2024年造价员《基础知识》模拟题.docx

《2024年造价员《基础知识》模拟题.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2024年造价员《基础知识》模拟题.docx（38页珍藏版）》请在三一文库上搜索。

1、2024年造价员基础学问模拟题(含答案)1单项选择题1.机械台班单价中的折旧费计算公式为(C)。A.台班折旧费=机械硕算价格/耐用总台班数B.台班折旧费=机械预算价格x(1.残值率卜耐用息台班数C台班折旧费=机械预算价格X(I-残值率)x贷款利息系数/耐用总台班数D.台班折旧费=机械账面净值/耐用总台班数答案：C3 .概算造价是指在初步设计阶段，预先测算和确定的工程造价，它主要受（八）限制。A.投资估算B.合同价C.修正概算造价D.预算造价答案：A4 .按招标投标法3规定，招标文件自发放之日起，至投标截止时间的期限，最短不得少于(B)天.A.I5B.20C.30D.45答案：B5 .确定中标企

2、业的主要依据是标价合理，能保证质故和工期、社会信誉良好及().A.具有较强的带资实力B,与投标单位有良好的合作关系C.经济效益好D.技术打算好答案：C6 .托付设计单位编制工程概预算的费用属于(C)。A.建设单位管理费B.建设单位开办费C.勘察设计费D.建设单位经费答案：CZ某新建项目，建设期4年，分年均衡进行贷款，第一年贷款100o万元，以后各年贷款均为500万元，年贷款利率为6%,建设期内利息只计息不支付，该项H建设期贷款利息为(C)万元。答案:C8 .国外建筑安装工程费用中的暂定金额（八）。A.包括在合同价中，但只有工程如批准后才能动用9 .不包括在合同价中，只有工程师批准后才能动用C不

3、包括在合同价中，只有业主批准后才熊动用D.包括在合同价中,由承包商自主运用答案：A10 以同一性质的施工过程工序作为探讨对象，表示生产产品数量与时间消耗综合关系编制的定额是（八）。A.施工定额B.劳动定额C.预算定额D.概兑定额答案：A11 .工程建设定额和生产力发展水平相适应，反映出工程建设中生产消费的客观规律，这体现了工程建设定额的（八）特点。A.科学性B.系统性C统一性D.权威性答案：A2024年造价员基础学问模拟题I含答案)21.某人存款1万,若干年后可取现金2万元，银行存款利率10%,则该笔存款的期限(B).A.10年B.小于8年C.8-10年之间D.大于10年答案：B2,已知某项目

4、的计算周期为月，利率为8,则项目的名义年利率为(C)A.8B.8%C.9.6%D.9.6%o答案：Cr=i*m=8*1.2=9.6%4.财务内部收益率一般采纳线性插值法求得近似解，近似解与精确解在数值上存在下列关系（八）.A近似解大于精确解B.近似解=精确解5 .有效限制工程造价应体现（八）.A.以设计阶段为重点的建设全过程造价限制B干脆限制，以取得令人满足的结果C人才与经济相结合是限制工程造价最有效的手段D.学问与信息相结合是限制工程造价最有效的手段答案：A6 .若某投资项目可行，则(B).A.NPV大于等于国家颁布值B.NPV大于等于OCNPV小于企业可以接受水平D.NPV大于初始投资答案

5、B7 .价值工程侧重在(C)阶段开展工作。A.招投标B.施工C.设计D.蝮工验收答案：C8 .材料损耗计算公式,可以表示为()UX)%-A.损耗:ft/净用*9 .净用量/损耗量C.损耗量/总用量D.净用量/总用量答案：A10 基本预备费的计贽基数是()A.设备及工涔具购置为B.建筑安装工程费C设备及工器具购置费+建筑安装工程费D.设备及工器具购费+建筑安装工程费+工程建设其它费用答案：DD、在竣工验收阶段：竣工决算C、在招标阶段：施工图预算E、在实施阶段：结算价答案：A,B,D,E解题要点：(1)在项目建议书阶段：初步投资估算(2)在可行性探讨阶段：项目限制造价(3)在初步设计阶段：初步设

