方工程款为合同总价款的95%；乙方开具全额价款的正式发票。保修期满，甲方付清余款5%o3、20年11月7日前，整个消防设施工程具备济阳县公安消防大队验收条件。4、在执行本补充合同的同时，原签订的合同仍然有效。合同订立时间：甲方（章）：乙方（章）：年月日：钢网架安装施工合同篇5发包方：酉阳县五福乡人民政府（简称甲方）承揽方：酉阳县磊阳新型建材有限公司（简称乙方）甲乙双方依据中华人民共和国合同法建筑法的有关规定，经双方协商一致签订本合同。第一条工程概况酉阳县五福乡老寨风貌改造安装合同1 .工程名称：酉阳县五福乡老寨风貌改造2 .工程地点：酉阳

19、县五福乡老寨3 .安装内容：生产、运输、装卸、守护、安装、质保（含辅材）4 .安装工期：20_年月日开工20_年月日竣工（全日停电、停水、下雨、甲方原因造成的无法施工，经现场项目部签证后工期顺延）。5 .乙方计划共投入施工人员30人。其中：管理人员2人,安装人员15人，电工1人，辅助工12人，乙方必须保证现场具备足够的安装人员，如工期进度需要，由乙方自行调配解决。第二条工程付款及结算L安装工程合同总单价为：100万元。（按实际完成工程量收方计量结算）总单价包含内容祥见下表：2.乙方按甲方要求准时进场，甲方采用借款方式向乙方支付20%预付款（车旅费，材料费，基本生活费），计：20元；完成整个项目

20、工程量的70%时，（约70万），经甲方验收合格，再支付工程合同价的20%,计：40万元。工程安装完毕，经甲方验收合格，再付合同价的30%,计：40万元。3、乙方根据承包合同，结合（设计变更，技术签证，隐蔽工程记录，工程验收合格证，现场实测工程量）与甲方60日内完善工程竣工结算手续，办理好决算。甲方向乙方支付工程款为安装结算总价的97%.4、乙方质量维修保证金为工程总价的3%,待保修期满后无质量问题则全额付清。质量保修期为工程竣工验收合格之日起1年。第三条质量与验收1 .建设单位和甲方代表根据国家建筑安装工程质量验收规范、建筑装饰工程质量验收规范及GRC行业质量评定标准，进行安装工程质量验收，乙

21、方按照图纸和技术说明书要求，精心组织施工，确保安装工程质量。如工程达不到约定安装质量要求，乙方必须返工修理，其工料费损失由乙方承担，返工所造成的工期延误必须采取赶工方式确保竣工日期。由于乙方安装质量低劣无法挽救的，由此造成的一切损失均有乙方负责赔偿；2 .由于非乙方原因，使安装工程质量未达到约定质量条件，乙方予以返工，经济支出有甲方承担，工期应根据是否发生在关键线路由项目部确定是否顺延；3 .乙方经自检合格作好记录后，填写隐蔽工程验收单，在覆盖前24小时通知建设单位或监理代表进行验收，办理好隐蔽验收签证后，乙方可进行覆盖和继续施工。隐蔽工程没经验收，又无隐蔽验收签证，一律不得进入下道工序施工。

22、第四条工程变更说明1 .乙方按甲方或建设单位代表发出的变更通知书及有关要求进行下列变更，并保存相关资料。H有关工程的标高、尺寸、位置的变更；增减合同中约定的工作量；改变有关工程的施工时间和顺序；工程变更须经建设方书面签证并经甲方任可，由于乙方私自增减工作量造成的损失由乙方负责。2 .施工中，乙方不得擅自对原设计进行更改，否则承担由此产生的费用和导致甲方的损失。3 .乙方在施工中对构件材料及安装辅材的换用，必须在征得甲方同意后方可更改或换用，否则承担由此产生的费用和导致甲方的损失。4 .由于变更工程量的增加导致工期增加时，乙方必须按照甲方的要求及时增加人员、机械、材料，以确保工期如期完成。第五条

23、工期延误（一）因以下原因造成工期延误，经甲方代表签字确认，工期相应顺延：1 .甲方未能按本条款的约定提供图纸及开工条件的；2 .甲方未能按约定支付工程款致使施工不能正常进行的；3 .设计变更工程量增加，工期是否顺延将由甲方确认后方可延期；4 .乙方在施工中由于停电、脚手架影响等原因停工超过一天以上的，由建设单位或甲方书面确认的；因乙方原因导致工期延误造成的一切损失均由乙方负责，工期不得顺延，延误工期所造成的经济损失由乙方承担。第六条施工现场安全管理L乙方进场前，甲方必须对乙方进行施工安全技术书面交底;2 .乙方施工人员必须熟悉和掌握建筑工程施工安全技术规范，否则不得参加现场施工；3 .乙方对建

