外墙保温施工合同.docx

《外墙保温施工合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《外墙保温施工合同.docx（29页珍藏版）》请在三一文库上搜索。

1、外揣保温施工合同外墙保温施工合同现今社会公众的法律意识不断增强，合同的地位越来越不容忽视，合同是对双方的保障乂是一种约束。那么问题来了，到底应如何拟定合同呢？下面是小编精心整理的外墙保温施工合同，欢迎阅读与收藏。外地保温施工合同1甲方：乙方：身份证号码：家庭住址：为明确双方货任与义务,确保安全施工，提高工程质址，甲方将承包的外墙保温施工工程，以清工承包的形式承包给乙方由乙方为承包员任人，组织人员及相关工器具进行施工。现经双方协商一致订立如下协议：一、工程名称：外地保温工程。二、工作范围：工程承包合同范围内的所有外墙保温项目，包括结构面抹灰、涂刷界面剂、无机保温、谯嵌网格布、锚固件、涂抹抗裂砂浆

2、清理场地、成品保护等工作.二、工期及质保期：1、本工程于年一月一日开工至年一月一日完成。2、为保证如期完工，乙方承诺每天每栋不少于20名施工人员。如乙方施工人员跟不上进度（不符合工程进度计划），甲方有权更换班组，并按已完工工程量的50给予结帐.3、因乙方施工组织等原因造成的工期拖延，每延期一天，乙方按承包总价的1与支付给甲方做违约金，从结算款中扣除.4、因不可抗力造成工期延误，经甲方签认后，给与工期补偿.5、本工程质保期两年，自验收合格之口起计算。四、清工承包价格：按实际施工面积元2,此价格甲方只负所提供原材料,其余施工所需的电锤、电钻、电缆线等所有工沿具、辅材和人工均由乙方负贵。如需在培体

3、上加做造型线条另行计算，五、付款方式:1、合同签订后，乙方进场前2个月无进度款，工人生活费由乙方自行垫付；2、进场后第3个月月底由甲方支付已完成工程量的50:3、全部工程施工完毕后验收.验收合格后付至总价的90%：4、经建设单位及建委喑改办验收合格后双方测量工程量据实结算，付至结算总价的95%；5、剩余5%两年保修期满后无质量问题付清。六、关于质量的约定：1、严格按照省工程建设外墙保温应用技术规程（无机保温需锚固件）的规定施工，质址达到相关验收标准合格2、施工过程中，如施工质拯达不到要求，甲方有权更换施工班组，并按照已完工程班的50%给予结账,如因施工原因造成返工或质量问题,乙方负全部所任，并

4、承担由此造成的经济损失。3、工程侦量按国家现行的验收标准，要求达到市建委墙改办一次性验收通过的标准。如验收一次通不过，乙方承担维修所需的所有费用，直至验收通过。并承担因此造成的经济损失.4、两年质保期内，如因乙方施工的原因出现质量问题，乙方应接到甲方维修通知24小时内到现场进行维修。如乙方不安持人维修，甲方自行安排其他人员进行维修，发生的黄用双倍由乙方承担。如因其他原因出现问题，乙方也应安排人员进行维修，甲方支付维修成本。七、关于安全的约定：1、乙方对所有参施人协进行安全保险，办理施工安全保险所需费用由乙方承担。2、施工期间.乙方必须按有关安全操作规范施工，问时对班组人员进行安全教育和采取必要

5、的安全措施（安全帽、安全带及安全大绳）。甲方将不定期对安全措施进行检查，若发现违章作业，不按规定系带安全防护用品的，甲方将给与乙方经济处罚,每人每次100元.同一人出现第二次时,将其驱逐出本工地.3、若发生安全事故,号甲方无关，由乙方承担全部贡任并处理善后事宜。八、关于进场材料的约定：1、甲方提供的材料运至工地后，由乙方承担保管责任.2、所用材料，按照下表约定的用试（已含损耗），完工后双方进行核算.如超用材料，按照市场价从乙方的洁工费中扣出。保温部分材料名称：界面剂、无机保温、网格布、锚固灯、抗裂砂浆每平方用量限值Ig、20g、1.22、5套、3g。九、甲乙双方职责：2、乙方人员不得有盗窃行为

