《勘察合同模版.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《勘察合同模版.docx(8页珍藏版)》请在三一文库上搜索。
1、勘察合同模版甲方(委托方):乙方(受托方):根据中华人民共和国民法典及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保工程勘察质量,经甲乙双方友好协商,达成如下协议:一、工程概况1 .工程名称:工程全称2 .工程建设地点:详细建设地点3 .工程规模、特征:描述工程规模大小、建筑类型、结构特点等相关特征,如住宅小区,包含多层住宅、高层住宅及配套商业建筑等4 .承接方式:说明承接方式,如委托承接、招标承接等5 .勘察工作量:预估勘察的钻孔数量、勘探深度、测试项目及数量等工作量,例如预计钻孔X个,总进尺约X米,进行原位测试X次等二、甲方权利与义务1 .有权对乙方的勘察工作进度、质量
2、进行监督检查,要求乙方定期提交勘察工作进展报告。2 .在乙方未按合同约定履行义务时,有权要求乙方采取补救措施或解除合同,并要求乙方承担相应违约责任。3 .对乙方提交的勘察成果资料进行审核,提出合理修改意见。4 .按约定及时向乙方提供下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责:5 .本工程批准文件(复印件),以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。6 .工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。7 .勘察工作范围已有的技术资料及工程所需坐标与标高资料。8 .勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。若甲方
3、不能提供上述资料,由乙方收集的,甲方需向乙方支付相应费用。9 .为乙方提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题,包括落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等,并承担相关费用。10 .若勘察现场需要看守,特别是在有毒、有害等危险现场作业时,甲方应派人负责安全保卫工作,按国家有关规定,对从事危险作业的现场人员进行保健防护,并承担费用。11 .工程勘察前,若甲方负责提供材料的,应根据乙方提出的工程用料计划,按时提供各种材料及其产品合格证明,并承担费用和运到现场,派人与乙方的人员一
4、起验收。12 .勘察过程中的任何变更,经办理正式变更手续后,甲方应按实际发生的工作量支付勘察费。13 .为乙方的工作人员提供必要的生产、生活条件,并承担费用;如不能提供时,应一次性付给乙方临时设施费具体金额元。14 .由甲方原因造成乙方停、窝工,除工期顺延外,甲方应支付停、窝工费(计算方法见违约责任部分);甲方若要求在合同规定时间内提前完工(或提交勘察成果资料)时,甲方应按每提前一天向乙方支付具体金额元计算加班费。15 .保护乙方的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化建议,未经乙方同意,甲方不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于
5、本合同外的项目;如发生上述情况,甲方应负法律责任,乙方有权索赔。三、乙方权利与义务1 .有权要求甲方按照合同约定提供相关资料与协助,以保障勘察工作顺利开展。2 .在甲方未按约定支付款项时,有权要求甲方支付款项及相应违约金,在一定条件下有权暂停工作直至甲方履行支付义务。3 .在勘察过程中,根据实际情况,有权向甲方提出增减工作量或修改勘察工作的合理意见,并办理正式变更手续。4 .按国家技术规范、标准、规程和甲方的任务委托书及技术要求进行工程勘察,按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料,并对其负责。5 .若由乙方提供的勘察成果资料质量不合格,乙方应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格;若乙方无
6、力补充完善,需另委托其他单位时,乙方应承担全部勘察费用;或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时,乙方除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外,并根据损失程度向甲方支付赔偿金,赔偿金由甲乙双方商定为实际损失的X%。6 .在工程勘察前,提出勘察纲要或勘察组织设计,派人与甲方的人员一起验收甲方提供的材料。7 .勘察过程中,根据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术规范要求,向甲方提出增减工作量或修改勘察工作的意见,并办理正式变更手续。8 .在现场工作的乙方人员,应遵守甲方的安全保卫及其它有关的规章制度。9 .对在工作过程中知悉的甲方商业秘密、技术秘密等信息予以保密,
7、未经甲方书面同意,不得向任何第三方披露或使用。保密期限为自合同生效之日起X年,在保密期限届满后,乙方仍应对知悉的甲方秘密信息承担保密义务,直至该等信息被合法公开。四、履行期限、地点和方式1 .履行期限本合同自双方签字(盖章)之日起生效,勘察工作应于起始日期开始,至结束日期前完成全部工作内容并提交成果。如遇特殊情况需延期,乙方应提前X个工作日向甲方书面申请,经甲方同意后方可延期。特殊情况包括设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非乙方原因造成的停、窝工等,在此情况下工期顺延。2 .履行地点主要工作地点为详细工作地点,即勘察项目所在地,若因项目需要变更工作地点,双方应另行协商并签订补充协议。3 .
8、履行方式乙方应组建专业的勘察项目团队,配备必要的勘察设备和工具,按照科学合理的工作流程和方法开展勘察工作。定期向甲方汇报工作进展,采用具体沟通方式,如会议、邮件、书面报告等与甲方保持密切沟通。在勘察过程中,严格遵守国家和地方相关法律法规及行业规范,确保勘察工作安全、有序进行。五、勘察成果的提交与验收1 .成果提交1.1 乙方负责向甲方提交勘察成果资料具体份数份,甲方要求增加的份数另行收费。勘察成果资料应包括但不限于勘察报告、勘察图纸、相关测试数据及分析结果等,且应符合国家及行业现行标准和规范要求,满足甲方工程设计及施工需求。1.2 乙方应在合同规定的时间内提交勘察成果资料,提交时间以甲方签收为
9、准。若乙方未能按时提交,每逾期一日,应按照合同总价款的X%向甲方支付违约金。2 .验收标准和方法1 .1验收标准:乙方提交的勘察成果应符合合同约定的技术指标、质量要求以及国家和地方现行的勘察规范和标准。具体验收标准在附件附件名称,如勘察项目验收标准清单中详细列出。2 .2验收方法:甲方在收到乙方提交的勘察成果资料后,应在X个工作日内组织验收。验收方式包括但不限于资料审查、现场抽检、专家评审等。若验收不合格,乙方应在甲方指定的时间内进行整改完善,重新提交验收,直至验收合格。整改期限由双方协商确定,因整改导致的费用增加及工期延误由乙方承担。六、价款、报酬或者使用费及其支付方式1 .合同总价款本工程
10、勘察费用共计人民币具体金额元(大写:大写金额)。该费用包含乙方完成勘察工作所需的全部成本、费用、税费等,除合同另有约定外,甲方无需再向乙方支付其他任何费用。合同总价款可根据实际勘察工作量的增减,按照合同约定的单价进行调整。2 .支付方式2.1 合同签订后X个工作日内,甲方向乙方支付合同总价款的X%作为预付款,即人民币预付款金额元。2.2在乙方完成勘察工作进度达到X%,并经甲方确认后X个工作日内,甲方向乙方支付合同总价款的X%,即人民币进度款金额元。2.3在乙方完成全部勘察工作内容并通过甲方验收后X个工作日内,甲方向乙方支付合同总价款的X%,即人民币验收款金额元。2.4剩余合同总价款的X%作为质
11、量保证金,在质保期届满且无质量问题后X个工作日内一次性无息支付给乙方。质保期自验收合格之日起计算,期限为X年。在质保期内,若发现勘察成果存在质量问题,乙方应负责无偿修复或补充勘察,直至满足合同要求,由此产生的费用从质量保证金中扣除,不足部分乙方应另行支付。七、违约责任1 .若甲方未按照合同约定支付款项,每逾期一日,应按照未支付金额的X%向乙方支付违约金。逾期超过X日的,乙方有权解除合同,并要求甲方支付已完成工作对应的款项及违约金,同时赔偿乙方因此遭受的全部损失,包括但不限于窝工费、设备闲置费、预期利润损失等。2 .若乙方未按照合同约定的时间、质量要求完成勘察工作,每逾期一日,应按照合同总价款的
12、X%向甲方支付违约金;若勘察成果质量不符合要求,乙方应负责无偿返工直至达到合同要求,由此导致的延期交付责任及给甲方造成的损失均由乙方承担。若乙方逾期超过X日仍未完成工作或经返工后仍无法达到合同要求,甲方有权解除合同,乙方应返还甲方已支付的全部款项,并按照合同总价款的X%向甲方支付违约金,同时赔偿甲方因此遭受的全部损失,包括但不限于因勘察延误导致的工程设计延误、施工延误所产生的额外费用等。3 .在勘察工作范围内,若因甲方提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清,致使乙方在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时,由甲方承担民事责任及相应赔偿费用;若因乙方原因导致施工现场发生安全事故,造成人员伤亡或
13、财产损失的,由乙方承担全部责任及赔偿费用。4 .若一方违反保密义务,向第三方披露或使用对方商业秘密、技术秘密等信息,应向对方支付违约金具体金额元,如违约金不足以弥补对方损失的,违约方还应赔偿对方全部损失。八、解决争议的方法L本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。5 .双方在履行合同过程中如发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、名词和术语的解释对合同中涉及的专业术语、特定概念等进行解释说明,以便双方准确理解合同内容。例如,“勘察报告”是指乙方对勘察项目进行综合分析后形成的书面文件,包含勘察目的、方法、结果及建议等内容;“原位测试”是指在岩土原来所处的位置上或基本上在原位状态和应力条件下对岩土性质进行测试的技术手段等。十、其他条款1 .本合同未尽事宜,双方可另行协商并签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。补充协议内容与本合同不一致的,以补充协议为准。2 .本合同一式X份,甲方执X份,乙方执X份,具有同等法律效力。3 .本合同自双方签字(盖章)之日起生效。在双方履行完合同规定的义务后,本合同终止。甲方(盖章):法定代表人或授权代表:签订日期:年月日附件:1 .勘察项目验收标准清单2 .勘察工作成果交付清单3 .其他相关技术资料(如有)乙方(盖章):法定代表人或授权代表:签订日期:年月日