建设工程和承揽合同.docx

《建设工程和承揽合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程和承揽合同.docx（16页珍藏版）》请在三一文库上搜索。

1、建设工程和承揽合同建设工程和承揽合同篇1发包方：承包方：甲方经相关部门批准，在建盖砖混结构房屋层，约平方米。现经甲乙双方平等、自愿协商，达成如下承揽施工协议供双方共同遵守：一、工程包工不包料。乙方自带全部建筑施工工具，自行进行建筑施工，乙方完成全部工程施工并清除室内全部建筑垃圾，甲方按建筑每层人民币元/平方米支付工时费，结算面积以双方验收时共同确认的面积为准。二、工期自年月日起至年月日止。三、工程质量及验收标准按双方确认的书面文件，无书面文件的按国家标准执行。四、工程劳务费在浇地梁时付元；第一层浇顶时付元；第二层浇顶时付元;其余款项在房屋验收、结算后扣除3%的保修金后一次性付清。发生的所有与劳

2、务有关的税、费全部由乙方承担。五、甲方主要义务1、提供施工图纸给乙方，图纸经乙方签字后作为施工和验收的依据。2、签收乙方提出的材料计划并按乙方要求的材料数量和质量提供各种建筑材料。3、按约定按时支付费用及时验收。7乙万王要乂务:1、按甲方要求和建筑规范完成打地板、浇顶、砌砖、贴瓷砖（室内、室外墙面装饰）、腻子粉涂刮等工程，工程应达到甲方扫地即可入住坐房。2、提前提出合理、合规范的材料用料计划交甲方购买，对甲方购买回使用的材料进行验收、签收。3、为甲方提出、提供合理、合规范的施工方案和许多技术。4、乙方负责出檐盖青瓦压高及室内半墙瓷砖（厨房、客厅、卫生间、楼梯走道）。5、柱梁无凸凹无蜂窝，如出现

3、柱梁空洞大，由乙方负责返工。赔偿经济损失。6、房屋支砖粉刷平整度不得超过1公分。7、标高3.42米，一层二层3.42米。七、乙方必须合法用工，对所用工人负责完全的法律责任：乙方必须按安全生产规程施工、文明施工，施工过程中的一切安全事故责任由乙方自行负完全责任。八、乙方应本着合理、合规的原则节约用材，造成返工、浪费的，乙方负赔偿责任。九、工程按国家标准合格等级和双方书面约定进行验收、交付。十、工程质量保修按国家规定执行，保修期一年，自验收合格后开始计算，在保修期内，乙方依法承担保修责任。保修期满，房屋无质量问题，保修金退还乙方。十一、任何一方违约则赔偿对方因此造成的全部损失（含误工、诉讼、工程误

4、期等）。十二、本协议未尽事宜依据国家法律、法规处理，双方补充协议具有合同效力。十三、此合同一式二份，双方各执一份，签字后生效发生法律效力。十四、发生争议双方协商解决或依法诉讼。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年月日年月日建设工程和承揽合同篇2甲方：乙方：为保证房屋漏水维修质量，甲乙双方根据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例和房屋建筑工程质量保修办法，本着平等、自愿的原则签订如下协议，确保双方共同遵守执行：一、维修地点：监狱医院门诊楼及住院部维修。二、承包方式：包工包料保质量三、合同金额：合计金额为：8.76万元大写：人民币捌离染仟陆佰圆整。四、维修标

5、准。1、维修必须在保证不影响房屋安全的前提下进行。维修以解决防漏为主。2、防水材料要求：采用b防水卷材，厚度为4。五、维修要求：1、乙方提供相关的施工方案进行施工，提供人工，材料。2、乙方按建筑规范进行施工管理，严格按已定方案及施工操作规范施工,确保工程质量。3、乙方应抓好安全生产，严防事故发生，因安全事故或责任事故所造成的损失和影响均由乙方负责。4、维修工期：在正常天气下天内必须完成。5、完工后必须把施工中产生的废物清理干净，否则视为验收不合格。6、工程质量及验收：各种防水材料应符合规范的要求，并有产品质量证明文件（合格证）。按国家现行质量验收规范达到合格标准。验收达不到合同约定标准，乙方无