6、打架斗殴行为，如果有发生，按甲方规定对当事人做相应罚款。八、其它约定1、双方履行完合同全部义务,工程价款支付完毕，乙方向甲方交付工程作业成果：2、本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决或者要求有主管部门调解、协商、协调、协调不成叫向当地人民法院起诉：3、本合同壹式两份“由甲、乙双方各持一份，经双方签字盖章后生效.4、工程款结清后合同终止.甲方（盖章）：乙方（盖章）：时间：年一月一外墙保温施工G同5甲方：乙方：由甲方承建的工程，因由建设单位（）直接发包给乙方施工，为了明确双方责任，特签订本协议：1、乙方施工人员进场在该项目施工，必须经得甲方同意，否则甲方有权制止乙方施工.2、乙方应妥善保管自己的

7、物资.甲方不对乙方的财产安全负责.3、甲、乙双方未经对方许可.均不得擅自使用对方的.设备、工具及材料等。4、乙方作业人员要加强成品保护意识，不得随意损坏或污染甲方的成品及半成品，否则，甲方将要求经济赔偿。5、乙方作业人员应遵守甲方的现场管理制度，进入施工现场必须戴安全帽，施工现场不准打架斗殴，不准喝酒，不准随地大小便：夜间在甲方规定的关门时间后，不准进入现场.6、乙方施工期间及因乙方原因造成的所有安全责任由乙方负货.7、乙方进场前向甲方缴纳伍仟元清洁费保证金,完工后经双方及监理验收后退还乙方。8、其余未尽事：ft,双方协商解决。此协设一式三份，甲、乙双方各执一份，监理一份，具有同等效力。签字之

8、日生效。甲方（卷章）：甲方代表（签字）：乙方（签章）：乙方代表（签字）：监理单位（签章）：监理工程师（签字）：口期：外墙保温施工合同6发包人（全称）：承包人（全称）：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项怖商一致，订立本合同.一、工程名称：龙城福第二期二、地址：江阴璜土小湖二、承包内容：外墙外保温系统四、承包方式：包工包料五、工程总价及付款方式：1、工程单价：每平方米程量结算根据实际施工面积、变更及建设单位签证据实结效2、付款方式：、工程完工后年底支付,其余:六、施工工期：一天（甲方具得施工条件提前

9、5天通知乙方）,由于气候等因索造成的停工，工期自然顺延：乙方如遇施工障碍需和甲方协商,经甲方同意可以适当延长：工期如有改变,甲方须提前一周通知乙方。由于工期改变误工造成的直接误工损失.由贪任方负责.七、工程条件为了保证工程质量，甲方必须提供以卜条件：A.施工基面满足相关规范要求。B.提供施工所需脚手架,进入现场交叉施工时双方配合.C.施工现场所需水、电.八、工程管理1、乙方按经甲方批准的设计施工方案进行施工，任何一方不得任意更改设计，如发现设计与实际情况不符时.经双方研究决定。2、乙方施工人员进入现场时，甲方协助提供施工过程中的用电、用气、用水以及施工用的储政场地。3、乙方进入施工现场与生产单

10、位方面的配合，由甲方现场代表进行协调，服从甲方的统一管理.5、现场代表：甲方派为工地全权代表.乙方派为工地全权代表。九、工程质况：1、工程质量符介国家相关规范,由于产品质量及施工出现的问题，由乙方负贵。工程质量保修期一年，保质期五年，保证不开裂不变形。2、乙方必须按规定对施工现场成品进行保护，费用已含在合同价款内。3、工程完工后由于甲方保管不当及甲方使用不当出现的问题，由甲方负处。4、本工程不得分包，如需分包必须得到甲方书面同意，否则视为违约。卜、安全施工：1、乙方施工入力进入施工现场.甲方事先对施工人员进行三级安全教育。2、遵守甲方管理,遵守建设单位的.各项安全管理制度，严格按安全标准组织施

11、匚并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，接受保安的管理。进入现场须办理出入证。3、由施工方所造成的施工质量事故及个人伤亡事故，由施工方承担。1、乙方按文明施工要求组织施工，保持场地整洁卫生，建筑垃圾按甲方指定地点堆放，费用已含在合同价款内。卜一、违约责任：应由违约方承担所造成的全部损失.1、违约责任：因乙方施工质址、进度不能满足甲方要求时（注：在竹面通知后整改仍不能达到要求）,甲方有权要求解除合同.并赔偿因此给甲方造成的损失。2、双方约定的承包人其他违约责任：承包人确保材料及施工质量达到现行脸收标准，否则承包人承担由此造成的一切损失并向发包人支付合同价的5$作为照偿金:卜二、工程验收1

