广州百济神州生物制药有限公司新厂建设项目施工总承包.DOC

《广州百济神州生物制药有限公司新厂建设项目施工总承包.DOC》由会员分享，可在线阅读，更多相关《广州百济神州生物制药有限公司新厂建设项目施工总承包.DOC（91页珍藏版）》请在三一文库上搜索。

1、广州百济神州生物制药有限公司新厂建设项目施工总承包招标文件招 标 单 位：广州百济神州生物制药有限公司招标代理单位：广东海外建设监理有限公司日 期：2017年11月目 录目 录1投标邀请书2第一章 投标须知3一、投标须知前附表3二、投标须知修改表10二、投标须知修改表10三、投标须知通用条款18（一）总则18（二）招标文件19（三）投标文件的编制21（四）投标文件的提交29（五）开标、评标、定标及合同签定31第二章 开标、评标及定标办法34一、开标、评标及定标办法修改表34二、开标、评标及定标办法通用条款37（一）总则37（二）开标评标办法程序和细则39可选办法一（适合综合评分法一，技术标与经

2、济标先后分别开启）39第四章 投标文件格式57第五章 技术条件（工程建设标准）67第六章 图纸及勘察资料78第七章 工程量清单79第八章 招标控制价82投标邀请书致： 投标人名称 贵公司已报名参加我广州百济神州生物制药有限公司新厂建设项目施工总承包公开招标，经资格审查后评为合格并获得了投标资格，如贵公司对本招标工程项目感兴趣，请从广东海外建设监理有限公司处购买招标文件和相关资料。时间为 年 月 日上午 时填充。请注意：1.招标文件售后不退。2贵公司在投标文件中，应按照有关规定提交捌拾万元（人民币）的投标担保。3投标文件提交的截止时间为 年 月 日 时 分填充正，提交到广州公共资源交易中心黄埔交

3、易部 室。逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝。4本招标工程项目的开标会将于上述投标截止时间的同一时间在广州公共资源交易中心黄埔交易部 室公开进行，投标人的法定代表人或其委托代理人应按招标文件的要求准时参加开标会议。招标单位：广州百济神州生物制药有限公司地 址：广州市黄埔区九龙镇凤凰一横路知详公寓A栋首层01单元联系人：唐小姐 联系电话：020-招标代理：广东海外建设监理有限公司地 址：广州市天河软件园建中路66号佳都商务大厦东楼701联系人：姚工 联系电话：020- 注：本投标邀请书使用GZZB2010-007-1.3招标文件范本，与范本不同之处均以下划线标明，所有标明下划线部分属于本邀

4、请书的组成部分，同其他部分具有同样的效力。第一章 投标须知一、投标须知前附表声明：本投标须知前附表使用GZZB2010-007-1.3招标文件范本，与范本不同之处均以下划线标明，所有标明下划线部分属于本表的组成部分，同其他部分具有同样的效力。对范本投标须知通用条款和开标、评标和定标办法通用条款可选择部分的选择使用，均已在本表中注明，通用条款可选择部分中未被本投标须知前附表选择的部分无效。项目条款号内容说明与要求11定义招标人（即发包人）：广州百济神州生物制药有限公司招标代理：广东海外建设监理有限公司设计单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司监理单位：广东中火炬监理咨询有限公司项

5、目管理公司：上海科克雷蒙建筑工程有限公司22.2工程名称广州百济神州生物制药有限公司新厂建设项目施工总承包32.2建设地点广州市开发区九龙镇知识城北起步区KN1-2号规划路以南。42.2建设规模总用地面积99999.8平方米，总建筑面积66524平方米，建筑包括办公楼、综合厂房（研发及质检车间、原液生产车间1，制剂生产车间、生产物料中心 中间库），工程车间及动力中心，其中最大跨度为39米。（具体数据以工程量清单和施工图纸为准）。52.2承包方式包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。按照招标文件要求及施工图纸内容进行综合总价（含项目措施费综合总价）包干、不可计量项目措施费包干。62.2

