安装工程施工合同范本.docx

《安装工程施工合同范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《安装工程施工合同范本.docx（33页珍藏版）》请在三一文库上搜索。

1、浙江新安化工集团股份安装工程施工合同（2023版范本）发包人：浙江新安化工集团股份承包人：签订日期：填写说明：1 .本安装工程施工合同适用于母公司安装施工类工程，子公司可根据各子公司所在地及自身具体情况进行适当调整。2 .本安装工程施工合同参照GF-1999-0201建设工程施工合同（示范文本）并结合本公司实际编写。3 .本安装工程施工合同条款除以下两种情况，可根据工程具体实际填写外，其余均须严格遵照填写，不得修改，变动；假设填写时有实质性修改时，需经公司相关部门确认。本安装工程施工合同条款中下划线上斜体字扃部,为推荐的填写内容，但可根据各工程的具体情况进行修改或调整。本安装工程施工合同条款中

2、下划线上空白局部,请根据各工程的具体情况填写。4 .本安装工程施工合同为试行版本，执行中假设有意见或建议，可及时向公司法务部或工程管理部反响。第一局部、合同协议书发包人：浙江新安化工集团股份承包人:依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。1、工程概况工程名称：工程内容：群体工程应附承包人承揽工程工程一览表附件1）工程立项批准文号：2、工程承包范围承包范围：3、合同工期开工日期：年月日以正式开工报告为准）竣工日期：年月日（按开工报告日期顺延合同工期总日历天数天。4、质量标准工程质

3、量标准：国家有关合格验收标准5、合同价款金额（大写）：（人民币）：元整其中本工程平安防护、文明施工措施费用为:万元。6、组成合同的文件6. 1组本钱合同的文件包括：（1）合同协议书（包括补充或变更协议书）（2）中标通知书(3)本合同专用条款(4)本合同通用条款(5)投标书及其附件(6)标准、标准及有关技术文件(7)图纸(8)工程量清单(9)工程报价单或预算书7. 2双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成局部。7、本协议书中有关词语含义与本合同通用条款中的定义相同。8、承包人向发包人承诺按照合同约定施工、竣工并在质量保修期内承当工程质量保修责任。9、发包人向承包人承诺按照合同约

4、定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。10、合同生效10.1合同订立时间：年月日10.2合同订立地点：建德市10.3本合同经双方法人及法定代表人或其委托代理人签章并由承包人提供履约担保后生效。发包人：(盖章)承包人：(盖章)址:址:法定代表人:委托代理人:法定代表人:委托代理人:传真：开户银行：开户银行:帐号：电话:传真:帐号:邮政编码：邮政编码：第二局部、通用条款略参照GF-1999-0201建设工程施工合同（示范文本）中通用条款的约定。第三局部、专用条款主要内容一、词语定义及合同文件2、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：合同文件组成及解释顺序：1、双方有关本工程的会议纪要

5、补充协议和变更单、签证单等文件；2、本合同协议书；3、中标通知书；4、本合同专用条款；5、本合同通用条款;6、图纸；7、标准、标准及有关技术文件；8、投标书及其附件；9、工程报价单或预算书。3、语言文字和适用法律、标准及标准3.1本合同除使用汉语外，还使用工语言文字。3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：合同法、建筑法、建筑工程质量管理条例及国家和地方公布的相关法律、法规。3.3适用标准、标准适用标准、标准的名称：适用标准、标准的名称：执行工业安装工程施工质量验收统一标准GB50252-2023、相关安装的标准标准等国家现行施工验收标准,以及发包人平安文明施工要求。如果标准、标准及有

6、关技术说明与“合同图纸之间出现歧义或矛盾时，数量以“合同图纸为准，质量要求或工艺标准以“标准、标准及有关技术说明为准。发包人提供标准、标准的时间：所有标准、标准均由承包人自备，发包人不另行提供。国内没有相应标准、标准时的约定：按发包人提出的施工技术要求和工艺要求执行。4、图纸4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工前上天提供施工图纸2套，用于编制竣工图所需的蓝图于具备编制竣工文件条件时，适时提供。标准图由承包人自备。发包人对图纸的保密要求：未经发包人事先书面同意，承包人不得向他人提供本工程的任何图纸、文件和资料等。工艺安装工程须签保密协议。使用国外图纸的要求及费用承当：二、双方一般权利和

7、义务5、工程师5.2 监理单位委派的工程师姓名：职务：发包人委托的职权：对施工方案、施工组织、进度确实认权与施工有关的协作单位的组织协调权对工程开工、停工、复工的签发权对工程使用的材料的检验权施工质量、施工平安和秩序等的监督权对工程进度的检查监督权，在工程承包合同约定的工程价格范围内对工程款的支付的审核和签证权工程变更的审核权对工程违约事件确实认权对施工方不称职人员调换的建议权在保修期内对施工单位的维修具有催促权。需要取得发包人批准才能行使的职权：5.3 发包人派驻的工程师姓名：职务：职权：代表发包人履行本合同，对本工程质量、进度、造价控制、平安管理、沟通协调等总体负责。工程师可委派工程师代表

8、行使合同约定的职权。工程师代表对变更、工程款的支付等具有审核权，工程师具有最终确定权。5.6 不实行监理的，工程师的职权；假设工程确无委托监理公司参与,那么工程组将承当监理工程师和发包人工程师的双重职责。5.7 造价咨询单位委派的工程师（假设委托时填写）姓名：职务：造价咨询效劳负责人职权：参与隐蔽工程验收，具有对隐蔽工程验收记录进行复核的权利，审核工程进度报表及工程进度款的支付证书，审核设计变更、索赔、无价材料、暂定价材料等一切与工程造价相关的工作，审核施工单位提交的竣工结算报告，上述工作在发包人审定确认后生效。7、工程经理姓名：职务：8、发包人工作8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工

9、作：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：场地已平整，具备开工条件。（2）施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供给要求：水电已接通。开工三天前由承包人从发包人指定地点接入，并单独装表计量，费用由承包人承当（水电费价格按当地相关部门规定支付）。（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已开通。（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：合同签订后三天提供。（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：已办妥。（6）水准点与座标控制点交验要求：现场开工前三天现场交验并有书面纪录。（7）图纸会审和设计交底时间：开工前七天（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物

10、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：承包人接受发包人的委托，全权协调处理好上述工作并承当有关费用，该费用已包含在合同价中，不另行计价。（9）双方约定发包人应做的其他工作：根据实际情况,双方另定8.2发包人委托承包人办理的工作.特种设备监检消防电气设备检测),费用已包含在合同价中。9、承包人工作9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：茏(2)应提供方案、报表的名称及完成时间：每个月25日提交下个月量化进度方案,当月己完工程报告一式三份(当月己完工程量:指上月26口至当月25口的工程量)。(3)承当施工平安保卫工

11、作及非夜间施工照明的责任和要求：由承包人负责实施，费用自理。(4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：无(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：遵守政府有关部门对施工场地交通、环卫和施工噪音的管理规定，按规定办理有关手续，费用由承包人负责。16)已完工程成品保护的特殊要求及费用承当：工程交付前，由承包人负责保护，费用自理，交付后一切责任由发包人承当。17)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承当：承包人接受发包人的委托，全权协调处理好上述工作并承当有关费用，该费用已包含在合同价中，不另行计价。(8)施工场地清洁卫生的

12、要求：按浙江省建设工程平安文明施工管理要求执行。19)承包人应做的其他工作：强化平安意识，抓好平安生产，杜绝事故发生，施工中由于非发包人原因造成的平安及人身事故均由承包人负责处理，并承当全部费用。三、施工组织设计和工期1 O、进度方案10. 1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度方案的时间：收到图纸会审纪要后7天提供施工组织方案,双代号时标网络进度方案。工程师确认的时间：提交方案后7天内完成。10.2群体工程中有关进度方案的要求：按通用条款处理。1 3、工期延误1.1 1双方约定工期顺延的其他情况：按通用条款第13.1款执行,但停水、停电造成停工连续超过8小时,顺延工期。1.2 2本工程假