6、偿返修，直到合格为止。7、维修后保质：门诊楼及住院部维修部位的保修期限自最后一次维修完工之日起重新计算。在没有人为破坏情况下，屋面防水工程的最低保修期限为年，即维修后应当继续最低保修年。且在出现漏水的情况后，在甲方通知后2个工作日内响应。六、维修工程款的发放乙方维修楼顶漏水工程款不能超出合同金额，若超出，不足部份的由乙方自行解决。工程款的、结算待各部位防水维修工程全部完工，经甲方验收合格后，扣除工程价款的5%作为质保金，其余工程款甲方在一周内付清。七、其它约定1、乙方因维修而造成的其他责任由乙方负责。2、本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，甲乙双方签字或盖章生效。甲方（盖章）：乙方：（盖章）签

7、订日期：年月日建设工程和承揽合同篇3一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：投资计划或工程立项批准文号：资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期开工日期：年月日竣工日期：年月三合同工期总日历天数天。四、质量标准工程质量标准：五、合同价款金额（大写）：元（人民币）：元六、组成合同的文件组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同第二部分通用条款第2.1款的规定一致。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。专用条款中没有具体约定的事项，均按通用条款执行。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全

8、部义务。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。十、合同生效合同订立地点：本合同双方约定后生效，并黑龙江省建设工程合同范本报建设行政主管部门备案。建设工程和承揽合同篇4发包人：承揽人：根据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条款及国家建筑施工合同文本的规定，结合本工程具体情况，双方达成以下合同条款内容:一、承包项目：甲方有工程，地址承包给乙方施工，工程项目，工程价格，其中单价内容有一切辅助用工及图纸范围内一切相应工作内容（）等。二、工程质量：乙方必须严格遵守建筑工程施工质量验收标准，按甲方提供的图纸施工，确保质量，达

9、到优质工程，所有施工程序必须按有关规定标准要求执行，如乙方出现质量问题而造成返工的，工料损失均由乙方自身承担，在各项施工内容的间接或隐蔽施工之前，必须经甲方验收合格后方可进行下道工序施工。三、施工程序：工程所需的原材料由乙方自行采购，甲方要求检测的材料需现场取样检测合格后方可使用。如因设计方案或甲方方案变更，乙方必须无条件服从甲方及业主安排。乙方必须按照甲方规定的施工进度计划如期完成，不准找任何借口拖延工期或因短时间的下雨而拖延工期。四、施工期限：总工期天，要求乙方在所限施工期间合理安排穿插作业，从年月日至年月日竣工，乙方必须在规定期限内完成图纸上的所有工作量,如在规定期限内没有完成，造成工期

10、拖延的，将以合同总价的5%。每天进行罚款,罚款在合同总价中直接扣除。五、安全责任：乙方在施工期间要严格遵守建筑安装工人程安全生产基本规定，尽心尽责做好安全工作，不准做对各工种有危害的、存在隐患的事情或现象。不准无理取闹、打架斗殴及抛物等现象，出现一次均处500元罚款，并要求肇事者从事发日至工程结束不准进入工地，罚金在合同总价中直接扣除。由于乙方所造成的一切安全事故均由乙方承担后果，甲方概不负责。施工现场乙方不准带小孩、闲杂人员进入。六、文明施工：乙方必须达到市级文明施工工地要求。七、施工材料、机械及用具事项：所有材料、施工机械、用具及施工辅料均由乙方自理。甲方不负责机械的运输及保管工作，只负责

11、图纸和技术服务。八、付款方式：根据所做工作量按期付款50%,按要求将图纸范围内合同内的所有工作量全部做完并验收合格后付至总价的90%,留10%作为工程质保金在交付后一年内付清。九、备注：本合同一式二份，甲乙双方各执一份，字双方签字之日起生效。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年月日年月日建设工程和承揽合同篇5基本建设贷款是指各类银行利用企业存款，居民储蓄存款，发行金融债券筹集的资金对新建、改扩建项目发放的中长期投资贷款。工程基本建设借款合同范本贷款方（甲方）：借款方（乙方）：根据国家规定，乙方为进行基本建设所需贷款，经甲方审查发放。为明确双方责任，恪守信用，特