12、乙方材料进场后，提供产品合格证竹及相关检测报告，甲方如有异议请在一周内提出：如需额外检验测试费用由甲方承担，如检验不合格，因此产生的费用由乙方承担.2、乙方施工完毕后，甲方应及时验收，验收未完之前，甲方不得使用以施工区域，如甲方未经乙方许可使用，即视为验收合格。3、质坡保修条款：本工程J员址保修期为一年，花质量保修期内如出现质址（材料、施工）问题，发包人有义务发现质量问题时立即提醒承包人,且承包人应在接到发包人通知后48小时内组织维修,否则发包人可委托第三方进行维修,其发生的维修费用从承包人质量保证金中扣除，承包人并承当因此超出的费用，若发包人违此条款不提醒承包人，柳白委托第三方进行维修，点

13、任与维修费由甲方承担。卜三、争议双方约定，在物行合同过程中产生争议时：向合同卷订地人民法院诉讼。卜四、合同生效与终止本合同双方签字盖章后生效.结算清所有款项后终止。十五、介I司份数本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份。十六、本合I可附件：报价，施工图纸，施工方案，材料检测报告。甲方（签琪）：乙方（签章）：日期：_年_月一日日期：_年_月一日外墙保温施工合同7合同编号：签订日期:发包方：承包方：根据中华人民共和国建筑法B及其他有关规定，经甲、乙双方协商同意，达成如下协议：一、工程名称：XX小区住宅楼外墙保温二、施工地点：三、工程内容：粘苯板、打账钉、挂网、净面。四、承包方式：外墙保温施工。五、工期要

14、求：天竣工。从年月日开始至年月口结束。由甲方原因或天气等不可抗拒力等原因致使无法正常施工，工期顺延。六、甲、乙双方责任：k甲方责任:现场达到乙方施工要求，无施工障碍。无条件提供水电，塔吊配合乙方施工.无条件为乙方施工人仍提供寝室，以及存放施工材料的库房和场地.甲乙双方交叉施工时，甲方负责现场工作的协调,协助。达到不窝工，以保障工期不延误.及时按合同支付乙方工程款,以保证工程顺利进展。2、乙方责任：文明施匚遵守各项规章制度,不影响其他工人工作。严格按施工程序施工，搞好局部卫生工作。严禁野童施工。墙体表面因原始施工原因造成的不平整，局部的酌情处理。情况狂杂的.与甲方协商解决。七、工程验收：1、达到

15、国家普通施工标准。2、本工程经甲方验收合格后视为交付。八、合同价款与计算方式：1、合同价款：面积按投影面枳计兑每平方米一十五元人民币“2、工程价款支付方式：工人进入施工现场施工两天后,付20_元的生活费。每栋楼完成工程的一半时付储乙方。工程完成后付清余下工程款。此工程款结束不含发票，如需要乙方提供发票，甲方付相应的税款。九、其他约定：1、如因甲方原因造成乙方伴工，甲方负责支付每人每天100元的工作及餐饮费用.2,如因甲方资金未能及时按合同支付给乙方，造成的工期延误及其他损失甲方负贡,并承担由此给乙方造成的经济损失。3、如因乙方原因造成的工期延误,由此造成的损失有乙方负责.4、如因苯板陈浮期不够

16、密度不够、胶的质量所引起的问时乙方不负贡。十、争议处理：执行本合同中发生的问题，双方可协商解决，协商不成可诉讼至法院仲裁解决。十一、本合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，具有同等法律效力。甲乙双方如一方单方面违约，须向对方支付违约金一元，以补时方损失.甲方单位：乙方单位：法定代表人：法定代表人：或授权代理人：或授权代理人：电话：电话：签订口期：年月外培保温施工G同8甲方：乙方：经甲、乙双方在有关法规的前提下，对建设项目的负页将室外堵涂装工程项目协商一致。一、承包范围：巾外堵涂装工程。二、承包内容：外墙平面涂料工程，包括业主对工程的技术要求或施工必须完成的工程取：

17、装饰工期要求：安全生产要求：文明施工.三、承包方式：乙方以包工的形式承包本工程。包工的范围：包施工包工期、包文明施工、包工不包料的方式.承包单价为元包括施匚工具（平涂滚筒油扫等）。四、双方的货任1、甲方提供乙方的.住宿问题，施工用的材料采购到位；负货协商解决施工中存在的问题.2、乙方按工程量的大小，合理安排施工人员，乙方必须在年月日前外墙涂装全部完工，如拖延工期，按每天罚款伍佰元计兑给甲方.（如因抹灰原因造成工期，拖延一天可瞅延一天h3、乙方在施工中出现人中伤亡事故，由乙方负责4、乙方必须为甲方节约材料。5、乙方施工质量必须达到验收合格，如因施工而造成的验收不合格及质量问题，所造成的一切经济损

