2024年江苏省百万城乡建设职工职业技能竞赛工程造价决赛考试题库下（多选、判断题汇总）.docx

《2024年江苏省百万城乡建设职工职业技能竞赛工程造价决赛考试题库下（多选、判断题汇总）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2024年江苏省百万城乡建设职工职业技能竞赛工程造价决赛考试题库下（多选、判断题汇总）.docx（111页珍藏版）》请在三一文库上搜索。

1、202任江苏省百万城乡建设职工职业技能竞赛工程造价决赛考试题库一下（多选、判断题汇总）1.规定的建筑许可内酣TO.A、建筑工程施工许可B,建筑工程监理许可C建筑工程规划许可D、从业资格许可E、建设投资规划许可标AD2下列费用中,于专项评价费的有OA、可行性研究费B、环境影响评价费C、地震安全性评价费D、节能评估费E、勘察设计费*KD3.依据中华人民共和国采购法，符合下列。情形之一的货物符合下列情形之一的货物或者朋务，可以依照本法采用竞争性谈判方式采购：A、招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的B、技术豆杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的c、采用招标所耐司不能潴足

2、用户间HE的Ik具有m性，只能从有1反不能先计算出许格总雌ff*IABCBP1.里的玻璃中，蜘，T保温、陶由Im性能的是0.A、中空玻璃B、夹层玻璃C、真空玻璃I）、钢化玻璃E、镀膜玻璃案：AC员工虹中的下列献，发包人不予计有0A、监理人抽检不合格返工增加的工程日B、承包人自检不合格返工增加的工程日C、承包人修复因不可抗力损坏工程增加的工程量D、承包人在合同范围之外按发包人要求增建的临时工程工程量E、工程质量验收资料缺项的工程量誉JR1.AS6 .依据项目结构分解方法不同，资金使用计划的编制方法，通常可以按O编制。A、工程造价构成B、工程项目组成（：、项目合同类型D、项目组织机构E、工程进度答

3、案：ABS7 .需要进行专家论证的危险性较大的分部分项工程有O0A、开挖深度6m的基坑工程B、搭设跨度15m的模板支撑工程C、双机抬吊单件起重量为150K的起重吊装工程D、搭设高度40m的落地式钢管脚手架工程E、施工高度60m的建筑幕墙安装工程答案：AeE8 .关于工程量计算规范和消耗量定额的描述的说法，正确的有0.A、消耗量定额一般是按施工3划分项目的，体现功能单元B、工程量计算规范一般按“综合实体划分清单项目，工作内容相对单一C、工程量计算规范规定的工程量主要是图纸(不含变更)的净量D、消耗量定额项目计量考虑了施工现场实际情况E、消耗量定额与工程量计算规范中的工程量基本计算方法一致答案：D

4、E9 .建筑信息模型(BIM)元素信息中属于几何信息的有0。A、材料和材质B、尺寸C、规格型号D、施:殳E、空间拓扑关系答案：BE10 .根据房屋建筑与装饰工程工程量计算规范，关于综合脚手架工程量清单编制的说法，正确的有0。A,工程量按建筑面积计算B、工程量按垂直投影面积计算C、项目特征应说明建筑结构形式和檐口高度D、同一建筑物有不同的檐高时，分别按不同樵高列项E、项目特征必须说明脚手架材料答案：AeD11 .根据通用安装工程工程量计算规范(GB5O8562013).消防工程工程量计量时，下列装置按“组”计算的有0。A、消防水炮B、报警装置C、末端试水装置D、温感式水幕装置答案：BCD12 .

5、为保证建设工程仲裁协议有效，合同双方签订的仲裁协议中必须包括的内容有0.A、请求仲裁的意思表达B、仲弑事项C、选定的仲裁员D、选定的仲裁委员会E、仲裁结果的执行方式答案：ABD13 .根据江苏省装配式混凝土建筑工程定额（试行）（以下简称“定额”），关于定额组成和适用范围的说法，正确的有O。A、“定额”包括装配式混凝土建筑工程费用定额和计价定额两部分B、“定额”仅适用于新建装配式混凝土房屋建筑工程C、“定额”适用于按ZI值不低于20%的装配式混凝土房屋建筑工程IX“定Sr与江苏省建设工程费用定额（201姓）配套执行E、“定额”仅适用于改扩建装配式混凝土房屋建筑工程答案：AD14 .在施工排水、降