12、签订本合同，共同遵守。第一条乙方根据批准的年度基本建设计划，向甲方借款人民币（大写）元，用于建设工程。预计分季用款：一季度元;二季度元;三季度元;四季度元。第二条借款用途：购置设备台（套）元；土建平方米元;其它元。第三条贷款利息，按年息%计收；乙方不能按上述约定归还的，从次年开始未归还的贷款作为逾期还款加息;挪用的贷款，从挪用期间加收罚息O贷款利息按实际支用数计息并计算复利。如因国家政策性的利率变动，本合同贷款利率根据政策相应调整。第四条甲方提供的贷款，乙方保证从年月起至年月止，全部还清。上述还款期限，如果因国家规定的固定资产基本折旧率、应纳税率和产品价格等有较大调整，需要延长或缩短时，双方通

13、过协商计算，调整还款年限，并签订补充文本。第五条贷款还本付息的资金来源，双方同意按规定在建设项目投产后用下列资金清偿:1 .基本建设收入；2 .新增固定资产的基本折旧基金；3 .固定资产税；4 .利润。乙方还款超过合同期限，还本付息的资金来源按规定办理。第六条乙方对偿还贷款本息以抵押或第三方保证的方式提供担保，抵押（或保证）协议作为合同附件。第七条贷款到期，乙方如不能按期偿还，由担保人代为偿还，担保人在接到贷款方还款通知三个月后仍未归还，甲方可直接从乙方或担保人的各项投资或存款中扣收；以抵押方式提供担保的，可变卖抵押财产归还贷款。第八条乙方在本合同规定的贷款总额内，根据批准的年度计划和建设进度

14、编制年、季度用款计划，送甲方审查，甲方凭此供应资金。甲方保证在核定的年度贷款计划内，按基本建设贷款的有关规定及时供应资金。因甲方责任未按期提供贷款，应按违约数额和延期天数，付给乙方违约金。违约金的计算与银行规定的加收乙方的罚息计算相同。第九条甲方有权检查、监督贷款的使用情况，了解乙方的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。乙方应提供有关统计、会计报表及资料。乙方如果不按合同规定使用贷款，甲方有权收回部分贷款，并对违约使用部分按照银行规定加收罚息。乙方提前还款的，应按规定减收利息。第十条声明及保证甲方：1 .甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。2 .甲方签署和

15、履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。3 .在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。4 .甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。乙方：1 .乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。2 .乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。3 .在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

16、4 .乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。第十一条保密双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的.商业秘密（技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为年。一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。第十二条不可抗力本合同所称不可抗力是指不能预见，不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴

17、等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在天内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。第十三条通知1 .根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用（书信、传真、电报、当面送交等）方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。2 .各方通讯地址如下：o3 .一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起日内，以书面形式通知对方;否则，由未通知方承担由此而引起的相应责任。第十四条争议的处理本

18、合同受国法律管辖并按其进行解释。本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第种方式解决：1 .提交仲裁委员会仲裁；2 .依法向人民法院起诉。第十五条解释本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。建设工程和承揽合同篇6甲方：乙方：甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就漏水修补承包给乙方修补一事，达成如下协议:一、费用及付款方式：甲方委托乙方修补，乙方以包干价的形式承包，包干费用元，大写，待乙方修补完工后，由甲方委派工作人员验收合格为准。付款方式：二、施工责任：乙方自行负责工程

19、所需材料费（注：主材为防水材料）和人工费和运输费及转运费，并全权负责施工现场工作人员的施工安全，保证在施工期间不影响小区业主的正常生活秩序，并承担违规施工所产生的一切民事法律责任。三、工期及保质期：自本合同签订之日起日内，乙方需安排施工人员进场施工，工程施工期限为日。修补完工后在质保期以内有任何质量问题均由乙方负责修补，并承担因质量问题而产生的各种费用，质保期为年。四、人员管理：乙方人员必须遵守甲方小区内的规章制度，服从甲方管理人员的安排，无条件配合甲方对小区进行管理，乙方人员不得损坏小区内公共设施设备，若有损害则须按市场价照价赔偿给甲方；五、施工垃圾：施工过程中所产生的施工垃圾，均由乙方负责