18、失由乙方负员.五、质量要求：乙方须达到甲方与建设方签订的合同要求优良工程。六、涂装材料施工工序：白水泥打底二次，底漆一次，平涂面漆漆涂两遍。七、工程量：预计为m2（外墙包工单价为元/m2）包工造宿元（）以实际抬收数U为准八、付款方式：乙方进场后，甲方先垫付每个工人每天伙食费元，平涂面漆全部完工，甲方应付工程款的（其中包括：工人每支付的生活费），余卜的工程总款的在工程验收合格后三天内全部付清，如逾期不付，按每天罚款伍佰元计算给乙方。工程负责人：工程质量监理：本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，签字生效,具有法律效力“甲方：代表人：身份证号码：电话：签订日期：年月日乙方：代表人：身份证号码：电话：

19、签订日期：年月一日外墙保温施工合同9甲方：乙方：根据中华人民共和国建设工程施工合同条例遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则给甲、乙双方友好协商达成如下协议：第一条：工程概况1、工程名称：微山悦达广场商铺2、工程内容：聚笨颗粒沙浆抹平和挂网格布3、工期要求：开工时间年月日竣工日期年月日4、工程量：大约7000平方米，以实际竣工验收为准。5、质量标准：执行国家标准及甲方要求。第二条：合同价款及技术要求1、2cm颗粒抹平：11元/平方米。2、2cm颗粒抹平挂钢丝网：17元/平方米。3、2cm颗粒抹平挂网格布：元/平方米.4、技术要求：2Cm聚笨颗粒抹平及抹3-5mm抗裂沙浆挂网抹平。第三条：安全事项

20、加强安全教育提高安全意识。乙方应严格按照安全标准施工，乙方设备必须符合国家安全标准及规定，且性能良好,在施工期间发生.事故及伤亡，由乙方完全负贡，甲方不承担任何责任及连带货任.第四条：工程价款支付1、工程预付款：合同鉴定生效后，无预付款.2、工程进度款：设备进场五天后，支付乙方元生活费.3、工程结兑款：完成工程总址的60%,拨工程款30%,完工后付80%工程款，竣工后由甲方,工地监理、质检站、消防部门验收合格后付到工程总款的95%,扣留5%作为质保金，质保期为1年。第五条：双方贡任1、甲方责任组织有关单位进行图纸会审，向乙方进行技术交底。甲方负贪协调乙方与其他施工单位的关系，保证施工顺利进行.

21、2、乙方责任乙方必须按国家及地方有关规定和标准进行施工.乙方必须按甲方要求的工期按时完工，并保证质缴及安全生产.乙方必须接受甲方的监督、管理,严格按照甲方的指令和国家施工规范施工。工程乙方不准转地包他人。第六条：违约温任1、甲方如不能按期支付工程款，应承担工程由此延误的货任。2、乙方不能按甲方要求的工期完成，扣除工程息价的5、违约金。3、乙方施工质址达不到约定的版址标准，应按甲方要求及时修改，并包赔甲方的经济损失。第七条：合同争议的解决甲、乙双方因工程施工合同发生争议，应通过协商解决，如经协商后不能达成共识，球诉至当地市人民法院。第八条：其他I、合同的生效与终止：本合同经双方签字盖章后生效。乙

22、方完成合同规定的全部工程属、甲方付清全部工程款后，本合同终止。2、本合同一式二份,甲、乙双方各执两份。甲方：一年一月一日乙方：一年一月一日外墙保温施工合同10甲方：乙方：由甲方承建的工程，因由建设单位()直接发包给乙方施工，为了明确双方贡任，特翁订本协议:1、乙方施工人员进场在该项目施工,必须经得甲方同意,否则甲方有权制止乙方施工。2、乙方应妥善保管自己的物资，甲方不对乙方的财产安全负费.3、甲、乙双方未经对方许可，均不得擅自使用对方的设备、工具及材料等。4、乙方作业人员要加强成品保护邈识，不得随邈损坏或污染甲方的成品及半成品，否则,甲方将要求经济赔偿.甲方（公章）：法定代表人（签字）：年月日