24、设单位提供的施工设施在施工前须全面检查，合格后方可使用；4 .特种作人员（电工、焊工）必须持证上岗，并报甲方备案。乙方必须为施工人员配备相应的防护用品及安全保护用品，并提供清洁的卫生、餐饮场所，且必须接受甲方的监督。对不符合卫生要求的，甲方有权要求其整改；5 .所有配电箱需严格执行安全用电规范，配电箱执行三级配电、二级漏保，电缆使用三相五线制，用电机具必须满足一机、一闸、一箱、一保护，如总包方已提供一级配电，乙方需设置分配电箱及开关箱，所用的电缆需经严格绝缘测试并有相应合格证，分配电箱必须配备隔离开关、断路器、漏电保护开关；6 .在施工中，乙方违反施工安全技术规范违章作业而发生的事故，由此造成

25、的一切损失均由乙方负责，施工队必须为施工人员参加工伤保险，对特种作业人员另加意外保险，甲方有权要求乙方提供任何相关的资料，乙方不得拒绝；7 .由于乙方安全生产管理或安全措施不到位，导致业主、监理、总包等对甲方进行罚款时，所造成的费用由乙方承担；8 .乙方必须按照国家法律、法规及地方政府及总包、监理、业主规定，做好现场的安全及文明施工措施的各项工作，由此发生的费用由乙方承担。第八条文明施工管理1 .乙方施工人员要严格遵守现场各项管理制度，在建设方及甲方的统一领导下有序地组织施工；2 .乙方必须按照文明施工规定做到工完、料尽、场地清，每日一小清，做到现场文明施工的标准化工作；3 .由于乙方文明施工

26、管理或文明施工措施不到位，导致业主、监理、总包等对甲方进行罚款时，所造成的费用由乙方承担；4 .乙方必须对施工人员进行遵纪守法、安全操作、爱护财物的教育，严禁现场偷盗，如有违反现场管理制度和不法行为的，建设方和甲方有权采取必要措施，乙方对此应承担经济损失和法律责任。第九条工程质量保修和其它条款L在保修期内，由乙方原因导致的质量问题，由乙方负责修理，费用自理；5 .在保修期内，由甲方原因导致的质量问题，由乙方负责修理，费用由甲方负责;6 .乙方在施工中向建设、土建等单位所借领用的一切材料应事先向甲方书面申报材料明细、单价、数量。否则在工程竣工后，建设、土建等单位出具乙方所借领用材料清单及费用甲方

27、均给予认可，其费用均有乙方承担；7 .除本合同另有专项说明外，其它情况甲方不予受理调价或增加费用；8 .乙方在没有征得甲方同意情况下退场，造成的一切损失乙方负全责，并按合同总价的15%给予处罚；9 .甲乙双方发生纠纷时，采用协商解决，协商不成均可申请仲裁或向公司所在地人民法院提起诉讼；10 本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份；11 本合同自双方签字盖章之日起生效至工程竣工并结算完毕后失效；12 本合同综合单价含（人工、材料、进退场费、保险费、机械费等所有费用）；发包方（甲方）：承揽方（乙方）：身份证号：身份证号：法定代表人：法定代表人：电话：电话：签订日期：年月日签订日期：年月日钢网架安装施工合

28、同篇6发包人全称：（以下简称：甲方）承包人全称：（以下简称：乙方）依据中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法、建设部与国家工商行政管理局的建设工程施工合同（示范文本）及其他有关法律、法规和规章，并结合湖南省永州市有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。一、工程概况：工程名称：安装工程（以下简称：本工程）；工程地点：;施工现场条件：以现场实际情况为准；施工部位：本合同约定乙方施工部位为：中所有的水电安装工程包含的全部内容。二、工程承包方式、承包范围及承包内容：1、承包方式：本工程甲方提供塔吊，乙方包人工、包除甲方

29、提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。2、承包范围：包所有基础、主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体、零星构件、花架、飘板、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔、室内等所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。3、承包的主要内容：包施工图和施工方案中的室内水电安装工程，包括室内给排水、弱电的全部安装工程，消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋，临时用电用水设备电器，日常安全巡查。具体如下：a、给排水部分：给水部分：自水泵房外墙1.5米（含接口）起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分：自室内排水起端起至小

30、区排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。b、电气部分：从小区低压配电柜至住户的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装（包括弱电的预埋、预留），以及从弱电井总箱出口后到灯具（含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽）安装结束，避雷带，避雷网的施工；施工图中从小区低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设；弱电（包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等）依设计图纸将线管敷设到位，穿好铁丝，消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒；乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料；桥架、电线电缆、排污

31、泵；排气扇、灯具、阀门、水龙头、卫生洁具及其它电动设备均按图纸设计要求进行安装。4、甲方直接分包的专业工程，乙方需全力配合。三、合同工期：1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为日历天；开工日期为：年月日，竣工日期为：年月日。2、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划，根据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其它资源（具体详见合同附件一）3、若遇人力不可抗拒因素引起的工期延误，经甲方签证后，工期可适当顺延。4、如因乙方本身原因造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成，每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹仟元整（：1000.00元）的违约金

32、若累计延误天数超过7天或连续延误天数超过5天，甲方有权单方面解除合同，由此引起甲方的所有损失（含间接损失）及费用均由乙方承担。甲方选择解除合同时，具体操作按本合同专用条款第九条第4、5款”执行。四、质量标准：1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为(包括但不限于以下)建设强制性条文；建筑工程质量检验评定标准gbj301-88；建筑电气工程施工质量验收规范gb50303-;建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范gb50242-;采暖与卫生施工验收规范(gbj242-82);电气安装工程施工及验收规范(gbj242-82)建筑电气安装工程质量检验评定标准(gbj303-88);省、市相关

33、部门的各种规章制度；甲方制定的工程质量验收实施细则。2、本合同约定本工程质量必须达到“合格”质量标准。工程质量按国家相关标准进行验收评定。若工程质量验收为“不合格”，乙方自愿承诺每次向甲方支付人民币壹仟元(：100O.00元)的违约金，并负责返工直至达到本合同约定“合格”质量标准方可予以结算，结算单价按本合同约定综合单价执行，工程量按实际完成工作量计算；返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承担。若因乙方返工导致甲方工期延误，按本合同协议书第三条第4款处理。3、工程质量等级验收程序：分项工程完工后，由施工班组组织自检并报项目部，项目部根据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司，监理公

34、司根据项目部初评结果组织工程部、项目部、和施工班组进行现场实测测量，核定该分项工程质量。工程部在每次结算单上签注工程质量核定结果。五、合同价款、工程量的计量及结算方式：1、本工程约定单价为不含税综合单价，此综合单价已包含赶工、停工费补偿和临时停水停电引起的误工、窝工、雨季、夜间施工补偿费、施工机具进退场费（甲供设备以外的施工机具费已隐含在清单各子目单价中，不另行计价）现场安全文明施工费、甲方直接分包工程配合费、超高费、措施费、保管费等费用，且在现场均不再计取二次运输费用；在本合同签署期间，甲方提供了乙方承包范围内详细的各项经济技术指标，乙方作为专业施工队伍，完全明了本合同所约定的工作内容和所包

35、含的单价范围，并完全自愿以上述综合单价签署本合同。本合同执行期间，无论材料市场价格浮动、人工费变动或政府政策变动，本合同所约定综合单价均不予调整，工程总造价以实际结算为准。本合同约定本工程综合单价明细如下：综合价：10.50元/nf;计时工：普工65.00元/工日；技术工65元/工日（每工日按8小时计）2、工程量的计量:(1)结算工程量以建筑面积为准(本合同约定建筑面积计算规则以湖南省建筑工程单位估价表1999版执行，下同)(2)零星工程：工程量以“工日”为单位进行计算。(3)工程量的确认及申报按甲方相关制度进行。3、结算方式：按实际完成整层工程量作为每次结算单位(“整层”包括：本层楼板、梁和

36、下层柱、墙，其中0.000及以下的承台、地梁等作为一次结算单位；屋面板及以上的机房、花架、女儿墙等作为一次结算单位，下同)每次申报工程进度款额度按如下比率划分施工各阶段所占本合同约定综合单价比例，具体每次工程款支付以下述比例结合工程量结算方式综合确定。各部分所占比例明细为：结构预埋部分占本合同约定综合单价的35猊墙体预埋部分占本合同约定综合单价的25%；安装部分占本合同约定综合单价的40%(其中给水、排水、穿线及三箱安装、桥架安装各占比率为10%)；六、违约保证金的收取、支付及工程款的支付：1、为加强乙方在本工程施工期间的工程质量、进度、安全文明施工及民工工资发放等各方面的管理，特别约定：在本

37、合同签订之日起日内，乙方必须向甲方缴纳1万元违约保证金，此违约保证金在所约定期限内到甲方帐户，本合同方为有效，否则此合同无效。2、按实际完成“整层”工程量即工程节点为单位支付工程款：每完成“整层”工程量之日作为“结算开始日“，次日为工程量开始申报及审批日，甲方于“结算开始日”之日起日内（国家法定节假日和金融机构原因顺延，下同）支付乙方本节点（即“整层”）进度款。付款比例为：按照实际完成本节点（即“整层”）工程量结算的工程款的80%（所有工程款必须经过甲方相关部门和领导全部审定方为有效）3、工程竣工，乙方移交全部工程竣工资料（包括结算资料），经政府相关职能部门及甲方相关部门验收合格后开始办理决算

38、手续，甲乙双方在决算书上签字值日起日内，甲方付至本合同结算总价款的95%,剩余5%作为质保金在两年后（自工程竣工之日起计）日内甲方在扣除应由乙方承担的维修费用后，将余款一次性无息按实支付给乙方。4、若乙方工程质量、工期和安全文明施工未达到本合同约定标准，甲方有权延期支付工程款，直到乙方按甲方要求整改完毕为止。由此发生的所有费用均由乙方承担，乙方对此无异议。七、施工管理规范乙方在施工期间，必须遵守国家、地方以及甲方相关管理法规，适用本合同的管理法规和办法：1、施工现场临时用电安全技术规范（jgj46-88）2、建筑机械使用安全技术规程（jgj59-86）3、建筑施工安全检查标准（jgj59-99

39、4、建筑施工高处作业安全技术规范（jgj80-91）5、永州市建设工程现场文明施工管理办法。6、公司施工班组管理办法及质量、进度、安全文明施工奖罚办法（条例）7、永州市治安管理处罚条例。八、合同生效：1、本合同订立时间：年月日。2、订立地点：3、本合同自甲乙双方签字或盖章并且乙方按时缴纳违约保证金之日起生效。甲方（签章）乙方（签章）年月日年月日签订地点：签订地点：钢网架安装施工合同篇7经公司研究指派项目经理为本单位工程负责人（以下简称甲方），钢筋分项工程交由小组（以下简称乙方）承包，经协商制定本条款，双方务必遵照执行。一、承包项目：整个工程钢筋的制作和安装。二、承包方式：包工不包料，未经甲方

40、的同意，乙方不得私自将钢筋工程转包给他人。三、承包价格：每吨包干价元，计量均按施工图纸实际抽筋经核对后为准。四、工期要求：从工序交接日起在天内完成好基础工程钢筋的制安；主体每层柱钢筋安装天要完成；主体梁板钢筋每层天要安装完成；屋面梯盖、栏板和水箱等钢筋累计在天内要完成。五、材料要求（仅对包工包料而定）1、乙方应对材料质量负责，进场的钢筋必须有产品出厂合格证（提供原件），并负责提供钢筋机械性能试验所需的试样和承担试验费用。2、乙方对钢筋使用焊接接头时，应按相关规定进行抽样试验并负担试验费用。乙方同时应提供焊条（剂）的合格证给甲六、质量与施工要求：1、钢筋的制作及安装应严格按照设计图纸和有关变更通

41、知书进行下料、制作和绑扎。2、钢筋工程要严格按照国家相应标准和行业规范进行施工；严格按照工程建设标准强制性条文进行施工。3、严禁钢筋承包班组以次充优、以长充短、以小充大和以疏充密；不得进行偷工减料等有损职业道德的丑行。4、钢筋的级别和规格需作变更时，应征得设计人员的同意并办理设计变更正式手续。5、钢筋采购进场应有出厂合格证；并应在监理工程师见证下，按规定数量随机抽样送有资质的检测中心检验。6、钢筋试件通过做力学性能检验后，其结果符合质量标准（包括一、二级抗震结构的两屈比）后方可使用。7、所有钢筋应平直、无损伤，表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。8、i级钢筋末端应制成180度弯钩，其弯弧内

42、径不应小于钢筋直径的2.5倍，平直段长度不小于钢筋直径3倍。9、所有（框架和非框架）的柱、梁箍筋的弯钩均应制成135度的抗震弯钩；弯钩的平直段长度不得小于钢筋直径的10倍。10、同一纵向受力钢筋不得设置2个接头（接头应设置在结构受内力较小的部位），接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。11、同一连接区段，纵向受力钢筋接头面积百分率在受拉区不超过50%,接头不设在梁端、柱端的箍筋加密区。12、纵向受力钢筋搭接接头连接区段长度为1。3倍搭接长度，该区段内梁板接头面积不超25%,柱不超50%。13、钢筋焊接前必须根据施工条件进行试焊，合格后方可施焊。焊工必须持证上岗。14、安装钢筋时，

43、配置的钢筋级别、直径、根数和间距均应符合设计要求。15、绑扎或焊接的钢筋骨架不得有变形、松脱和开焊。钢筋绑扎接头处应在中心和两端扎牢（即绑扎三步）16、钢筋保护层应采用预制的水泥砂浆垫块或钢筋制成的垫椅进行垫置（包括梁侧和柱侧均要绑上砂浆垫块）17、板主筋应全长伸入梁支座，梁钢筋末端90度锚固段长度应足够，柱梁交结处的柱加密箍间距应均匀且足量。18、钢筋制作与安装的误差应控制在施工规范允许的范围内，要求班组做到该分项实测合格率达90%及以上。19、每次钢筋的验收，班组长（承包人）均应自觉参加；并对存在的问题及时进行整改，不得延误工程进度。七、安全要求：1、每个工人都应自觉遵守公司（项目部）的各

44、种规章制度。2、钢材、半成品等应按规格、品种分别堆放整齐。制作场地要平整，操作台要稳固，照明灯具必须加网罩。3、拉直钢筋，卡头要卡牢，地锚要结实牢固，拉筋沿线2米区域内禁止行人。人工绞磨拉直，禁止用胸、肚接触推杆；并缓慢松解，不得一次松开。4、展开圆盘钢筋要一头卡牢，防止回弹，切断时要先用脚踩牢。5、在高空、深坑绑扎钢筋和安装骨架，须搭设脚手架和马道。6、绑扎立柱、墙体钢筋，不得站在钢筋骨架上和攀登骨架上下。柱筋在4米以下且重量不大，可在地面或楼面上绑扎，整体竖起；柱筋在4米以上应搭设工作台；柱、梁骨架应用临时支撑拉牢，以防倾倒。7、绑扎基础钢筋时，应按施工操作规程安放钢筋支架（马凳）架起上部

45、钢筋，不得任意减少支架或马凳。8、多人合运钢筋，起、落、转、停动作要一致，人工上下传送不得在同一垂直线上；钢筋堆放要分散、稳当，防止倾倒和塌落。9、点焊、对焊钢筋时，焊机应设在干燥的地方；焊机要有防护罩并放置平稳牢固，电源通过漏电保护器，导线绝缘良好。10、电焊时应戴防护眼镜和手套，并站在胶木板或木板上。电焊前应先清除易燃易爆物品，停工时，确认无火源后，方准离开现场。11、钢筋切断机应机械运转正常，方准断料。手与刀口距离不得少于是15cm。电源通过漏电保护器，导线绝缘良好。12、切断钢筋禁止超过机械负载能力；切长钢筋应有专人扶住，操作动作要一致，不得任意拖拉。切断钢筋要用套管或钳子夹料，不得用

46、手直接送料。13、使用卷扬机拉直钢筋，地锚应牢固坚实，地面平整。钢丝绳最少需保留三圈，操作时，不准有人跨越。作业突然停电，应立即拉开闸刀。14、电机外壳必须做好接地，一机一闸，严禁把闸刀放在地面上，应挂1。5m高的地方，并有防雨棚。15、严禁操作人员在酒后进入施工现场作业。16、每个工人进入施工现场都必须头戴安全帽。17、班组如果因劳力不足而招新工人时，应向工地报告。18、新工人进场后应先经过三级安全交底，并经考试合格后方可让其正式上岗。19、新工人进场应具有四证，即：职业资质证、身份证、计划生育证和外来人口暂住证。八、奖罚办法：1、钢筋制作安装超过工期要扣款元/天。2、钢筋制安完成后经施工员、质检员、安全员检查达到优良质量标准的奖励元。反之，检查不合格则承担整修、返工费用。并每拖延一天，工地给予罚款元。3、在省、市、县组织的大检查中钢筋受到通报表扬的奖励yG4、杜绝重大伤亡事故，轻伤频率控制在1%。，如果乙方生产者违反安全操作规程和安全生产纪律，导致发生事故的一切后果由乙方负责（包括经济、法律责任）九、结算方式：采用现金支付形式，每完成一层（或基础）甲方支付给乙方%的工程款，主体封顶后个月内再付足至%的工程