20、清理，并堆放在甲方指定的堆放点，乙方在施工完工后负责清理运走。六、违约责任：甲乙双方中若有一方违反上述约定则视其违约，违约方将向守约方支付元的违约金，并赔偿因违约造成的一切经济损失。七、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，甲乙双方签字盖章后生效，均具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字日期：年月日建设工程和承揽合同篇7甲方：乙方：甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就漏水修补承包给乙方修补一事，达成如下协议：一、费用及付款方式：甲方委托乙方修补,乙方以包干价的形式承包，包干费用元，大写待乙方修补完工后，由甲方委派工作人员验收合格为准。付款方式：。二、施工责任：乙方自行负责工程所

21、需材料费（注：主材为js防水材料）和人工费和运输费及转运费，并全权负责施工现场工作人员的施工安全，保证在施工期间不影响小区业主的正常生活秩序，并承担违规施工所产生的一切民事法律责任。三、工期及保质期：自本合同签订之日起5日内，乙方需安排施工人员进场施工，工程施工期限为日。修补完工后在质保期以内有任何质量问题均由乙方负责修补，并承担因质量问题而产生的各种费用，质保期为一年。四、人员管理：乙方人员必须遵守甲方小区内的规章制度，服从甲方管理人员的安排，无条件配合甲方对小区进行管理，乙方人员不得损坏小区内公共设施设备，若有损害则须按市场价照价赔偿给甲方；五、施工垃圾：施工过程中所产生的施工垃圾，均由乙

22、方负责清理，并堆放在甲方指定的堆放点，乙方在施工完工后负责清理运走。六、违约责任：甲乙双方中若有一方违反上述约定则视其违约，违约方将向守约方支付元的违约金，并赔偿因违约造成的一切经济损失。七、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，甲乙双方签字盖章后生效，均具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字日期：年月日建设工程和承揽合同篇8甲方：乙方：因甲方商品房在使用期间出现渗雨水现象，经双方协商一致，乙方负责对甲方的房屋进行维修,根据中华人民共和国合同法及国家相关规定，同意签定本协议，有以下条款悉共同遵守执行。一、项目内容：甲方委托乙方：二、维修时间：_年_月_一日一_年_月_一日三、维修费用及

23、支付方式1、项目维修费用为人民币1500元（壹仟伍佰元整）。2、甲方分期支付乙方维修费用；乙方维修完毕，经甲方认可后支付维修费用的一半，人民币750元（柒佰伍拾元）。3、在维修完毕一年期限后，甲方室内墙面未出现渗水现象，甲方负责将剩余维修费支付给乙方；如果维修后再次出现渗水痕迹时，乙方继续承担维修的责任，由此发生的维修费用乙方负责，维修至室内墙面不再出现渗水后，甲方再支付剩余750元（柒佰伍拾元）。4、甲方支付费用的同时乙方给甲方开具合法的发票或收据。四、维修要求1、乙方负责全部的维修材料、维修过程中涉及的设备（包括维修人员的防护设备）和组织施工,对于因此出现的任何质量问题乙方负全部责任。2、

24、乙方在维修时不得损坏甲方及涉及的其他住户的外墙窗户及防盗设备设施，如有损坏将负责将损坏部位进行恢复，为之造成的、费用损失有乙方负责。3、乙方负责清理施工过程中产生的施工垃圾，并满足小区物业管理要求。4、乙方在维修时，必须执行国家有关安全管理规定，文明施工，维修过程中如造成人身伤害或经济损失事故时由乙方承担全部责任。5、维修必须经凯瑞社区物业管理部门同意认可，维修尽量不影响居民的正常休息。6、本次维修保质期为年。五、违约责任1、甲方违约时，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。2、乙方违约时，赔偿因其违约给甲方造成的经济损失。3、竣工日期比合同规定工期每拖一天，按合同价款的百分之十扣除。六、争议解决方式：如双方发生歧异时，由物业管理负责人进行调解。七、本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份。八、其他未尽事宜，双方友好协商解决。甲方:乙方:日期: