专用合同补充协议条款.docx

《专用合同补充协议条款.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《专用合同补充协议条款.docx（21页珍藏版）》请在三一文库上搜索。

1、专用合同补充协议条款1. 一般约定1.1 词语定义1.1.1 合同LLLl0其他合同文件包括：合同履行过程中，发包人承包人有关工程的洽谈、变更等书面协议文件视为合同的组成部分。1.1.2 合同当事人及其他相关方1.1.2.4 监理人：名称：SX有限公司；资质类别和等级：团乙级;联系方式：函ZEEEE电子信箱：rnwrmr?：通信地址：IWnra。1.1.2.5 设计人：名称：邮建筑设计集团有限公司；资质类别和等级：回甲级；联系方式：IW丽1;电子信箱：1?1?1?1?1?1?;通信地址：IWm。1.1.3 工程和设备1.1.3.4 作为施工现场组成部分的其他场所包括：/1.1.3.9 永久占地

2、包括：三fflo1.1.3.10 临时占地包括：/团团。1.3 法律适用于合同的其他规范性文件：民法典、建筑法、建筑工程质量管理条例。1.4 标准和规范1.4.1 适用于工程的标准规范包括：本清单预算依据国家、省、市主管部门发布的有关法律、法规、规章、规程等。预算工程量根据设计图纸进行计算。建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）编制，定额套价部分采用江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表（2017版）、江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表（2017版）、江西省市政工程消耗量定额及单位估价表2017年版、江西省园林工程消耗量定额及统一基价表（2006年）、江西省市政工

3、程消耗量定额及统一基价表（2017版）2017年江西省建设工程施工机械台班费用定额。2017江西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额计取。现行有关施工及验收规范、计价规定及施工现场条件、工程具体情况以及江西省有关文件等编制。1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：L；发包人提供国外标准、规范的份数：L；发包人提供国外标准、规范的名称：Lo1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：o1.5 合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书；（2）本合同专用条款;（3）本合同通用条款；（4）国家标准、规范及有关技术文件；（5）施工图纸及图审文件。1.6 图纸和承包人文

4、件1.6.1 图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：双方后续协商确定；发包人向承包人提供图纸的数量：双方后续协商确定；发包人向承包人提供图纸的内容：按照发包人实际提供的图纸内容确定。1.6.4 承包人文件需要由承包人提供的文件，包括营业执照、建筑企业资质证书、安全生产许可证书、项目经理资格证书、法人委托证书等复印件;承包人提供的文件的期限为：回合同签订前3天;承包人提供的文件的数量为：团一式六份;承包人提供的文件的形式为：直接递送或者快递方式呈送发包方指定的负责人;发包人审批承包人文件的期限：印天。1.6.5 现场图纸准备关于现场图纸准备的约定:回发包人应在双方确定的正式开工前10天提供整套

5、完整的施工设计图纸给承包方审核。1.7 联络1.7.1 发包人和承包人应当在天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2 发包人接收文件的地点：项目现场;发包人指定的接收人为：Xo承包人接收文件的地点：项目现场;承包人指定的接收人为：axo监理人接收文件的地点：项目现场;监理人指定的接收人为：X0o1.10 交通运输1.10.1 出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：回所有参建人员必须通过实名制通道进出施工现场回。1.10.3 场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：血。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工

6、需要的场内道路和交通设施的约定：L-1.10.4 超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.11 知识产权LlLl关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅允许用于本合同项目，未经发包人允许，不得用于本合同项目以外的其他项目。1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：归发包人所有。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅允许用于本合同项目，未经发包人允许，不得用于

7、本合同项目以外的其他项目。1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人全额承担。1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是国。允许调整合同价格的工程量偏差范围：国工程量的偏差不得超过2%。2 .发包人2.2 发包人代表2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1 提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：根据实际情况确定。2.4.2 提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：/O2.5 资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：/O发包人是否提供支付担保：LO发包人提供支付担保的

8、形式：L。3 .承包人3.1 承包人的一般义务(9)承包人提交的竣工资料的内容：参照国家标准建筑工程文件归档范Mo承包人需要提交的竣工资料套数：三套。承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人自行承担。承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收后一周内。承包人提交的竣工资料形式要求：由双方根据后续情况确定。(10)承包人应履行的其他义务：O3.2 项目经理3.2.1 项目经理：姓名：BX回;证件号：部；建造师执业资格等级：二级团;建造师注册证书号：X;建造师执业印章号：X;安全生产考核合格证书号：0X0;联系方式：电子信箱：通信地址：承包人对项目经理的授权范围如下：全权负责与本项目有关的一切事宜。承