13、设因承包人原因导致无法如期竣工，那么工期每延期一天扣人民币整元，且发包人有权就因工程延期造成发包人的经济损失向承包人提出索赔。四、质与验收1 7、隐蔽工程和中间验收17. 1双方约定中间验收部位：按有关标准规定1 9、工程试车19. 5试车费用的承当：单机试车、联动试车费用已包含的合同价中。投料试生产，由承包人负责派出保运人员，保运人员由发包人认可，投料试生产保运人员第上周费用已包含在合同价中，超出上周的保运人员费用双方另行协商确定。五、平安施工承包人必须认真执行国家、省、市有关建设施工平安生产条例、有关规定及本合同平安通用条款（附件4）,施工期间必须认真做好平安管理工作，杜绝重大平安事故发生

14、同时做好社会综合治理工作。如因承包人管理不善，引起政府有关部门罚款或责令停工整改等，其发生的所有的费用或导致的损失均由承包人自行承当，工期不予顺延，且发包人保存因此而缓付工程进度款的权利。承包人在施工期间因承包人责任发生的事故，一切责任和经济补偿均由承包人自行负责，同时发包人将视情况对承包人处以相应的经济处分。承包人签订本合同后，进场前，承包人工程经理须与发包人签订平安管理协议书（附件5）。承包人须认真履行平安管理协议书内容，落实各项平安保护措施，并随时接受行业平安检查人员、发包人或监理工程师及有关部门的监督检查。平安防护文明施工要确保到达“杭州市平安文明工地”和“浙江省平安文明工地的要求,

15、平安、文明措施费必须专款专用,平安文明施工未达标的,发包人有权扣除此项费22、事故处理1. .1施工期间发生重大伤亡及其他平安事故，承包人应及时向主管部门上报并通知工程师，不得隐瞒不报。承包人同时先行做好抢救、补救措施，相关费用由事故责任方承当。22. 2发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。六、合同价款与支付23、合同价款及调整23. 2本合同价款采用圈定总分台同（推荐采用）方式确定。23. 2.1采用固定价格合同,合同价款中包括的风险范围:施工图纸内的所有工程内容,包括但不限于1）技术标准要求的费用应包括在合同总价中;2）非承包人原因引起的周内累计8小时以内停水、停电

16、停气,而引起的费用增加和工期延误;3）承包人不能以工程量清单描述不全作为要求调整合同价款的理由。4）承包人对工程现场环境以及招标人提供的竞争性谈判文件、图纸等资料做出错误的推论、理解而导致报价失误,属于承包人风险,结算时合同价款将不予调整;5）承包人应充分考虑发生屡次施工机械及人员进出场情况,或因总分包之间配合要求工作面交替施工引起的施工机械、脚手架等设施窝工情况,上述情况在工程结算时不作调整;6）材料、人工机械等市场价格波动引起的所有风险（除下款另有约定外,其价格波动均不予调整）及发生的政策性调整风险。7）工程量清单与施工图不符引起漏项、工程量差异及清单表述差异等,假设在招标答疑阶段,承包

17、人提出异议或发包人根据承包人提出的异议进行核实后未对工程量清单进行书面修改的,那么最终工程量清单的范围即包括了本合同承包范围内的所有工程量,承包人的投标价格将被视为已将可能的量差和异议包含到其它工程量和投标价格中,结算时将一次性包干不再予以调整。8）组织措施费、技术措施费不管是否发生新增工程或工程变更情况均作包干处理,结算时不予调整。9）承包人应能预计的可能发生的其他费用。23.2.2风险费用的计算方法：风险因素范围内的风险费用由承包人自行考虑计列，一旦中标，不再在合同价外另行计列及调整。风险范围以外合同价款调整方法：（1）工程设计变更、发包人提供的图纸漏项、不可抗力等因素引起的施工图之外工程