23、乙方（公章）：法定代表人（签字）：年月0外墙保温施工合同12甲方：乙方：根据民法典3有关规定，经双方充分协商一致签订本合同。愿共同守信，严格履行，并接受合同管理机关的监督检查个一、甲方将股汇农贸市场综合楼工程的保温及外墙涂料工程，以包工包料、包安全、包质出发包给乙方施工.1、工程材料采用：外墙外保温采用无机材料玻化微珠，厚度住宅为35、非住宅为45、屋面厚度为50、及外培防水涂料。2、综合单价：外墙保温综合价54.00元m屋里保温55.00元m外培防水涂料20.00元m，（均含税金和配套费）3、施工面枳：外地面积暂定50002、屋面面枳哲定16002、外墙涂料50002。4、工程造价否定：45

24、8000。00元二、工期：甲方通知乙方进场之日第二天即为开工日期，总工期为60天.三、工程质过要求1、本工程质量必须达到国家标准，质监、设计、监理单位验收含格。2、外墙保温材料玻化微珠及辅料须提供生产厂家的检测报告和相应的产品含格证及准用证，经甲方和监理方验收合格后方可使用。3、外墙施工的涂料、腻了、底料及辅料须提供生产厂家的检测报告和相应的产品合格证，经甲方和监理方验收合格后方可使用，同时要按设计及操作规程要求规定腻子、底料及面漆施工遍数施工.4、乙方主动接受甲方和监理方在施工过程中进行技术监督和抽查.四、工程量结算：按实际施工的.竣工面积进行结算。五、付款方式：外墙保温施工完成后付款25%

25、外墙底漆施工完成后付款10.面漆施工完成后付款ISi,工程完工后付款20也余额待工程竣工验收符合规范要求合格后30天内一次性结算付至95%,留5%为工程质M保修金，满年后付清（无息.六、承包范闱及内容：外墙外保温的供货、运输、施工，外墙涂料包括腻子、底料及面漆施工。甲方负责墙面基层清理完毕，垂直度和平整度偏差符合国家规范要求。七、双方贡任：甲方：1、甲方负贡乙方与总包方的协调与配合工作。2、甲方对乙方施工的质设、进度、安全和文明施工进行监督,对乙方施工的材料质量进行控制。3、甲方负责监将乙方泮格按照保温施工工艺标准进行施工，有权要求乙方对不符合规范要求的应无条件返工处理，直至合格为止。乙方：

26、1、乙方严格按照安全施工标准进行施工：2、乙方负贡本作业区内乙方所有的安全费任：3、乙方所有工人内外安全均由乙方负责，甲方不负任何安全货任：1、乙方应对工人进行安全教育，因乙方工人而导致发生安全问题，均由乙方负责:5、乙方施工前应向甲方提供有关施工企业营业执照、企业资质登记证书、近几年内承揽工程情况：6、乙方应提供有关材料的质量证明书、检测报告、工程施工隐蔽资料、等与施工和验收有关资料，同时要满足市工程技术资料管理的规定，以使供甲方备案入档，对所有的材料复试及检测费用均由乙方自行承担，甲方不再另行支付费用。7、乙方向总承包方交纳工程结算款与的总包服务费，8、乙方必须负员本作业区内的其他成晶的保

27、护，如有损坏由乙方按原价赔偿。9、乙方必须严格遵守现场有关安全文明施工、环境卫生、环保、消防、保卫的各项管理规定，违反规定由此造成的一切贡任及损失均由乙方负担.10、乙方须负贡将湛工中产生的垃圾堆放到指定地点.11、乙方应根据本工程的特点编制施工方案和总的施工进度计划，报甲方和监理单位审批,批准后严格按此方案要求执行。八、工程保修：本工程保修按国家现行工程质圾保修规定执行，保修期内由施工原因引起的渗水、脱落、开裂等现象，乙方无条件进行维修。九、违约货任：1、乙方施工质量不合格需返工而已超原合同工期，乙方应承担甲方延迟验收的一切损失.2、一方不能按合同履行而使合同终止，违约方应承担合同总额的5%违约金。十、争议、纠纷解决：发生争议、纠纷应经双方友好协商解决，若解决不成，可向法院申请判决.十一、本合同一式四份，甲乙双方各执一份,监理和总包方各一份.本令同经甲乙双方签字盖章后即日生效。甲方：代表：一年一月0乙方：代表：年月日