9、包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任:按原合同通用条款执行。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每发现一次，承包人应向发包人支付违约金1万元，二次以上，发包人有权要求承包更换项目经理,如因此耽误工期或给发包人造成其他损失，全部由承包人承担。3.2.3承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承包人应按合同总额的1向发包人支付违约金，如因此延误工期或给发包人造成其他损失的，全部由承包人承担。3.3承包人人员3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：按原合同通用条款执行。3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任

10、承包人应按合同总额的1向发包人支付违约金，如因此延误工期或给发包人造成其他损失的，全部由承包人承担。3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按原合同通用条款执行。3.3.4 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人应按合同总额的1向发包人支付违约金，如因此延误工期或给发包人造成其他损失的，全部由承包人承担。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每发现一次，承包人应向发包人支付违约金5000元，二次以上，发包人有权要求承包更换相应的施工管理人员，如因此耽误工期或给发包人造成其他损失，全部由承包人承担。1.5 分包1.5.1 分包的一般约定禁止分包的工程包括

11、本项目所有工程禁止分包。主体结构、关键性工作的范围：Lo1.5.2 分包的确定允许分包的专业工程包括：本项目所有工程禁止分包。其他关于分包的约定：Lo1.5.4 分包合同价款关于分包合同价款支付的约定：Lo1.6 工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按原合同通用条款执行。4 .监理人4.1 监理人的一般规定关于监理人的监理内容：详见监理合同O关于监理人的监理权限：详见监理合同。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定:监理人自行承担4.2 监理人员总监理工程师:姓名：X；职务：总监理工程师；监理工程师执业资格证书号：X;联系

12、方式：邺；电子信箱：回回;通信地址：0关于监理人的其他约定:4.4 商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：按原合同通用条款执行5 .工程质量5.1 质量要求5.1.1 特殊质量标准和要求：按原合同通用条款执行。关于工程奖项的约定：/5.2 隐蔽工程检查5.2.1 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按原合同通用条款执行。5.2.2 监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。523关于延期最长不得超过：48小时。6 .安全文明施工与环境保护6.1 安全文明施工6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按原合同

13、通用条款执卫。6.1.2 关于治安保卫的特别约定：按原合同通用条款执行。关于编制施工场地治安管理计划的约定：按原合同通用条款执行。6.1.3 文明施工合同当事人对文明施工的要求：按原合同通用条款执行。6.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：具体支付方式由后续双方协商确定。7 .工期和进度7.1 施工组织设计7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按原合同通用条款执行。7.1.2 施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：按原合同通用条款执行。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限:按原合同通用条款执行。7.2 施

14、工进度计划7.2.1 施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：按原合同通用条款执行。7.3 开工7.3.1 开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：按原合同通用条款执行。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按原合同通用条款执行。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按原合同通用条款执行。7.3.2 开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起工天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.4 测量放线7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：由各方在后续施工中按实

15、际情况协商确定。7.5 工期延误7.5.1 因发包人原因导致工期延误752因发包人原因导致工期延误的其他情形：工。7.5.3 因承包人原因导致工期延误754因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：承包人应赔偿由此给发包人带来的所有损失，前述违约金不足以弥补发包人损失的，承包人应予以补足。755因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：不超过合同总7.6 不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：按原合同通用条款执行。7.7 异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：上7.8 提前竣工的奖励7.8.1 提前竣工的奖励：J_o8 .材料与设备8.8

16、 材料与工程设备的保管与使用8.L1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人负责。8.9 样品8.9.1 样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按原合同通用条款执行。9 .试验与检验9.8 试验设备与试睑人员9.8.1 试验设备9.L2施工现场需要配置的试验场所：Jo9.L3施工现场需要配备的试验设备：J_o9.1.4施工现场需要具备的其他试验条件：9.2现场工艺试验921现场工艺试验的有关约定：/O10.变更10.1 变更的范围10.1.1 关于变更的范围的约定；甲方不得以任何方式转包给第三方单位施工。10.2 变更估价10.2.1 变更

17、估价原则1022关于变更估价的约定：以现场实际产生的工作量为准。1.1.1 1监理人审查承包人合理化建议的期限：监理人应在收到承包人提交的合理化建议后3天内审查完毕并报送发包人。1.1.2 2发包人审批承包人合理化建议的期限：发包人应在收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕。1.1.3 3承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：J_o10.4 暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：暂估价一览表。10.4.1 依法必须招标的暂估价项目10.4.2 对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第2种方式确定。10.5 不属于依法必须招标的暂估价项

18、目10.5.1 对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第工种方式确定。10.5.2 第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目10.5.3 承包人直接实施的暂估价项目的约定：J_o10.6 暂列金额1061合同当事人关于暂列金额使用的约定：/11价格调整11.1 市场价格波动引起的调整ILLl市场价格波动是否调整合同价格的约定：+5%O11.1.2因市场价格波动调整合同价格，采用以下第2种方式对合同价格进行调整：ILL3第1种方式：采用价格指数进行价格调整。ILL4关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/ILL5第2种方式：采用造价信息进行价格调整。ILL6关

19、于基准价格的约定：Lo112专用合同条款11.2.1 承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过二时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过二时，其超过部分据实调整。11.2.2 承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过二时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过二时，其超过部分据实调整。1123承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单

20、价涨跌幅以基准单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。1124第3种方式：其他价格调整方式：J_o11.2.3 格、计量与支付12.1 合同价格形式1、单价合同。综合单价包含的风险范围：Jo风险费用的计算方法：风险范围以外合同价格的调整方法：/。2、总价合同。总价包含的风险范围：J.风险费用的计算方法：L。风险范围以外合同价格的调整方法：Jo3、其他价格方式：/o1.1.1 1预付款的支付签订合同支付进场费金额：合同总价款的10%。进场费支付期限：合同签订后3天内。进场费扣回的方式：按进度款付款比例扣回。12.3 计量12.3.1 计量原则工程量计算规则：本清单预算依据国家、省、市主管部门发

21、布的有关法律、法规、规章、规程等。预算工程量根据设计图纸进行计算。建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）编制，定额套价部分采用江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表（2017版）、江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表（2017版）、江西省市政工程消耗量定额及单位估价表2017年版、江西省园林工程消耗量定额及统一基价表（2006年）、江西省市政工程消耗量定额及统一基价表（2017版）2017年江西省建设工程施工机械台班费用定额。2017江西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额计取。现行有关施工及验收规范、计价规定及施工现场条件、工程具体情况以及江西省有关文件等编制。12

22、3.2 计量周期关于计量周期的约定：15天内。12.3.3 单价合同的计量关于单价合同计量的约定：发包方提供的清单结合现场实际完成工作量计量。12.3.4 总价合同的计量关于总价合同计量的约定：发包方提供的清单结合现场实际完成工作量适用工2.3.1。12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，适用第12.3.4项总价合同的计量）约定进行计量。12.3.6 其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：1o12.4 工程进度款支付12.4.1 付款周期关于付款周期的约定：每月25日申报本月工程量款项，至下月15日必须支付所申报的工程款。12.4.2 进度付款申请单的编制关于进度付款申

23、请单编制的约定：适用于12.3.1。12.4.3 进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：适用于12.4.1。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：每月25日提交至监理3日内签字完成，发包方收到进度款申请单7天内完成审核。（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/o12.4.4 进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后3天内完成审查并报送发包人。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人应在收到监理报送的进度付款申请单及相关资料后7天内完成审批并签发进度款支付证书。（2）发包人支付进度款的期限：发包

24、人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后15天内完成支付。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：发包人逾期支付进度款超过10日，应按照本次应付工程款的总价额的5%向承包人支付违约金。超过30天未全额支付的承包人有权停工，由此造成的工期延误等损失由发包人自行承担；停工后15日内仍未全额支付的，承包人有权单方解除合同，并要求支付停工期间的窝工费等损汇。12.4.6 支付分解表的编制1、总价合同支付分解表的编制与审批：适用于12.3和12.4.4。2、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：适用于12.3.1和12.4.4。12.4.7 进度款支付比例L钢结构进场支付钢结构总价的50%。2

25、每月已完工的工程量总价款80%。13.验收和工程试车13.1 分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。13.2 竣工验收13.2.1 竣工验收程序1322关于竣工验收程序的约定：按原合同通用条款执行。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：自承包人向发包人发送验收通知的第十一天起每逾期一天，以签约合同价与已付价款的差额为基数，按0.1%的利率向承包人支付违约金。13.3 移交、接收全部与部分工程13.3.1 承包人向发包人移交工程的期限：按原合同通用条款执行。13.3.2 发包人未按本

26、合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为:自承包人向发包人发送接收通知的第十一天起每逾期一天，以签约合同价与已付价款的差额为基数，按0.1%的利率向承包人支付违约金。13.3.3 承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用由承包人承担，每逾期一天，承包人应向合同总额的0.1%向发包人支付违约金，如因此延误工期或给发包人造成其他损失的，全部由承包人承担。1.1.1 1试车程序1.1.2 2工程试车内容：J_o（1）单机无负荷试车费用由工承担；（2）无负荷联动试车费用由工承担。13.5 投料试车13.5.1 关于投料试车相关事项的约定：1o1