6、计总概算(拟建项目工程造价的最高限价)(4)在施工图设计阶段：施工图预算(5)在招标阶段：承包合同价(6)在实施阶段：结算价(7)在竣工验收阶段：竣工决算15、造价工程师有那些不予注册：(A,不具有完全民事行为实力；B、刑事惩罚执行完毕至申请注册之日不满7年；5年C、行政惩罚自确定之日至申请注册不隔3年；D、吊销造价工程师注册证自惩罚獭定之日至申请注册不满3年；E、在两个以上.单位以造价工程师名义执业的；答案：A,C,D,E解题要点：有以卜情形之一者，不予注册：(1)不具有完全民事行为实力；(2)刑事惩罚执行完毕至申请注册之日不满5年；(3)行政惩罚自确定之日至申请注册不满3年；(4)吊销造价

7、工程师注册证自惩罚确定之日至申请注册不满3年；(5)在两个以上单位以造价工程师名义执业的；(6)有关法律、法规规定不予注册的其他情形。2024年造价员基础学问模拟题(含答案)31.我国现行的建设工程工程量清堆计价规范中所采纳的单价是()。A.指数单价6 .劳动力招筹费属于（B）。A.财A费B,差旅交通费C.工会经费D.办公费答案：D7 .国产非标准设备原价的计算,应当使非标准设备的计价（）。实际H1.J.价。A.低于8 .高于C.接近于D.等于答案：C8.在生产性工程建设中，设符、工器具费用占工程造价比重的增大，意味着（八）的提抵A.生产技术的进步和资本有机构成8 .生产成本C.工程造价D.建

8、设成本答案：a9 .答案某进口设备FOB价为人民币1200万元，国际运费72万元，国际运输保险费用4.47万元，关税217万元，银行财务费6万元，外贸手续费19.15万元，用值税253.89万元，消费才兑率为5%,则该设备的消费税为（）万元。答案：A10 .某进口设备，到岸价格（QF）为5600万元，关税税率为21%,增值税率为17%,无消费税，则该进口设备应缴纳的增值税为（）万元。2,对于可撤销的建设工程施工合同，当事人有权恳求（D）撤销该合同。A.建设行政主管部门B.工商行政管理部门C.合同管理部门D.人民法院3 .施工合同文件正确的说明依次是（CA.施工合同协议书T施工合同专用条款T施工

9、合同通用条款T工程量清单T工程报价单或预算书B施工合同协议ET中标通知书T施工合同通用条款T施工合同专用条款T工程量清雎C施工合同协议书T中标通知书T施工合同专用条款T施工合同通用条款一工程量清堆D.施工合同协议书T中标通知出T投标-E及其附件T施工合同通用条款T施工合同专用条款4 .施工合同示范文本规定，发包人供应的材料设备与约定不符时，由（B）担当全部差价。A.承包人A违约方当事人客观上存在违约行为B.违约方当事人主观上有过错C.守约方当事人客观上存在损失D.由合同当事人在法定范用内自行约定8 .以国有资金投资为主的招投标工程，建设堆位拟单独发包专业性较强的分部分项工程时，应当（B）。A作

10、为独立焚列入主体工程工程量清单中B,建设单位与专业工程承包人单独签定施工合同C作为招标人预留金列入主体工程招标文件的工程量清单中D.建设单位与主体结构承包商签定指定分包合同9 .建设部制订的建筑工程平安防护、文明施工措施费用及运用管理规定葭合同期在一年以内的，建设单位应按不低丁该费用总额的（C）预付平安防护、文明施工措施费。A.0%B.40%C.50%D.60%B.限制职能C评价职能D.监督职能E.调控职能3 .清单计价法的分部分项工程我包括(ABC)。A.人工费B.材料费C.机械费D.措施项目费E.规费4 .材料选购保管费包括(ACDE)。A.选购费B.场外运输我C工地保管费D.仓储损耗E.

11、仓储费5,清单计价法的施工机械费构成包括（ABCDA折旧费B.大修理变C人工费D.燃料动力费E.管理费6 .承包人具有（ABC）情形之，发包人恳求解除合同，法院应予支持。A.将承包的建设工程非法转包的B.将承包的建设工程违法分包的C己经完成的建设工程质量不合格并拒绝修兔的D.超越资痂等级承包的E.工期延误的7 .工程建设定额具有（BCE）的特征。A.安排性B.科学性C系统性D.强制性E.时效性8 .施工定额的作用表现在(ACDE)A.是企业安排管理的依据B是企业提高劳动生产率的手段C是企业计算工人劳动酬劳的依据D.是编制施工预算、加强企业成本管理的基础E.是企业组织和指挥施工生产的有效工具9.

