绿化管网建设工程施工合同.doc

《绿化管网建设工程施工合同.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《绿化管网建设工程施工合同.doc（7页珍藏版）》请在三一文库上搜索。

1、编号：_绿化管网建设工程施工合同甲方：_乙方：_ 签订日期：_年_月_日第 1 页 共 7 页绿化管网建设工程施工合同发包方:xx有限责任公司 (以下简称甲方)承包方:xx (以下简称乙方)由于工程建设需要，甲方委托乙方承包室外绿化管道建设工程。为确保工程质量、进度、安全及文明施工，明确甲乙双方的责任、权利和义务，根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关规定，双方协商一致签订本合同。第一条 工程概况1.工程名称:xx有限责任公司室外绿化管道建设工程。2.工程地点:xx工业园区(南苑)热电厂北侧。3.工程内容:详见工程量清单。4.工程承包方式:综合单价承包，乙方包工包料。5.结算

2、原则:根据合同约定单价按乙方实际完成工程量结算。6.开工:乙方在施工现场具备施工条件后七个工作日内进场开工。7.本项目所用的所有建筑材料、建筑构配件及其他设备等(以下统称工程材料)均由乙方自行采购使用，工程材料符合国家相关标准。第二条 合同价款(工程款)及支付1.合同总价(大写):xx元整;(小写):xx元。本合同为综合单价承包合同，单价标准见附件工程量清单。2.工程款支付:1)本工程合同生效后，甲方支付合同总价的50%的预付工程款。2)施工完,毕验收合格后xx日内付清剩余工程款。3)付款方式为银行转账。第三条双方权利义务1.甲方权利和义务1)按合同要求及时支付工程款。2)提供本项目施工图3)

3、向乙方提供施工场地，保证运输道路畅通，同时提供乙方施工现场施工用水、用电。4)按合同约定及时组织工程验收和办理工程结算。5)协助有关部门配合乙方做好施工现场交叉施工等协调工作。6)在工程开工前，向乙方提供施工场地的工程地质勘察资料，以及施工现场及毗邻区域内供气、供热、供电、通信、广播电视等地下管线资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料或图纸，并保证资料的真实性和有效性。7)甲方负责开挖管沟及回填管沟,包括管道上下覆盖300mm沙土的施工。2.乙方权利和义务1)乙方在收到工程预付款，并在施工现场具备施工条件后七个工作日内组织进场施工。2)严格按照设计图纸、施工规范及有关技术要求进行施工，施

4、工质量必须符合国家现行有关施工标准，并需通过验收合格。3)负责工程的安全生产及施工人员的施工安全。第四条 工期的约定1. 工期:自开工之日起二十个工作日。在工期未顺延的情况下，乙方应在前述工期内竣工，并在竣工后通知甲方验收。2.甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，必须征得乙方同意。3.因设计变更或工程量增加或其他非乙方原因(如天气因素影响等)导致停工的，工期顺延。4.因甲方原因致使工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。第五条 质量、验收及结算1.本工程以施工图纸、做法说明、设计变更为施工依据;以给水排

5、水管道工程施工及验收规范(GB50268-xx)为施工管理及质量评定验收标准。2.本工程质量要求:合格。3.工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方须在收到验收通知之日起七日内组织验收，并在验收开始后五日内完成验收，办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内因客观原因未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。若甲方自接到验收通知之日起超过十五日无故不组织验收的，视为验收合格，甲方应及时办理工程结算及支付工程款。4.验收完成后乙方提交结算资料，甲方须在收到结算资料后四十日内完成结算审核并向乙方一次性支付剩余部分工程结算款。如果甲方收到乙方的结算资料后三个工作日内未作回复(或未提出意见)，视为甲方已经核

6、实并同意确认乙方的结算资料，甲方应按要求剩余部分工程结算款。第六条免责条款施工期间，由于恶劣天气(如:雨季天)等非乙方原因所造成的工程工期延误和其它损失等，工期相应顺延，乙方不承担责任。第七条 争议解决因本合同发生争议的，双方友好协商解决，协商不成的，按以下方式解决争议:向乙方住所地人民法院提起诉讼。第八条 合同的签订和生效1.本合同经双方签字盖章后生效。2.本合同一式二份，甲方执一份，乙方执一份，具有同等法律效力。甲方:xxx有限责任公司 乙方:地址:xxx) 地址:xx法定代表人:委托代理人:电 话:传 真:开户行:xx账 号: xx年 月 日法定代表人: 委托代理人: 电 话: 传 真: 开户行:xx 年 月日乙方承担。第 6 页 共 7 页范本仅供参考第 7 页 共 7 页