18、量增减和内容的变更，以及经发包人签证确认的设计修改图、联系单和会议纪要，工程结算时：有投标单价的，按投标单价调整；无投标单价的，参照其相类似的工程子目单价；合同中没有类似工程工程单价的，由承包人参照浙江省建设工程计价规那么12003版）并按投标承诺的下浮率计算综合单价，经监理、造价咨询工程师审核，发包人同意后调整支付。23. 3双方约定合同价款的其他调整因素：除通用条款第29条约定的“变更以及根据本合同的其他条款承包人应得到或被扣除的金额外,工程投标预算书应是本合同下合同价款的唯一和全部载体。23.4 本合同依据第23.2款所述的工程量清单及施工图纸，按投标的固定总价进行结算和支付，其中措施费

19、用和其他费用（不含其他工程清单计价表中的费用）为一次性包干费用，按第26.6款进行支付。23.5 双方约定合同价款的其他调整因素：发包人调换材料按发包人认定的签证价与投标报价之差调整,并计取税金。24、工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：合同签订前承包人向发包人支付合同总价10%的履约保证金,承包人开工后7天内发包人向承包人支付合同总价*的工程预付款。25、工程量确认25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每月25日提供（遇双休日为25日前最后一个工作日）。26、工程款（进度款）支付双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：按工程进度计量支付。（1）

20、开工后至结算支付前，每月15日以前按监理和发包人确认的上月已完工程量支付进度款，支付额为完成工程应付金额的60乐预付款抵扣后开始支付。(2)阶段支付时，措施工程费用按分局部项合同款项和上述(1)款支付比例分摊，但暂列金额局部不作阶段支付的计算基数。(3)由于其他零星设计变更增加的支付款项，一律在结算审计后同比例支付。(4)通过工程竣工验收合格(本次竞争性谈判范围内)，支付至合同价款的70乐结算审计确认后30天内支付至结算价的90%；(5)剩余结算价10%留作工程质量保修金，待保修期满1年后14天内视保修情况返还。专用条款本条中补充以下各款：1.5 5承包人应编制月度报告，每一份月度报告应包括：

21、采购、制造、货物运达现场、施工每一阶段进展情况的详细说明包括月度和周的设备进场方案、防腐保温工作方案等)；反映工程进展情况的任何必要的图表;承包人在现场人员及施工机械的记录;必要的质量证明文件、材料的检验结果及证书;平安统计;实际进度与方案进度的比照,包括可能影响工程按照进度方案进行的任何因素之详情,以及为消除这些因素正在采取1或准备采取)的措施;在提供当月完成工程量报表同时,递交下月方案完成工程量报表;如有需要整改的地方,提供整改方案。1.6 6承包人应按工程师同意的格式，在支付工程进度款前向工程师提交一式三份的请付款单，说明承包人认为自己在该结算周期内有权得到的款额，同时提交包括26.5款

22、中月度报告在内的任何必要的计算书、清单或其他证明文件。七、材料设备供给2 7、发包人供给3 7.4发包人供给的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承当责任如下：(1)材料设备单价与一览表不符：无(2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：(3)承包人可代为调剂串换的材料：左(4)到货地点与一览表不符：(5)供给数量与一览表不符：(6)到货时间与一览表不符：无27. 6发包人供给材料设备的结算方法：28、承包人采购材料设备28. 1承包人采购材料设备的约定：(1)材料应选用具有一定生产规模和市场信誉好的生产厂和品牌，所有主要材料均应有合格证和质保书，符合国家规定的技术标准，并且须经

23、相对应的检测机构检测合格并经监理认可后才能使用。当承包人选定的材料质量达不到预期质量目标要求时，发包人保存更换的权利。假设使用劣质材料施工，一经发现，发包人或监理有权制止使用，甚至停工、返工或中止合同。无论发包人及监理是否发现和制止，由于使用劣质材料施工所引起的一切责任均由承包人自负。(2)凡竞争性谈判文件和设计图纸规定了材料设备的产地、品牌、规格要求的，应按规定要求采购，对竞争性谈判文件给出多个品质要求的材料或设备以及其他材料，均按投标时选择的产地、厂商、品牌、规格，假设在投标文件中未予明确注明，发包人保存指定品牌的权利，且价差不予调整。(3)工程量清单中提供的局部材料暂定价仅为主材暂定价，

24、今后只调整主材价差及价差局部的税金。28.5专用条款本款内容补充如下文字：本款所提及的承包人需要使用代用材料，仅限于出现以下情况时：(1)市场上无供给或在一定时间内突然供给短缺；(2)政府或有关管理机构的后继规章、规定禁止使用；(3)发包人或工程师要求使用其他替代品；(4)任何其他可能的原因使得使用其他替代品成为必要。如果使用替代品，承包人应至少在被替代品按批准的进度方案将被用于工程前14天以书面形式通知工程师并随通知提交以下文件，工程师在收到上述资料后7天内给予确认。(1)拟被替代的合同中约定的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他详细资料；(2)拟采用的替代品的名称

25、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他必要的详细资料；(3)替代品使用的工程部位；(4)采用替代品的理由和原因申述；(5)替代品与合同中约定的产品之间的差异以及使用替代品后可能对工程产生的任何方面的影响；(6)价格上差异；(7)工程师为做出适当的决定而随时要求承包人提供的任何其他文件。任何情况下，使用替代品都应遵守本合同中其彳也对材料和工程设备的任何约定。八、工程变更29.工程设计变更承包人在工程变更发生后14天内，提出变更价款的报告，经发包人确认后签证；承包人在双方确认变更14天内不向发包人提出变更工程价款报告的，视为此项变更不涉及合同价款的变更(但减少价款的，仍将在工程结算中扣减)。当

26、工程变更价款累计超过合同价款10%及以上时，双方另签补充合同。专用条款本条内补充：29.4如果工程量的增加或减少不是由于通用条款第29.I款所述的变更造成而是因为工程量清单中提供的工程量与实际不符，那么工程师不必为此发出增加或减少工程量指示。工程量清单中提供的工程量与实际不符的情况，不应理解为本条中所指的变更。29.5合同履行过程中，凡涉及工程变更(增、减)的，在工程结算时必须同时具备联系单和签证单，两单缺一不可，缺少任何一个单证均不得结算；工程变更联系单，须经发包人派驻的工程师签发。签证单中工程量的计量，必须由发包人、监理人、承包人共同在现场签认，方为有效。签证单必须在该变更工作完工，经工程

27、师检验合格后七天内签认，逾期不得补签，并不得作为结算依据。九、竣工验收与结算发包人在收到完整的竣工结算资料后丝天内提出审核意见，经结算审计确认后超天内付至结算价的90%(10%质保金除外)。32、竣工验收32.1承包人提供竣工图的约定：承包人按国家工程竣工验收有关规定及石油化工建设工程交工技术文件规定SH/T3503-2007在竣工验收前提供3套完整、准确的竣工资料和竣工图。工程档案经发包人档案管理部门预验收合格后，承包人才能申请竣工验收。32.6中间交工工程的范围和竣工时间：按照实际施工进度确定工程中间交工工程范围,根据总工期要求竣工。33、竣工结算假设发包人委托第三方造价咨询机构进行结算审

28、核，承包人送审的结算造价经审核后,核减率超过5%以上局部的审核费由承包人承当,审核费为核减率超过5%以上局部的净核减额的/%,假设本工程发生诉讼，承包人仍应承当审核追加费，审定金额以诉讼鉴定确认金额为准，该审核费用从承包人的结算价中扣除。在交工验收合格后至天内，承包方向发包人提交符合结算审计的完整的结算资料，否那么每延误一天处元的违约金。发包人在收到承包方提交符合结算审计的完整的结算资料后丝天内出具审核意见（承包方的原因除外），否那么视为承包人递交的竣工结算书已经认可，发包人应向承包人支付工程结算价款。承包人在接到发包人提出的核对意见后，在至天内，不确认也未提出异议的，视为发包人提出的核对意见

29、已经认可，竣工结算办理完毕。十、违约、索赔和争议35、违约35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第24条约定发包人违约应承当的违约责任：按通用条款执行。本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承当的违约责任：按通用条款执行。本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承当的违约责任：按通用条款执行。双方约定的发包人其他违约责任：方35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下:本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承当的违约责任：按合同工期或顺延工期，每延误一天扣元。本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承当的违约责任：（1）验收不合格除了承当返修合格所需费用,扣除履