12、在正常的施工条件下，预算定额中的人工工日消耗珏是由(AD)组成的.A.基本用工氏人工幅度差C协助用工D.其他用工A增值税氏营业税C所得税D.消费税答案：B5、计量工程用工用料和机械台班消耗的甚本单元是（）A.分部工程B单项工程C分项工程D.单位工程答案：C6、工程项目管理以（）限制为核心。A.投资B.质量C进度D.工程项目目标答案：D7、加快进度虽然般须要增加投资，但却可以提早发挥投资效益，这表明进度目标与投资目标至今存在着（）的关系。A.既对立又统一B.对立C.统一D.既不对立乂不统答案：A8、（）三要素构成了合同法律关系。A.当事人、权利、义务B.物、智力成果、行为C客体、主体、内容D.自

13、然人、法人、其他组织A四B.三C.两D-4 .依据国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当刚好向批准机关报告状况。其中因故不能按期开工超过(C)的，应当重新办理开工报告的批准手续。A.两个月B.四个月C.六个月D.一年5 .大型建筑工程或结构困难的建筑工程，可以由（八）个以上的承包单位联合共同承包，共同承包的各方时承包合同的履行担当连带贡任.A.W8 .三c.pqD.五9 .建筑工程造价应当依据国家有关规定，由(C)在合同中约定。A.发包单位B.承包雎位C发包单位与承包单位D.发包单位或承包单位。10 所谓建筑工程监理，是指具有相应资质条件的工程监理单.位受建

14、设单位托付，依煦(B)及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同，对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金运用等方面,代表建设单位实施的监督管理活动。A.法律、法规11 法律、地方.法规C法律、法规、规章D.法律、行政法规8 .工程监理人员发觉工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当报告（八）要求设计单位改正。A.建设单位9 .监理堆位C.建筑施工企业D.建设行政主管部门10 合同的(B)原则体现了民事活动的基本特征，是合同关系不同于行政法律关系、刑事法律关系的重要标记.A.同等B.自愿C.公开D.公正M).招标人对己发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件

15、要求提交投标文件截止时间至少(B)日前，以书面形式通知全部招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。A.IOB.I5C.20D.30参考答案：I.B2.C3.C4.C5.A6.C7.B8.A9.BIO.B2024年造价员基础学问模拟JHIO1 .依据工程造价询问企业管理方法规定，新申请工程造价询问企业资质的，其资质等级依据相应的资质标准()。A.可核定为甲级，并设暂定期1年B.只能核定为乙级，并设哲定期I年C.只能核定为乙级，并设暂定期2年D.只能核定为丙级，并设暂定期1年2 .依据工程造价询问企业管理方法规定，下列蟠于工程造价询问企业业务范围的是()。A工程竣工结算报告的审核

16、B.工程项目经济评价报告的审批C.工程项目设计方案的比选D.工程造价经济纠纷的仲裁3 .依据我国现行有关规定，下列关F工程造价询问单位的表述中正确的是()。A.新开办的工程造价询问单位可以申请甲级资痂等级B.对年检不合格的工程造价询问单位，应限其整改I年C工程造价询问中位停业半年以上时，应交回其资质证书D.工程造价询问单位的年检结论分为合格、不合格两种4 .依据中华人民共和国建筑法的规定，下列表述中正确的是()。A.经建设单位认可，分包单位可将其承包的工程再分包B.两个以上不同资质等级的单位联合承包工程的，可以按资质等级高的单位考虑C.施工现场的平安由建筑施工企业和工程监理单位共同负贡D.建筑

17、施工企业应当为从事危急作业的职工办理意外损害保险5 .建设堆位申领建筑工程施工许可证后，既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，则().A.建筑施工许可证自行废止B.由发证机关收回建筑施工许可证C由建设行政主管机关处以罚款D.取消该建设项H6 .某房地产开发公司在某市老城区拟开发住宅项目涉及拆迁，依据6建筑工程施工许可管理方法的规定，在以下有关房地产公司申领施工许可证前应具备的条件中，正确的是()。A.拆迁工作必需全部完成B.拆迂补偿安翼资金全部到位C拆迁工程量已完成50%D.拆迁进度已符合施工的要求1.卜列不属于工程造价职能的是：(D)。A.预料职能调整职能B.限制职制C.评价职能D.核算职

18、能2,下列不属于工程建设其它费用的是：(D),A.工程监理费B.土地运用权出让金C联合试运转费D.施工单位临时设施费3 .以下对工程造价含义的理解，正确的是(B)。A.工程造价意味着在投资活动中所支付的全部费用形成了固定资产B.工程造价的直意就是工程的建立价格C投资者与承包商的管理目标总是一样的D.通常把工程造价的其次种含义理解为建设安装工程价格4 .工程造价(R)特征是一个逐步深化.逐步细化和逐步接近实际造价的过程.A.单件性计价氏多次性计价C.方法多样性D.组合性计价5 .在进口设着类别中，下列（八）交货类别卖方担当风险较大，在国际贸易中卖方一般不愿采纳。A.卖方在进口国的港口或内地交战B

19、卖方在出口国装运港交货C.卖方在出口国内陆的某个地点交货D.以上都不正确6,限制工程造价最有效的手段是(C)。A.精打细算B.强化设计B.低C.相同D不同2.某产品的生产系统，年产120万吨，投资额为85万元，用生产实力指数法估算年产360万吨该产品的生产系统的投资额为(C).(n=0.5,f=1.)A. 120.5万元B. 127.5万元C. 147.2万元D.255.3万元3 .建设项目可行性探讨报告可用于（八）。A.作为向银行贷款的依据B.作为编制施工图的依据C.作为工程结兑的依据D.作为招投标的依据4 .在建设项目的设饴选用中，应尽量选用(D)。A.进口设备B.引进主机C.成套引用D.

20、国产设备5 .某企业拟建一懂宿舍楼，预料建设工期为半年，整体工程的合同价款总额已经确定，预料在施工过程中不会随物价变更而变更，最适合的合同价形式为（八）eA.固定合同总价B固定合同单价C.可调值总价D.纯合同单价6 .关于生产实力指数，以下叙述正确的是(D)。A.这种方法是指标估匏法B.这种方法也称为因子估算法A项目规模合理性来源：B.项目建设标准水平C.厂址选择D.建筑结构选择3 .依据建设工程工程量清单计价规范3中的规定，工程珏清单项目编码中第一级编码为分类码，02表示(B)。A.建筑工程来源：B.奘饰装修工程C.安装工程D.市政工程4 .工程索赔必需以(B)为依据。A.工程师的要求8 .

21、合同C.发包人的要求D.提出索赔要求的一方5 .工程员清单计价制度要求采纳的合同计价方式为(B).A.总价合同B.单价合同C.可调价格合同D.固定价格合同6 .时间定额与产量定额之间的关系是（八）。A.互为倒数B.互成正比C.需分别独立测算D.没什么关系7 .施工阶段限制建筑安装工程投资的目标是(D)。A.投资估算8 .设计概算C.修正概算D.设计预算8 .浚工决算的内容不包括(B)。A.竣工结算报表9 .竣工结算书C.竣工决算报告说明书D.工程造价比较分析10 由同一专业的单位组成的联合体，当各组成单位资质不一样时，联合体资版(D)。A.无法确定B.以资质最高的为准C.以资质的平均值为准D.

22、以资质最低的为准0某进口设备，到岸价格(C1.F)为5600万元，关税税率为21%,增值梭税率为17%,无消费税，则该进口设备应缴纳的增值税为(B)万元.2024年造价员基础学问模摘B14I、建设工程合同是指承包人进行工程的勘察、设计、施工等建设，由发包人支付相应价款的合同。建设工程合同的主体只能是()。A.公民个人B.设计者C.法人D法人答案：D2、实际工程质量与预料的工程量可能有较大出入时，应优先选择()A.总价合同B.单价合同C.成本加酬金合同D以上合同类里匀称合适答案：B3、依据工程建设的不同阶段，建设工程合同可以分为（）A.固定总结合同和固定单价合同B.建设工程总包合同和分包合同C勘

23、察合同、设计合同和施工合同D.供水供电合同和运输合同答案：C4、工程造价的特点是（）A.大额性、可调性、动态性和层次性B.多样性、单体性、动态性和层次性C.多样性、可调性、堆体性和动态性D.大额性、单体性、动态性和乂次性答案：D5、工程造价的构成主要划分为设备及工、器具购置费用、（）、工程建设其他费用、预备费、建设期贷款利息、固定资产投资方向调整税.A.建筑安装工程费用B土地运用费C.固定资产运用费D.生成打算费答案：A6、下列费用中不属于社会保障费的是（）A.养老保险费B.失业保险费C.医疗保除费D.住房公积金答案：D7、工程监理费是指（）招标托付工程监理单位实施工程监理的费用。A.施工单位

24、B.建设单位C质量监督单位D.国家有关部门答案：B8、工程造价计价主要方法有（）A.定额单价法一种B.干脆费单价法一种C.干脆费单价和综合单价法两种D.定额单价法和干脆费单价法两种答案：C9、预算定额是由（）蛆织编i制、审批并颁发执行。A.国家主管部门或其授权机关B.国家发展改革委员会C.国家技术管理局D.以上均可答案：A10、劳动定额是建筑安装工人在正常的施工（生产）条件下、在确定的生产技术和生产组织条件卜.、在平均先进水平的基础上制定的。又称（）A.人工定额B.概兑定额C.施工定额D.预尊定额答案：A2024年造价员基础学问模搠B15I、劳动定额分为产量定额和时间定额两类。时间定额与产员定

25、额的关系是（）A.相关关系氏独立关系来源：考试大C.正比关系D.互为倒数答案：D合同价C,成本加奖罚确定的合同价D、最高限额成本加固定最大酬金确定的合同价13、如单项工程的分类已具体而明询，但实际工程量与预料的工程量可能有较大出入时，应优先选择（B）A、总价合同B,单价合同C、成本加酬金合同D、以上合同类型均合适14、施工图设计阶段的计价是（BA.投资预兑B.预算造价C概尊造价D.合同价15、进口设备的原价是指（B）。A.FOB价B.抵岸价C合同价D.到岸价16、某企业年初从银行贷款200万元，年利率为10%,还款周期为5年，还款方式为每年年末等额偿还，则每年末还款额为（B）万元。17、在建设

26、项目财务评价中,当财务净现值为（C）时，项目方案可行。A.NPV0B.NPVOD.NPV=O18、工程量清单计价采纳综合单价计价，考虑我国的现实状况，综合单价可不包括（D）。A.分部分项工程费B.风险因素增加的费用C.措施项目费D,规费和税金19、建设工程施工合同（示范文本申规定，当监理工程师指示承包人对已经隐藏的工程进行剥露检查时，如检验合格，则承包人可索赔的内容为（D）A.不能索赔B.费用C.工期D.工期和费用20、在下列费用中，属于建筑安装工程间接费的是（D）A.施工第位的临时设施费B.职工福利费C.施工现场环境爱护费D.工程定额测定仍2024年造价员考试综合冲剌模拟试题242024-3

27、229:07:3）来源：环球网校（edu24o1.）猱道：造价员共享：4工21、一般建筑工程的预付备料款不超过（C）。A.当年工作量的10%氏当年工作量的15%元。A、119.75B,128.75C、114.25D、127.2528、下列对建设工程施工合同（示范文本）条件下的工程变更的论述正确的是（C）A、设计变更超过原设计标准时，应报发包人批准B、增减合同中约定的工程量不屈于设计变更C、变更有关工程的施工时间和依次属于设计变更D、发包人要求更育的质量标准屈丁设计变更29、按国家建设部规定，工程项目总造价中，应预留（C）的尾留款作为质量保修费，待工程项目保修期结束后最终拨付。A、IO%B,1

28、5%C、3%5%D30%30、某项目承包工程价款总额为4000万元，年度承包工程总值为1500万元，预付备料款额度为20%,主耍材料比重为50%，则该工程预付备料款起扣点为（D）万元。A,9（X）B.I（XX）Cs25（X）D,34002024年造价员考试综合冲剌模拟试题252024-3-229:07:45来源：环球网校（OIU24。1.）频道：造价员共享：信工31、工程竣工后，由于洪水等不行抗力造成的损坏，担当保修费用的单位是（C）A、施工单位B,设计单位C、建设单位D、监理单位32、建设项目竣工决算包括的范围是（B）A从施工到竣工投产全过程的全部实际支出费用B、从筹建到竣工投产全过程的全部

29、实际支出费用C、建安工程费用和设缶工器具购置费用D、建安工程费用和其他费用33、（八）主要反映竣工工程建设成果和阅历，是对竣工决算报表进行分析和补充说明的文件“A、竣工决算报告状况说明布B、竣工财务决算报表C,建设工程竣工图D、工程造价比较分析B、招标人供应的分部分项工程量消堆数量有误，调整的工程数量由发包人重新计算，作为结算依据。C、招标人供应的分部分项工程量清单数量有误，其增加部分工程量单价一律执行原有的综合单价。D、清单顼目中项目特征或工程内容发生变更的，以原综合单价为基础，仅就变更部分相应定撇子日调整综合单价。2024年造价员考试综合冲刺模拟试题262024-3-229:08:48来源

30、环球网校（edu24o1.）频道：造价员共享：备工41,工程最清单表中项目编码的第四级为（D）A、分类码B、具体清单项目码C、节依次码D、消单项目码42、依据现行规定，下开哪项费用不凤于材料费的组成内容（C）A、运输损耗费B、检验试验费C、材料二次搬运费D、选购及保管费43、依据建设工程工程量消雌计价规范规定，工程量清单（B）A必需由招标人托付具有相应资质的中价机构进行编制B、应作为招标文件的组成部分C、应采纳工料单价计价D、由总说明和分部分项工程清单两部分组成44、关于工程量清单计价模式与定额模式，下列正确的是（B）A、工程量清单计价模式采纳工科单价法，定额计价模式采纳综合单价计价。B、工

31、程班清单计价与定额计价工程量计算规则不同.C、工程量清单由招标人供应，工程量汁算和单价风险由招标人担当D、定额计价模式仅适用于非招投标的建设工程45、在您运用广达软件编制预算书的过程中，或许会遇到这样的状况：由于实际工程的变更，针对某确定额（例如输入建筑定额8-10）进行增减换算，您可以软件中先选中定额,然后通过（C）中的增减换算可以调出增减换算窗口。A、自定义介面B、预算书菜单中的设置二次分析C,鼠标右键菜雏D、在工料机界面中选择级配按钮46、某银行贷款利率，一年计第利息m次，假如折尊为一年计息一次，则对应的年计息率为（DA、n】rB、(1.+mr)m-1.CrmD.(1+n,n)m-147

32、建设工程施工合同（示范文本规定，因不行抗力事务导致的费用，应由承包人担当的有（BA.第三方人员伤亡费用B.承包人机械设备损坏费用C.承包人应工程和要求留在施工现场的管理人处费用D.工程所需清理、修复费用48、对工程招投标来说，（B）。A.招标是要约，投标是承诺B.投标是要约，中标通知书是承诺C招标是要约邀请，投标是承诺D.开标是要约，中标通知书是承诺49、依据我国建筑法）规定，建设项目应当在领取施工许可证后的（B）内开工。A.1个月B.3个月C.6个月D.12个月50、预算定额人工消耗信的人工幅度差是指（D）A、预算定撷消耗量与概算定额消耗量的差额B,预算定额消耗量自身的误差C、预算定额人工

33、定额必需消耗量与净消耗量的差额D、预算定额人工工日消耗量与施工劳动定额消耗量的差额2024年造价员考试综合冲剌模拟试题272024-3-229:09:37来源：环球网校（edu24o1.）核道：造价员共享：G工51、下列不能构成索赔缘由的是（D）A,当事人违约B、合同缺陷C、合同变更D、经工程师批准的承包商提出的变更52、建筑安装工程费用由（C）构成。A.干脆费、间接费、盈利B.企业管理费C.干脆费、间接费、利涧和税金D.干C工程费、间接费、利润和税金53、用户可以在广达工程计价软件的用户数据管理涔中编辑：（八）A、用户清单、用户定额利用户工料机B、选择定额数据库C、设置经济指标D、自定义市场

34、信息价54、工程决算是由（八）编制的。A、建设堆位B,监理堆位C,施工单位D、中介机构55、某工厂的炼钢车间是（A）。A.单项工程B.分部工程C.中位工程D.分项工程56、在设计阶段对工程造价的管理是指（B）A.编制标底B.限A设计C.设计变更D.工程结算57、下列投资方案经济效益评价中，属于动态指标的是（D）。A.投资利涧率B.投资利率C.平均制劳率D.内部收益率58、对承包单位来说，假如项口规模大、工期长，则项目的风险也大，这类项目不宜采纳的合同是（AA.总价合同B.单价合同C,成本加酬金合同D.FIDIC合同条件59、无效合同从（B）之日起无法律效力。A.被发觉无效B.合同订立C.人民法

35、院确认无效D.仲裁机构确认无效60、依据FID1.C合同条件规定的工程索赔程序中，工程师答笈的时限要求是（D）.A.14天内B.15天内C.28C内D.42天内2024年造价员考试综合冲刺模拟试题282024-3-229:10:42来源：环球网校（CdU24o1.）频道：造价员共享：工二、多选题40分（在下列备选答案中，至少有二个是正确的，请将正确答案的代码填入括号内，选全并选对得满分，不选、选错均不得分，少选但无错项得0.5分）1、下列时间中应当计入定额时间的是（AD）A、休息时间B、多余工作时间C、施工本身造成的停工时间D、与施工过程工艺特点有关的工作中断时间E、与施工过程工艺特点无关的工

36、作中断时间2、投资估算指标可分为下列哪三个指标层次(ACE)A、建设项目综合指标B,分部分项工程指标C、单项工程指标D、工序指标E、单位工程指标3、下列费用中不属于人工单价组成内容的有(BCE)A、生产工人的劳保福利班B,生产工人的工会经费和职工教化经费C、现场管理人员的工次D.生产工人协助工资E、生产工人退休后的退休金4、关于工程量清单说法正确的是(ACE)A、工程员清单是招标文件的组成部分B、工程室清单.是投标文件的组成部分C,工程量清单是合同的组成部分D、工程量清单由投标人供应E、工程量清单由招标人供应5、我国从目前来看，在工程量清单计价过程中存在着哪些问密(ABC)A、企业缺乏自主报价

37、的实力B.缺乏与工程量计价相配套的工程造价管理制度C对工程量清单计价模式本身相识还有所欠缺D、不能向业主供应合理精确的报价信息E、不便于中标企业组织施工，限制成本6、关于施工图预算，卜列说法正确的有(BCD)A,施工图预算签订建设工程合同和贷款合同的依据B、施工图预算有单位工程预算、单项工程预算和建设项目总预算C、施工图预算是设计阶段限制工程造价的重要环节，是限制施工图设计不突破设计概克的重要措施D、施工图预算是施工图设计预算的简称，又叫设计预驻E、施工图预算是编制建设项目投资安排、确定和限制建设项目投资的依据，7、下列说法错误的是(BD)A、施工中发包人假如须要对原工程进行设计变更，应不迟于

38、变更前14d以书面形式通知承包人B、承包人对于发包人的变更要求，有拒绝执行的权利C、承包人未经工程师同意不得擅自更改、换用图纸，否则承包人担当由此发生的费用，赔偿发包人的损失，延误的工期不予顺延D、增减合同中约定的工程量不属于工程变更E、更改有关部分的标高、基线、位置和尺寸属F工程变更8、按索赔的目的分类，通常可将索赔分为(AE)A、工期索赔B、时间索赔C、经济索赔D、利润索赔E、费用索赔9、竣工决犯的内容主要包括(ACDE)A,竣工决算报告状况说明书B、竣工决算财务报告C、竣工财务决算报表D,工程竣工图E、工程造价比较分析10、2024定额采纳了量价分别的编制方式，定额价仅指定额在编制期所取

39、定的人、材、机价格，不作为计费基数.当进行工程投标报价、预结钵时应以当地当时的市场信息价全新计算定额单价。那么在广达软件中进行市场信息价的调整有哪几种方式?(ABDE)A,从价格包载价B,网上询价C、在工料机表页面中，右键选择批量载价或单条载价D、从文件载价F、干脆手工修改市场价2024年造价员考试综合冲刺模拟试题292024-3-229:11:30来源：环球网校(CdU24o1.)频道：造价员共享：G11、下列哪些费用属于建筑安装工程措施费范用(ACDA.脚手架B.构成工程实体的材料费C.材料二次搬运费D.施工推水、降水费E施工现场办公费12、经济效果评价的动态评价指标有(BCD).A.投资

40、收益率B.内部收益率C.净现值D.净年值E.利息备付率13、基本预备费是以(ABC)之和为计算基数乘以基本预备费率。A.设备及工器具购置费B.建筑安装工程费C.工程建设其他费D.铺底流淌资金E.建设期利息14、建设工程施工合同(示范文本条件下，乙方确定工程变更价款时采纳的方法有(ABD)oA.合同中己有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算变更合同价款B.合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款C.合同中只仃类似于变更工程的价格，必需由工程师确定D.合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由乙方提出适当的变更价格，由工程册确认后执行。E.合同中没有适用或类似于变更工程的价

41、格，必需由工程师确定15、在(ABDE)状况下，造成工期延误,经工程师确认后,工期相应顺延。A.工程量增加B.设计变更C.质信事故D.不行抗力E.发包方不能按时支付工程款引起的停工16、经济法律关系客体主要包括(ACD)。A.物B.权利C.行为D.智力成果E.义务17、工期索赔的计算主要有(DE).A总费用法B.实际费用法C修正总费用法D.网络图分析法E.比例计算法18、下列哪些费用属于建筑安装工程措施费植国(ACD)A、脚手架B、构成工程实体的材料费C、材料二次搬运贽D、淡工排水、降水费E、施工现场办公费19、工程造价的有效限制应遵循的原则包括(AC)。A.以设计阶段为重点进行建设全过程造价

42、限制B.最优化限制C.主动限制D.以技术措施为主进行限制E.以经济措施为主进行限制20、成本加酬！金合同的形式包括(ACDE)A、成本加固定百分比酬金合同B、成本加递增百分比曲金合同C、成本加递减百分比酬金合同D、成本加固定酬金合同E、最高限额成本加固定最大州金合同2024年造价员考试综合冲刺模拟试题302024-3-229:12:40来源：环球网校(OIU24Q1.)频道：造价员共享：信单选题：(I)以设计阶段为重点进行全过程工程造价限制中其在施工图设计阶段影响项目造价的可能性为：DA10-15%B2O-35%C5-95%sD5-35%E5-75%(2)初级造价员应聘于一个堆位可从骈多少万元

43、人民币以卜与其专业水平相符合的工程造价业务：ICA500,B5(XX).C,建设单位D,监理单位49、竣工决算报告状况说明书主要反映（）,是对竣工决算报表进行分析和补充说明的文件，是全面考核分析工程投资与造价的书面总结。A、竣工工程建设资金运用状况B、竣工工程建设成果和阅历C、竣工工程建设决算状况D、竣工工程建设概况50、关于竣工决算，说法正确的是（）.A、建设项目竣工决算应包括从筹划到竣工投产全过程的全部费用B、建设项目竣工决算:应包括从动工到竣工投产全过程的全部费用C,新增固定资产价值的计算应以建设项目为对象D、己具备竣工验收条件的项目，如半年内不办理竣工52收和固定资产移交手续则视同项H

44、已正式投立答案：46,C47、C48、C49、B5（）,A51,在保险合Im的订立和履地过程中，（）是保险人的义务.A、交纳保险交B.告知办理保险的有关事项C、遵守平安方面的法规D、避开扩大损失52、工程项目风险中承包商的风险应包括（）。A、经济风险B,自然风险C、五任风险D、人为风险53、在国家有关部门规定的基本建设程序中，各个步骤（）。A、次序可以颠倒，但不能进行交叉B、次序不能倾倒，但明以进行合理的交叉C、次序不能做倒，也不能进行交叉D、次序可以倾倒，同时可以进行合理的交叉54、若干个单项工程是否同属于个建设项目，取决于（）。A、建设投资B、施工地点C、总体设计D,建设工期55、关于标底，说法正确的是（）。A,标底是指投标人依据招标项目的具体状况，编制的完成投标项目所需的全部费用B,标底有成本、利润、税金等组成，般应限制在批准的总概算及投资包干限额的120%以内C,我国招标投标法明确规定招标工程必需设置标底价格D、标底是依据国家规定的计价依据和计价方法计肾出来的工程造价，是招标人对建设工程的期望价格答案：51、B52、C53、B54、C55、D56、中标通知和、施工图纸和工程量清单是建设工程施工合同文件的重耍组成部分.单就这三部分而言,假如在施工合同文件中出现不一样时,其优先说