27、3.6 竣工退场13.6.1 竣工退场承包人完成竣工退场的期限：O14.竣工结算14.1 竣工结算申请14.1.1 承包人提交竣工结算申请单的期限：竣工验完成后15天内。14.1.2 竣工结算申请单应包括的内容：竣工结算合同价格、发包人已支付承包人的款项、应扣留的质量保证金、发包人应支付承包人的合同价款。14.2 竣工结算审核1421发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后10天内完成审批；逾期未审批的，视为认可监理人竣工结算价。1422发包人完成竣工付款的期限：发包人应在签发竣工付款证书后的20天内，完成对承包人的竣工付款。关于竣工付款证书异议部分复

28、核的方式和程序：按原合同通用条款执行。14.3 最终结清14.3.1 最终结清申请单14.3.2 承包人提交最终结清申请单的份数：按实际情况确定。14.3.3 承包人提交最终结算申请单的期限：按实际情况确定。14.4.1 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后20天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书，逾期未完成审批的视为认可承包人提交的结清申请单的金额。14.4.2 所有工程量完成后结算总价款至90%,所有工程量完成后经甲方、监理、第三方审计结算完成后付至总价款的97%,总余款3%作为质保金。14.4.3 发包人完成支付的期限：发包

29、人应在颁发最终结清证书后30天内完成支付。15 .缺陷责任期与保修15.1 缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：一年。15.2 质量保证金15.2.1 承包人提供质量保证金的方式15.2.2 质量保证金采用以下第种方式：(1)质量保证金保函，保证金额为：/；(2) _%的工程款作为质量保证金；(3)其他方式：/o15.3 质量保证金的扣留15.3.1 质量保证金的扣留采取以下第种方式：(1)在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；(2)工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；(3)其他扣留方式：/o15.4 关于质量保证金的补充约定：一年

30、质保期满后未发生任何质量问题无息退还。15.5 保修1552工程保修期为：从工程竣工验收合格之日起一年。15.6 修复通知15.6.1 承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：按原合同通用条款执行。16 .违约16.1 发包人违约16.1.1 发包人违约的情形16.1.2 发包人违约的其他情形：Lo16.2 发包人违约的责任16.2.1 发包人违约责任的承担方式和计算方法：(1)因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：承包人所产生的一切费用由发包人承担。(2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：承包人所产生的一切费用由发包人承担。(3)发包人违反第10.

31、1款变更的范围)10.1.1项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：如发包人将本合同范围内的子项目转包给的三方施工，发包人应赔偿承包人合同总价的50%。(4)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：承包人所产生的一切费用由发包人承担。(5)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：承包人所产生的一切费用由发包人承担。(6)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：承包人所产生的一切费用由发包人承担。(7)其他：o1.1.1 1承包人按16.2.1项发包人违约的情形

32、约定暂停施工满60天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.4 承包人违约16.4.1 承包人违约的情形16.4.2 承包人违约的其他情形：/O16.4.3 承包人违约的责任16.4.4 承包人违约责任的承担方式和计算方法：承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。除工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用由承包人承担外，每逾期竣工一天，承包人应向合同总额的0.1%向发包人支付违约金，如因此给发包人造成其他损失的，前述违约金不足以弥补发包人的，承包人应予以补足。16.5 因承包人违约解除合同16.5.1 关于承包人违约解除合同的特别约

33、定：Jo16.5.2 发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件,因此产生的费用由承包人负责。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。17.不可抗力17.1 不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：，。17.2 因不可抗力解除合同17.2.1 合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后&天内完成款项的支付。18.1 关于工程保险的特别

34、约定：承包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险；发包人委托承包人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由承包人承担。18.2 其他保险18.2 关于其他保险的约定：承包人应为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人应为其施工设备等办理财产保险。18.3 通知义务18.3.1 关于变更保险合同时的通知义务的约定：承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时

35、通知对方。19.争议解决19.1 争议评审19.1.1 合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。19.2 .争议评审小组的确定1921争议评审小组成员的确定：o1922选定争议评审员的期限：o1923争议评审小组成员的报酬承担方式：J_o1924其他事项的约定：/o19.3 争议评审小组的决定19.3.1 合同当事人关于本项的约定：o19.4 仲裁或诉讼19.4.1 因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：（1）向/仲裁委员会申请仲裁；（2）向发包方所在地人民法院起诉。注：补充协议专用合同条款服务于原合同与补充协议中的合同协议书，合同协议书部分同时生效。发包人：（公章）承包人：（公章）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字）