30、约保证金外,还将处以不超过合同价5%的扣款。双方约定的承包人其他违约责任：工程经理到位率每月均大于24天,否那么扣每天元违约金,工程技术负责人到位率每月均大于27天,否那么扣每天元违约金,工程经理、技术负责人未参加当周的监理例会，扣元/次.人违约金,工程经理及技术负责人离开工地必须向监理人和发包人请假,未经许可离岗扣元/天.人。平安施工、文明施工不能到达目标管理要求的，承当违约责任，除整改后必须达标外，发包人有权扣除局部直至全部履约保证金。承包人未按投标承诺投入施工所需的机械装备、材料和人员，影响工程正常进度和工程施工质量的违约责任，发包人有权扣除局部履约保证金。竣工时必须做到工完场清、料清、

31、障清，如未在发包人指定时间内做到工完场清，发包人有权指定其他单位清理，其费用在工程款中扣除并扣履约保证金。37、争议37.1本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按以下第（二）种方式解决：（一）提交仲裁委员会仲裁；（二）依法向辎废人民法院起诉。十一、其他38、工程分包38.1本工程发包人同意承包人分包的工程：无分包施工单位为：无39、不可抗力39. 1双方关于不可抗力的约定：6级以上的地震；8级以上的持续5天的大风；持续5天，每日6时至18时平均降雨量25mm以上的大雨；30年以上未发生过，持续10天的高温或严寒天气；10年以上未发生过的洪水。以上均由当地主管部门出具的

32、水文、气象资料证明。其余履行通用条款。40、保险40. 6本工程双方约定投保内容如下：(1)发包人投保内容：无发包人委托承包人办理的保险事项：无(2)承包人投保内容：人身意外伤害保险及其它政府规定的保险41、担保41. 3本工程双方约定担保事项如下：(1)发包人向承包人提供履约担保,担保方式为：无担保合同作为本合同附件。(2)承包人向发包人提供履约担保,担保方式为：合同价10%的履约保证金(3)双方约定的其他担保事项：A.合同签订前，承包人向发包人提交履约担保；B.履约担保包括质量保证、工期保证、工程班子到位保证、平安文明施工保证等。C.工程竣工验收合格后三十日内扣除违约金后退还剩余的履约保证

33、金无息)。46、合同份数46. 1双方约定合同份数：正本一式二份，双方各执一份，副本六份，发包人四份，承包方二份。47、补充条款47. 1投标文件的充分性47.1.1应当认为在正式提交投标文件以前，承包人已经认真研究发包人提供的合同文件，对任何可能存在的疑问都已经得到发包人的澄清和解答，并对由合同文件所定义的承包人合同工作内容到达透彻和充分的理解，并将这种理解全部反映到他的投标文件中。47.1.2应当认为,承包人已经确认其提交的投标文件以及工程量清单中开列的各项价格的正确性和充分性。除非合同中另有约定，承包人提交的投标文件以及工程量清单中开列的各项价格已经全面、充分地表达和覆盖了：（1）承包人

34、根据合同应承当的全部义务；（2）为该工程的正确实施、竣工后修补由于承包人原因造成的缺陷所必须发生的一切开支。47.1.3其它需要补充的条款附件1：承包人承揽工程工程一览表单位工程名称建设规模建筑面积（平方米）结构层数跨度（米）设备安装内容工程造价（元）开工日期竣工日期附件2：发包人供给材料设备一览表序号材料设备品种规格型号单位数量单价质量等级供给时间送达地点备注附件3：工程质量保修书发包人（全称）：浙江新安化工集团股份承包人（全称）：发包人、承包人根据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例和房屋建筑工程质量保修方法，经协商一致。对（工程全称）签定工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承

35、包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承当本工程质量保修责任。质量保修范围包括历演当的N艺篦道、设备、电气、自控及负责采购的材料、构配件、次各工程,以及双方约定的其它工程。二、质量保修期双方根据建设工程质量管理条例及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：1 .电气管线、给排水管道、设备安装工程为1年；2 .防水工程的防渗漏为年；3 .供冷系统为Z个采暖期、供冷期；4 .其他工程保修期限约定如下：质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。质量保修责任1 .属于保修范围、内容的工程，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委

36、托他人修理。2 .发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修，承包人不在发包人要求的合理期限内派人抢修的，发包人可以委托他人抢修。3 .对于涉及结构平安的质量问题，应立即采取平安防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。4 .质量保修费用由造成质量缺陷的责任方承当。5 .其他双方约定的其他工程质量保修事项：本工程保修金为结算价的10%,在竣工验收合格满一年后十四天内，视承包人的保修情况，在扣除缺陷整改费用后，无息返还剩余的局部。保修金的支付，并不影响对本保修书其它条款的履行本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收

37、前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人盖章:承包人盖章:法定代表人或委托代理人（签字）：法定代表人或委托代理人（签字）：年月日年月日附件4：平安通用条款1 平安以下的特殊平安要求并不能解除承包商遵守新安化工集团股份规定或遵守其它协议的责任。只是为了让承包商特别注意一些重要的潜在问题区域。1.1 平安要求承包商应按照新安化工集团股份列出的平安、消防和职业健康要求。1. 1.1承包商要确保其雇员：a.具备必要的工作技能培训并有资格平安地从事其培训合同规定的工作。b.就的、与其工作和工艺有关的潜在火灾、爆炸或排放毒素的危险得到指导。c.受到并理解关于工厂平安规那么、紧急反响方案和

38、平安工作方法的培训d.遵循工厂的所有适用的工作方法和平安规那么Oe.把承包商的工作所特有的危险或从承包商的工作中发现的危险告知业主。f.经审核确保他们能平安地工作并遵守工厂所有相关的工作程序和平安规定。业主承诺与平安的承包商合作，并为承包商和分包商设立起码的接受标准。所有的分包商必须得到业主的批准后才能进入现场工作。1.3承包商的主管人员及其分包商承包商应确保主管人员能够读、写、说和理解当地语言及工人和其他主管所说的语言。该主管在工作期间必须一直在工作现场，并负责保证充分的沟通和理解，为执行平安工程提供便利。在工程工作开始之前，承包商的现场工程主管应与业主的平安主管及其他人）进行平安交流。承包

39、商主管对在工程工程中工作的全体雇员的平安和健康负有责任，并负责对分包商效劳指派一定数量的平安主管人员。1.4工作前平安培训员工在开始现场工作前，承包商都要组织安排针对施工工程的平安培训。培训内容包括：作业范围，现场平安状况，其它工前会议中提及的平安程序等。1.5平安检查和违反平安规那么承包商的工作主管应参加业主每日对承包商工作区域的平安检查。检查结果要跟所有承包商的雇员沟通。承包商的工作主管要参加每周一次的平安状况会议。如有平安违规状况或不平安的做法对业主、或其他分包商人员构成迫在眉睫的危险，必须立即采取行动停止工作并纠正危险情况。如在一段合理的时间内（不超过一周）违规情况未终止或未采取纠正行

40、动，业主有权纠正危险情况并向承包商收取本钱费用。业主也可以根据合同规定终止合同。平安检查程序包括检查现场和工人的平安情况，所观察到的好的现象或违规行为都要记录下来，归档整理在平安检查报告中。1.6 伤害和事故报告承包商应将人员在现场受到的伤害或面临的潜在的严重危险立即通知业主。每件伤害或事故应由承包商的现场主管、业主和业主代表联合调查。承包商应在伤害或事故发生后24小时内向业主递交详细的报告。1.7 业主代表业主应指派现场工程经理，由其解决或解释清楚一切工作上的问题。承包商负责就其在现场所要进行的工作取得所有的工作许可。1.8.1 承包商在开始工作前负责从业主处获得许可证。业主将培训承包商许可

41、证应如何填写、如何获得批准。如工作需要连续作业的经业主允许后办理延续作业相关手续否那么不允许施工。1.8.2 在需进入容器或任何密闭空间作业时都需要当天的密闭空间作业许可证（如：某些必须经过一个限制出入口才能进入的区域，如罐、容器、风管、容器附件、人孔等）。在容器或密闭空间内作业得到允许开始之前，业主将向承包商提供必要的许可证并且进行气体测试。承包商应根据许可证上的要求提供所有必需的保护设备和紧急设备。1.8.3 要开挖的区域都需要破土许可证。业主将在承包商开始挖掘工作之前向其提供一份相关的许可证。1.8.4 在工厂，任何涉及放射源的作业开始前，需要一份放射作业许可证。业主会在承包商开始工作之

42、前向其提供一份许可证。凡放射性材料、放射性装置和设备在带入现场之前必须经过放射性平安员检查和准许。1.9个人防护用品（PPE）承包商人员在进行一切工作时都应戴红色平安帽，特殊场合还须佩穿钢头鞋和戴平安眼镜。所有PPE都应符合国标。不得将整体式护目镜作为平安眼镜使用。对于需要额外防腐以保护眼睛的工作那么需要准备专用护目镜。要求所有从事手工作业的人员在工作时戴适合的手套。除非戴手套有损该项工作所需的灵活性，或在操作旋转设备时戴手套增加了人员受伤的危险。业主必须参与检查作业过程。具有割伤危险的切割工作要求使用防割手套。噪音超过85分贝的地方需要听力保护。业主不承当PPE的费用。1.10路障所有的路障

43、应安置至少一个出入“门。凡路障的门应予以标识。路障不再需要时立即撤除。1.11设备凡运往工厂供使用的主要施工设备必须经过检查后才能送往工作区域。1.11.1检查所有主要施工设备在投入现场使用之前，必须由合格的检查员根据工程平安规定的要求进行检查。现场经检查合格可以使用的设备都会被标上检验标记并作好记录。1.11.2操作凡主要施工设备必须由合格的操作员操作。1. 11.3关键的和复杂的起吊方案承包商应在进行关键起吊工作之前向业主提交起吊方案。只要出现以下情况之一，即被视为关键吊装：- 负荷超过吊车设计载荷的百分之七十五（75%）；- 重物必须由一个以上的吊车（或其它吊装器材）起吊。- 吊车要违反

44、吊车生产商的规定做法。- 需要多个起吊点。- 需要使用吊装扁担。- 手动吊装用来稳定或平衡重物。- 吊车操作员不能直接看见信号员（不包括无线电信号）。1.11.4车辆必须要有人看管，除非引擎关闭或变速器处于低档位及踩了刹车，以防止车辆随意移动。工作人员不允许坐在车后货仓内。在车辆上的人员都要系平安带。机动车辆及设备不允许无人看管。拖挂车在与车头分开时无论装货或卸货时都应用楔形轮垫前后固定并用千斤顶作为第五支撑点来固定。该支撑千斤顶应锁定并由专人挂上标签以防止被人无意挪动。机动车辆驾驶员应遵守交通规那么和工厂标志的规定。凡机动车辆和材料搬运设备必须配备座位平安带，并随时系好。除非某些设备的生产商

45、特意不装平安带（如无翻滚保护装置的设备）。应遵守工厂限速规定。1.11.5禁止利用翻斗车或有外伸臂的移动设备（包括挖掘机和前翻斗车等）进行物品的起吊和搬运。除非设备制造商已在该设备上合理地配备了测试过地起吊吊钩，并且其起吊容量和配置已在操作手册上有说明。1.11.6凡机动设备，包括运送人员地车辆，假设后视视线受到阻碍，那么应配备发声倒车警告装置，如果没有该装置，那么应采用信号员举旗示意。车辆或设备在人多拥挤的区域，应使用信号员。1.11.7禁止使用吊车或其它起重机具吊送人员，除非采用其它常规的接近工作场所的方法会增加危险或由于工作现场的状况限制而不可能接近。承包商在悬空的工作平台上进行任何作业之