6、水措施项目中，属于成井费用的有0。A、准备钻孔机械的费用B、管道安装、拆除、场内搬运等费用C、抽水、值班、降水设备维修等费用D、对接上、下井管的费用E、泥浆制作、固壁费用答案：AIE15 .在施工合同中，0属于发包人应当完成的工作A,使施工现场具备施工条件B、提供施工场地的工程地质资料C、提供工程进度计划D、向工程师提供在施工现场办公的设施E、开通施工场地与城乡公共道路的通道答案：A1.正16 .根据江苏省建设工程造价咨询业务指导规程（2021版）,项目负责人岗位职责有OA、承担咨询项目的组织实施、专业间协调和质量管理工；对项目组成员的执业行为进彳亍管理。B、负责办理咨询项目委托合同的草拟，接

7、收和验核委托方提供的资料。C、对专业成果质量进行自主控制，认真校核咨询成果。D、负责统一咨询项目的技术经济分析的原则,编审依据和编审方法。E、综合编写咨询成果报告及其总说明,总目录，确保成果文件格式规范表述清晰和满足使用需要。答案：ABM17 .根据江苏省房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包计价规则（试行）（2020第27号）,关于最高投标限价计列的说法，正确的有O。A、项目在完成投资决策审批后发包的，按照现行的投资估算方法B、项目在完成方案设计后发包的，按照现行的投资估算方法C、项目在初步设计后发包的，参照类似项目并考虑造价指数D、项目在初步设计后发包的，按照类似项目E、项目在施工图设计后发

8、包的，按照现行的预算方法答案：C18 .根据中华人民共和国民法典.属于效力待定合同的有0A、违反法律法规的合同B、订立合同时显失公平的合同C、限制民事行为能力人订立的合同D、一方以欺诈、胁迫手段订立的合同E、无权代理人代订的合同IBCE19 .糊BGft价理师职业资格制蝴定,注册造价Kf的权利有O.A、裁定工程造价经济纠纷B、执行工程计价标准C、发起设立工程造价咨询企业D、依法独立执行工程造价业务E、保管和使用本人的注册证书*OE20 .工程造价咨询人开展工程造价司法鉴定工作时，正确的做法有0。A、应按仲裁、诉讼程序和要求进行鉴定B、应依法出庭接受鉴定项目当事人对鉴定意见书的质询C、应自行收集

9、适用于鉴定项目的工程造价信息D、应自行对现场进行勘验E、是鉴定项目一方当事人、代理人的，应自行回避答案：AKE21 .竣工财务决算说明书是工程竣工决算报告的重要组成部分，其主要内容包括八、项目概况B、主要技术经济指标的分析、计算情况C、预备费动用情况D、项目管理经唳、主要问题和建议E、交付使用资产总表编制情况答案：ABCD22 .根据房屋建筑与装饰工程工程量计算规范（GB50854-2013）,关于现浇混凝土柱工程量柱高计算的说法，正确的有OA,有梁板的柱高，应自柱基上表面（或楼板上表面）至上一层楼板上表面之间的高度计算B.无梁板的柱高，应自柱基上表面（或楼板上表面）至柱帽上表面之间的高度计算

10、C、无梁板的柱高，应自柱基上表面（或楼板上表面）至柱帽下表面之间的高度计算D、框架柱的柱高，应自柱基上表面至柱顶高度计算E、构造柱按全高计算，嵌接墙体部分（马牙槎）并入柱身体积答案：23 .根据建筑法的规定，申谙领取施工许可证，应具备的条件包括OA、已提交工程用地申请手续B、已确定建筑施工企业C、需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求D、有满足施工需要的施工图纸及技术资料E、材料设备已经购入24 .提高混凝土耐久性的措施有O。A、提高水泥用量B、合理选用水泥品种C、控制水灰比D、提高砂率E、掺用合适的外加剂答案：BeE25 .施工合同有多种类型，不宜采用总价合同的工程有O。A、没有施工图纸的灾后紧

11、急恢复工程B、设计深度不够，工程量清单不够明确的工程C、已完成施工图审查的单体住宅工程D、工程内容单一，施工图设计已完成的路面铺装工程E、采用较多新技术、新工艺的工程答案：ABE26 .根据房屋建筑与装饰工程工程量计算规范(GB50854-2013),下列关于砖砌体工程量计算的说法，正确的有O0A、空斗墙中门窗洞口立边、屋檐处的实砌部分一般不增加B、填充塘项目特征需要描述填充材料种类及厚度C、空花墙按设计图示尺寸以空花部分外形体积计算，扣除空洞部分体积D、空斗墙的窗间墙,窗台下、楼板下的实砌部分并入墙体体积E、小便槽地垄墙可按长度计算答案：BE27 .下列工程施工变更情形中，由业主承担责任的有

12、OoA、不可抗力导致的设计修改B、环境变化导致的设计修改C、原设计失误导致的设计修改D、政府部门要求导致的设计修改E、施工方案出现错误导致的设计修改答案；ABa）28 .根据江苏省建设工程费用定额，下列措施项目费用中，属于单价措施项目费的有0。A、垂直运输费B,二次搬运费C安全文明施工费D、冬雨季施工增加费E、施工排水降水费答案：AE29 .根据江苏省房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包计价规则（斌行）（2020第27号）.关于建安工程费清单计列的说法，正确的有0。A、项目在完成投资决策审批后发包的，按照现行的投资4古算方法B.项目在完成方案设计后发包的，按照现行的投资估算方法a项目在初步设计

13、后发包的，参照类似项目并考虑造价指数d、项目在初步设计后发包的，按照现行的设计概算方法E、项目在施工图设计后发包的，按照现行的预算方法ACD微因发包人原因时工JW.mA,材料保管不善造成的损坏费用索赔B、材料超期储存费用索赔C、现场管理费索贿D、保险费索赔E、保函手续费索赔*BOB31 .在1咖溷&资估算指标中，属于总图运工程的0.A、全厂管网B、围墙大门C、汽车库D、厂区道路E、供电及通信系统9KD32 .关于平的水构造的说法，A、为保证排水通畅，平屋顶应设置不大于5%的屋面坡度B、有组织扫冰时，宜采用雨水收集系统C、檐沟、天沟纵向找坡不应大于1乳沟底水落差不得超过25OmmD、屋面的排水方

14、式可分为有组织排水和无组织排水两种方式E、材料找坡的坡度宜为25*IBDE33 .根据最高人民法院关于市理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）,承包人就逾期支付O等主张优先受偿的，人民法院不予支持。A、建设工程价款B、建设工程价款的利息C、违约金D、损害赔偿金E、发包人欠付实际施工人的利息答案：Kw:M投标报价的分包询价，投标人应注意的问题有OoA、分包标函是否完整B、分包单价所包含的内容C、分包人是否自有专用施工机具D、分包人可信赖程度E、分包人的质量保证措施答案：AB1.Jfi35 .某单位建筑工程的初步设计采用的技术比较成熟，但由于设计深度不够，不能准确计算出工程量，若急需该

15、单位建筑工程概算时，可采用的概算编制方法有O。A、预算单价法B、概算定额法C、概算指标法D、类似工程预算法E、扩大单价法答案：CD36 .关于投资估算指标反映的费用内容和计价单位的说法，正确的有O0A、单位工程指标反映建筑安装工程费，以每11?、舟、m、座等单位投资表示B、单项工程指标反映工程费用，以每秒、11,座等单位投资表示C、单项工程指标反映建筑安装工程费，以单项工程生产能力单位投资表示IX建设项目综合指标反映场目固定资产投资，以项目综合生产能力单位投资表示E、建设项目综合指标反映项目总投资，以项目综合生产能力单位投资表示答案：BE37 .项目成本控制的方法包括()。A、因素分析法B、工

16、期成本同步分析法C、挣值分析法D、指标对比分析法E、价值工程法答案：KT38 .根据省住房城乡建设厅关于建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)及其9本工程量计算规范的贯彻意见(苏建价2014448号)，关于工程量清单编制的说法，正确的有0。A、桩长不包含超灌部分长度，超灌在清单综合单价中考虑B、内墙基础垫层长度按内墙基础垫层净长计算C.钢筋连接除机械连接、电渣压力焊接头单独列清单外，其他连接接头费用不单独列清单，在钢筋清单综合单价中考虑D、钢筋搭接、锚固长度按照按满足设计图示（规范）的最大值计入钢筋清单工程量中E、房屋建筑工程现澎昆凝土模板包含在相应的混凝土的项目中答案：ABC

17、39 .单层厂房支撑中，屋架支撑的类型有O0M下弦横向水平支撑B,加劲杆C、垂直支撑D、纵向水平支撑E、柱间支撑答案：ABe40 .根据建筑施工组织设计规范，施工方案的主要内容包括0。A、工程概况B、施工方法及工艺要求C施工部署D、施工现场平面布置E、施工;隹备与资源配置计划答案：Ate41 .关于概算定额与预算定额的说法，正确的有0。A、概算定额与预算定额之间的水平差一般在10%左右B,概算定额与预算定额的不同之处，在于项目划分和综合扩大程度上的差异C、概算定额是确定概算指标中各种消耗量的依据D、概算定额的主要内容主要方式及基本使用方法与预算定额相近E、概算定额项目可以按工程结构划分，也可以

18、按工程部位划分I42 .下列属于算定的编原则的有OA,社会先进水平原则B、社会平均水平原则C、尽可能详细原则D、尽量增加定额附注原则E、简明适用原则【参考答案】BE【解析】2023版建设工程计价考试教材P78BE43 .根据建筑安装工程费用项目组成，下列施工企业发生的费用中，应计入企业管理费的有00A、建筑材料、构件一般性鉴定检查费B、支付给企业离休干部的经费C、施工现场工程排污费D、履约担保所发生的费用E、施工生产用仪器仪表使用费WIABD44 .楣碑国现行筑安奘工程费用项目蛆成规定，下列直口西展生的费用中，皮计入企业管里费的是0A、就材料、构件Tft性整定检查费B、支付龄企业离休干部的经费

19、从JR的担保所发生的费用&*T产用仪娼E1.物费【案】ABD【解析】2023版CBiHS计价Crtmi1-12J5M5CBT三II.选耍J于缸机Jwtff1.费.AED45.合同法律关系由0，成，A、主体B、客体Cx用D、件1.内容*AK域案法晰例统修，3mA、测时法B、写实记录法C、工作日写实法D、混合法E、网络图法(ATC47.下加竦靖准中，属于评标嘘中响应性评审标准的有0A、B、总价措施项目计价表应包含规费和建筑业增值税C、不能精确计量的措施项目应编制总价措施项目计价表D、总价措施项目的内容确定与招标人拟定的措施清单无关E、总价措施项目的内容确定与投标人投标期以定的施工组织设计无关答案：

20、AC143.统筹法计算工程量常用的“三线一面”中的“三线”是指OA、外墙净长线B、外墙中心线C、外墙外边线D、内墙中心线E、内墙净长线答案：BCE卜凡根据建筑工程建筑面积计算规范(GBT503532013),应计算1/2建筑面积的有0。A、高度不足2.20m的单层建筑物B净高不足120m的坡屋顶部分C,层高不足2.2Om的地下室D、有永久顶盖无围护结构建筑物E、外桃宽度不足210m的雨篷答案：K145.施工投标采用不平衡报价法时，可以适当提高报价的项目有0。A、工程内容说明不清楚的项目B、是否符合工程建设强制性标准C、施工图预算是否超过寸时隹的工程概算D、地基基础和主体结构的安全性E、危险性较

21、大的工程是否有专项施工方案答案：ABD149 .根据省住房城乡建设厅关于贯彻执行建筑安装工程工期定额的通知（苏建价2016）740号），关于工期的说法，正确的有0。A、非国有资金投资工程必须执行工期定额B、奘配式剪力墙结构按工期定额中的装配式混凝土结构工期执行C、装配式框架剪力墙结构按工期定额中的装配式混凝土结构工期执行D、压缩工期超过定额工期20%以上的建筑安装工程，必须经过专家认证。E、施工企业编制施工组织设计必须执行工期定额答案：BC150 .与BoT融资方式相比，ABS融资方式的优点有0。A、便于引入先进技术B、融资成本低C、适用范围广D、融资风险与项目未来收入无关E、风险分散度高答案

22、BCE151 .施工成本分析的基本方法有0。A、经睑判断法160 .建设工程项目评标时，初步评审后应否决投标人投标的情形有0A、以弄虚作假方式进行投标的B、招标文件要求提交备选投标时，投标人提交两份不同投标文件的C、投标报价低于成本的D、投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字E、投标文件未能响应招标文件实质性内容的答案：AC1.E161 .可用于室外装饰的饰面材料有0A、大理石板材B、合成石面板C、釉面试D、瓷质破E、石青饰面板答案：BD162 .在采用未发生任何调整的工程量清单计价的方式下，工程竣工结算的计价原则包括0A、分部分项工程和措施项目中的单价项目应依据双方确认的工程量与已标价工

23、程量清单的综合单彳介计算B、措施项目中的总价项目应依据合同约定的项目和金额计算C、规费和税金应按照国家或省级,行业建设主管部门的规定计算D、施工索赔费用应依据发承包双方确认的索赔事项和金额计算E、总承包服务费应依据发承包双方签证资料确认的金额计算答案：AHCD163 .根据江苏省装配式混凝土建筑工程定额（试行），关于成品构件安装的说法，正确的有O。A、定额未包括构件固定所需临时支撑的搭设及拆除，在措施项目中应单独列项Ik定额中不包含吊装机械费用，吊装机械执行第二章的垂直运输定额C、女儿墙安装执行外墙板安装定额I）、带门窗洞口的墙板，在执行墙板吊装定额时，按相应定额人工和机械乘以系数1.2E、凸

24、飘）窗安装定额适用于单独预制的凸（飘）窗安装答案：BCE164关于材料单价构成和计算的说法，正确的有O。A、材料单价指材料由其来源地运达工地仓库的入库价B、运输损耗指材料在场外运输装卸及施工现场搬运发生的不可避免损耗C、采购及保管费包括组织材料检验、供应过程中发生的费用D、材料单价中包括材料仓储费和工地管理费E、材料生产成本的变动直接影响材料单价的波动答案：CDe165.设备购置费包括O0A、设备原价B、设备运输费用C、设备安装凋试费【）、单台设备试运转费队设备采购保管*IME1必下列属于期定修附a*是OA、现行施工定额B、现彳亍设计规范、施工及验收规范，质量评定标准和安全操作规程C、具有代

25、表性的典型工程施工图集有关标准图D、有关非科学实验技术测定和统计、经验资料E、现行的预算定额、材料单价,机具台班单价及有关文件规定等【参考答案】ABCE【解析】2023版建设工程计价考试教材P79预算定额的编制依据：1、预算定额现行施工定额；2、现彳亍设计规范施工及验收规范，质量评定标准和安全操作规程；3、具有代表性的典型工程施工图集有关标准图；4、有关科学实验,技术测定和统计、经验资料；5、现行的预算定额、材料单价、机具台班单价及有关文件规定等*ABCEA、直接法B、间接法C、比例计算法D、定额计算法E,网络图分析法*IACE侬对11商虹结算文件应置MK梦恸原M的说法，正茶曲IOA、竣工图是

26、竣工结算编制的重要依据B、采用总价合同的，应在合同总价基础上，对合同约定能调整的内容及超过合同约定范围的风险因素进行调整C、暂列金额应减去工程价款调整金额计算，如有余额归承包人所有D、计日工应按发包人实际签证确认的事项计算E、发承包双方在合同工程实施过程中已经确认的工程计量结果和合同价款，在竣工结算办理中应由双方重新确认后进入结算答热BD169.施工承包合同适合采用成本加酬金方式确定合同价的工程有OA、工程建设规模小的工程B、施工技术特别复杂的工程C、工期较短的工程D、紧急抢险工程E、施工图设计还有待进一步深化的工程案：BDITa当事人一方有权请求人民法院或看仲拗I构变更或者1例的合同有OA、

27、因重大误解而订立的合同B、显失公平的合同C、以欺诈胁迫等手段使对方在违背真实意思的情况下订立的合同D、乘人之危使对方在违背真实意思的情况下订立的合同E、以合法形式掩盖非法目的的合同V*IABCDA、概算定额基价可以是工料单价综合单价或全费用综合单价B、概算指标分为建筑工程概算指标和设备及安装工程概算指标C、综合概算指标的准确性高于单项概算指标D、概算指标是在概算定额的基础上进行编制的E、投资估算指标必须反映项目建设前期和交付使用期内发生的动态投资AX172 .与A、要约是希望与他人订立合同的意思表示B、要约邀请是合同成立过程中的必要过程C、要约到达受要约人可以撤回D、承诺是受要约人同意要约的意

28、思表示E、承诺的内容应当与要约的内容一致答案：BC173 .可行性研究的工作内容包括0.A、进行需求分析与市场研究B、进彳亍设计方案、工艺技术方案研究C、进行财务分析D、进行产品销售研究E、进行经济分析答JR1.AKE174与外墙内保混相比，外埴外保温的优点在于0177.在施工机械台班单价和施工仪器仪表台班单价中均包含的内容有O。A、台班折旧费B、台班维护费C、台班检修费D、台班校验费E、台班燃料动力费答案：AB178与普通混凝土相比，高性能J昆凝土的明显特性有0。A、体积稳定性好B、耐久性好C、早期强度发展慢D、抗压强度高E、自密实性差答案：ABD179.根据省住房城乡建设厅关于建设工程工程

29、量清单计价规范(GB50500-2013)及其9本工程量计算规范的贯彻意见(苏建价(2014)448号).关于工程量清单编制的说法，正确的有00A、同一单位工程的项目编码不得有重复，不强制要求同一招标工程的项目编码不得重复B、计算规范中工程量计算规则表述不明确时，在工程量清单项目特征中明确C、挖沟槽基坑一般土方因工作面和放坡增加的工程量计入综合单价中B、费用磁为TOO万元c、进度偏差A-100万元D、进度偏差为100万元EItff1.超支进圉蜘*BCE1以积JR工程造价资料,心工做价蝴g窜,可作为0A、编制竣工决算的依据B、审查施工图预算的基础资料C、进行工程结算的依据D、编制概算指标、投资估

30、算指标的基础资料E、编制预算定额,概算定额的基础资料HE184.住房城乡厅关于建设工程工程清单计价加范(GB50500T013)及其9本工程计埠规范的黄相意见(苏价(2014)“8号),关于发包供的M料的说法，正潴的有0.A、未写明交货方式和交货地点的，视为甲供材料运送至施工现场指定地点并由发包人承担甲供材料的卸力费用B.投标人投标时，甲供材料的名称、规格单价、交货方式交货地点等必须与招标工程量清单一致C、甲供材料价格应计入相应项目的综合单价中，数量由投标人根据自身的施工技术和管理水平自主确定A、DAB由1人或3人组成B、DAB在收到书面报告后84天内裁决争端且不需说明理由C、合同一方对DAB

31、裁决不满时，应在收到裁决后14天内发出表示不满的通知D、合同双方在未通过友好协商或仲裁改变DAB裁决之前应当执行DAB裁决E、合同双方没有发出表示不满DAB裁决的通知的，DAB裁决对双方有约束力IABD1眼与If通混社相比,闻睡湖K土的特性有0M适用于高层建筑B、适用于暴露在严酷环境中的建筑物C、后期强度的增长率高于普通强度混凝土D、耐高温（火）好E、强度的增长率高于普通混凝土答案：AB189.关甘卜墙内保温构造的说法，正确的有OoA、保温结构由保温板和空气层组成B、在保温层与墙体间设置隔汽层C、在靠近室内的一侧设置隔汽层D、在保温层和主体结构间设置空气间层E、隔汽层的效果优于空气间层答案：A

32、a）IK根据中华人民共和BBw法,交付虹Ift收的工程必须有0.A、完整的竣工决算审计报告B、工程使用的主要建筑材料,建筑构配件和设备的进场试验报告C、完整的技术档案和施工管理资料D、施工单位签署的工程保修书E、周密的工程保修计划答案：BCD191 .根据省住房城乡建设厅关于建设工程工程量清单计价规范（GB5O5OO-2013）及其9本工程量计算规范的贯彻意见（苏建价（2014）448号）.关于工程量清单编制的说法，不正确的有0。A、桩长不包含超灌部分长度，超灌在清单综合单价中考虑氏内墙基础垫层长度按内墙基础垫层净长计算C、钢筋连接除机械连接,电渣压力焊接头单独列洁单外，其他连接接头费用不单独

33、列清单，在钢筋清单综合单价中考虑IX钢筋搭接、锚固长度按照按满足设计图示（规范）的最大值计入钢筋清单工程量中E、房屋建筑工程现浇混凝土模板包含在相应的混凝土的项目中【参考答案】DE【解析】详见苏建价（2014）448号第（二）1.（5）与2.1.4答案：DE192 .下列费用中，属于安全文明施工措施费中环境保护费的有00A、现场厕所便槽刷白贴面砖费用B、防扰民措施费用C、现场生活卫生设施我用D、现场临时设施美化措施费用E、土石方外运翔防护指施费用BE193 .采用CFR方式购买进口设备时，卖方的的本义务有OA、在需要办理海关手续时办理货物出口所需的一切海关手续B、提供通常的运输单据C、支付码头

34、卸货费D、支付过境费E、支付货物运至目的港的运费答案：ABE191.在编制单位建筑工程施工图预算时，一般应计入综合取定的措施项目费的有0。A、施工降水费用Bx冬雨季施工增加费C、夜间施工增加费D、模板费用E、脚手架费用BC195 .根据建设工程施工合同(示范文本)(GF-2OI7-O2OI),应纳入工程变更范Ba的有B、改变工程的实施J1.呼C、工程设备价格的变化D、改变工程的标高E、提高合同中的工作质量标准答案；毗196 .对于列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需的费用，施工单位应当用于O。A、安全生产条件改善B、专职安全管理人员工资发展C、施工安全设施更新D、安全事故损失赔付E

35、施工安全防护用具采购答案：ME197 .根据省住房城乡建设厅关于智慧工地费用计取方法的公告（2021第16号“智慧工地费用”包含0。A、现场安全隐患排查B、危大工程监测预瞥C、集成平台D、环境保护E、安全文明设施答案：ABC198 .合同计价方式中施工承包单位基本没有的风险方式有0。A、总价合同B、单价合同C、百分比险D、固知险E、目标成本加知CD199 .根据工程造价咨询企业管理办法.关于工程造价咨询企业的说法，正确的有0。A、工程造价咨询企业可接受委托提供全过程工程咨询服务B、工程造价咨询企业可鉴定工程造价经济纠纷C,工程造价咨询企业可编制工程项目经济评价报告D、工程造价咨询企业只能在一

36、定行政区域内从事工程造价咨询活动E、工程造价咨询企业应在工程造价成果文件上加盖其执业印章AKS200 .根据江苏省建设工程费用定额（201姓）.关于安装工程类别划分的说法，正确的有0。A、安装工程以分部工程确定工程类别B、在一个单位工程中有几种不同类别组成，应按最高类别确定工程类别C多栋建筑物下有连通的地下室，地下室部分水电安装按三类标准取费D、改建、装修工程中的安装工程参照相应标准确定工程类别E、楼宇亮化、室外泛光照明工程按照安装工程三类取费答案：DE201 .根据江苏省房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包计价规则（试行）（2020第27号），属于工程总承包其他费的有（）A、应充分体现“实体

37、净量量价分离”“风险分担”原则B、拟定的招标文件C、最高投标限价D、常规施工方案E、招标人对工程量清单中的总价措施项目的准确性和完整性负责答案：ABD205 .安全文明施工包含环境保护文明施工、安全施工等。下列费用中，应列入文明施工范围的有0。A、“五牌一图”的费用B、现场生活卫生设施费用C、生活用洁净燃料费用D、施工现场生活区厕所化粪池、厨房隔油池设置及清理费用E、现场厕所便槽刷白、贴面砖、水泥砂浆地面或地砖费用，建筑物内临时便溺设施费用【参考答案】ABCB【解析】2023版建设工程计价考试教材PI8答案：ABCE206 .根据江苏省建设工程费用定额（2014年）.关于建筑工程类别划分的说法

38、正确的有0.A、桩基工程类别有不同桩长时，按照超过30%根数的设计最大桩长为准B、施工现场完成加工制作的钢结构工程费用标准按照建筑工程执行C、多栋建筑物下有连通的地下室时，地上建筑物的工程类别不同有地下室的建筑物D、地下室建筑面积210000m2则按一类标准取费E、工程类别标准中未包括的特殊工程由发承包人协商确定【参考答案】ABD【解析】详见江苏省建设工程费用定额（2014年）P2IIABD207 .根据民法典，关于违约责任的说法，正确的有0A、违约责任以无效合同为前提B、违约责任可由当事人在法定范围内约定C、违约责任以违反合同义务为要件D、违约责任必须以支付违约金的方式承担E、违约责任是一

39、种民事赔偿责任答案：BCE20a程理I作中，属于T程阳口懒醐的H伸幽睇roA、编制施工图预算B、审核投资估算C、进行工程计量D、姐里工程变更E、编制工程量清单答案：卬209.根据房屋建筑与装饰工程工程量计算规范GB5085h2013,下列清单工程量项目中，可按11计量的有0。A、c、D、沉管灌注桩E、人工挖孔灌注桩答案：ABD210 .预算定额中的材料消耗量可以采用测定法计算，则其具体测定法包括0。A、换算法B、定额计量法C、实驶室试验法D、现场观察法E、图纸计算法答案：CD211 .下列文件中，包括在建设项目总概算文件中的有00A、总概算表B、单项工程综合概算表C、工程建设其他费用概算表D、

40、主要建筑安装材料汇总表E、分年投资计划表答案：ABCo212 .施工承包单位内部审查工程竣工结算的内容包括0。A、审查变更签证凭据的真实性合法性、有效性，核准变更工程费用B、审查结算的项目范围内容与合同约定的项目范围、内容的一致性C、审查结算的递交程序和资料的完备性D、建设方单独分包项目的界面划分及总承包方的配合费用D、进行工程审计中的造价鉴定E、调解工程造价纠纷答案：Ha)E216 .从定义方面解释，设备运杂费是指OA、国外采购设备自来源地运至施工现场发生的采购运输、运输保险、保管装卸等费用B、国内采购设备自到岸港运至施工现场发生的采购,运输、运输保险保管装卸等费用C、国内采购设备自来源地运

41、至指定堆放地点发生的采购、运输、运输保险,保管、装卸等费用D、国外采购设备自到岸港运至指定堆放地点发生的采购、运输、运输保险,保管、装卸等费用E、国内、外采购设备自到岸港运至工地仓库发生的采购、运输,运输保险、保管、奘卸等费用答案：CD217 .关于依法必须招标的、给定暂估价的专业工程招标的说法，正确的有O。A、承包人不参加投标的，应由承包人作为招标人B、承包人组织招标工作的有关费用应另行计算C、承包人参加投标的，应由发包人负责招标D、发包人组织招标工作的有关费用应从签约合同价中扣回E、承包人参加投标的，同等条件下应优先中标答案：C、一个工程出现两个檐口高度，使用不同垂直运输机械时，应依照国家

42、工期定额分别计算D、在计算垂直运输费时，应根据工程实际按合同工期计算工程量E、在计算垂直运输费时，应根据国家工期定额计算工程量答案：顺221 .根据江苏省建设工程费用定额(2014年).关于市政工程类别划分的说法，正确的有0。A、单位工程的类别划分按主体工程确定，附属工程按主体工程类别取定B、道路改造工程按改造后的道路路幅宽度标准确定工程类别C、箱涵、方涵套用桥梁工程二类标准D、市政隧道工程套用桥梁工程三类标准E、100Oo平方米以上广场为道路二类，以下为道路三类答案：A院222 .制定人工时间定额考虑的时间有()A、基本工作时间B、辅助工作时间C、不可避免的中断时间D、休息时间E、施工本身造

43、成的停工时间答案：AB1.D223 .下列费用中，属于企业管理费的有0。A、劳动保护费B、劳动保险费C、失业保险费D、工会经费E、职工教育经费答案：ABoE224 .根据建设工程安全生产管理条例.达到一定规模的危险性较大的分部分项工程中，施工单位还应当组织专家对专项施工方案进行论证，审查的分部分项工程有0。A、深基坑工程B、脚手架工程C、地下暗挖工程D、起重吊装工程E、拆除爆破工程答案：AC225 .技术与经济相结合是控制工程造价的最有效手段，下列工程造价控制措施中,属于技术措施的有0。A、明确造价控制人员的任务B、开展设计的多方案比选C、审查施工组织设计D、对节约投资给予奖励E、通过审查施工

44、图设计研究节约投资的可能性答案：BCE226 .拟定招标工程量清单中的常规施谈织设计时，需合理确定施工顺序，通常需要考虑的内容有O。A,施工进度计划要满足合同对工期的要求B、施工方法和施工机械的要求C、现场的平面布置及各种技术措施D、各分部分项工程之间的关系E、当地的气候条件和水文要求答案：BDE227 .关于建筑设计对工业项目造价影响的说法，正确的有O。A、超高层建筑采用框架结构和剪力墙结构比较经济B,单跨厂房柱间距不变，跨度越大，单位面积造价越低C、多跨厂房跨度不变，中跨数目越多，单位面积造价越高D、建筑周长系数越高，单位面积造价越低E、大中型工业厂房一般选用砌体结构来降低工程造价答案：AB228 .根据建筑工程建筑面积计算规范(GBrr5035