6、质量标准 工程质量目标：确保工程质量符合工程施工质量验收规范合格标准。72.2招标范围按发包人提供的招标文件、工程量清单、招标答疑文件、全套招标图纸、设计说明及补充说明，承包土方工程、混凝土搅拌桩、桩承台、基础、地下管道层、主体结构、外墙、建筑屋面、雨水系统，室外给排水（至室内0.5m）、防雷工程、白蚁防治、其他室外工程（包含室外道路、管架、埋地管、构筑物,散水，斜坡，台阶，设备基础等）等施工图纸所包含的内容的施工总承包（具体数据以工程量清单和施工图纸为准）施工总承包管理配合服务：即对发包人另外发包或发包人与承包人联合招标的其它专业工程（不包括工艺管道，EMS/BMS）以及发包人直接供应的材料

7、设备（不包括工艺生产材料设备及实验室/研发用仪表设备等）实施总承包管理、协调、配合服务。总承包服务包括的专业工程（需当地质安监部门监管的工程）有：1、装修工程；2、机电工程；3、消防工程；4、绿化工程。除上述4个专业工程外，其余由发包人另行发包的专业工程，总承包单位须配合服务（配合服务的内容详见合同约定），总承包单位不能以任何理由向发包人另行发包的专业工程各专业工程承包人收取。82.2工期要求 2017年 12 月 25 日计划开工，施工总工期：370日历天内完工，（其中原液生产车间1基础工程与工程车间及动力中心结构封顶工期为开工后100个日历天。综合车间所有单体结构封顶工期150个日历天。）

8、是指完成本工程设计和合同约定的各项内容，包括项目实体及相关资料，并经发包方验收合格。93.1资金来源财政资金（广州市新兴产业发展资金）104.1投标人资质等级及项目负责人等级要求详见本工程招标公告11资格审查方式详见本工程招标公告1213.1报价以及单价和总价计算方式 工程总价包干。纳入年度审计项目计划的政府投资项目，审计机关出具的审计结果应当作为该政府投资项目价款结算的依据。(除非业主调整规定品牌及因为无具体图纸及技术规格的暂定价部分调整外，其它实行总价大包干)1315.1投标有效期90日历天（从投标截止之日计起）1416.1投标担保80 万元人民币投标保证金，缴纳时间在递交投标文件截止时间

9、之前，投标保证金专户账户名称：广州公共资源交易中心账 号：44033333 开户银行：中国建设银行广州天润路支行（本账户仅限于投标单位使用基本户转入，其余账户转入无效。）155踏勘现场不组织现场踏勘 168投标答疑1.方式：网上答疑：2.投标人质疑期限：在递交投标文件截止日期前18日3.招标人澄清、修补或答疑期限：在递交投标文件截止日期前15日4.进入到提问区域的密码为123456 5.网上答疑的相关事项详见招标文件8.1款。6.答疑纪要须经招投标监管机构备案后，方可在广州公共资源交易中心网站“招标答疑”专区发布。1717.1投标文件份数技术标投标文件：1份正本（含电子文件一套），4份副本。经

10、济标投标文件：1份正本（含电子文件一套），4份副本。独自分开的封包数共为4包。1819.1投标文件提交及截止地点和时间收件人：广州百济神州生物制药有限公司地点：广州公共资源交易中心黄埔交易部，具体地点另行通知开始接收投标文件时间：2017年 月 日 时截止时间：2017年 月 日 时补充1920.1开标开始时间和地点方式一（技术标与经济标先后分别开启）：技术标开标开始时间： 年 月 日 时 分，地点：广州公共资源交易中心黄埔交易部 室经济标开标开始时间： 年 月 日 时 分补充，地点：广州公共资源交易中心黄埔交易部 室2026开标评标办法方式一：选取方法 一 ；2129.1履约担保方式一：中标

11、人提供的履约保证金为中标价款的10%。22招标控制价 本项目设置招标总价控制价，招标总价控制价为人民币 143922306.14元；投标总价超过招标总价控制价时，投标文件将被拒绝。23非竞争费用 本项目安全文明施工费为 4072425.63 元，暂列金额为 0元，暂估价为元。（未按招标文件规定的金额填写的，由评标委员会按照招标文件规定的金额进行修正）余泥渣土运输与排放费为549202.51 元（未按招标文件规定的金额填写的，该投标人的投标将被否决）。24保修期按照建设工程质量管理条例规定。25计算评标参考价的等分点值 计算评标参考价的等分点值X从0,100中的整数通过摇珠机随机抽取。26进入第

12、二阶段评审的家数 过技术有效性审查的投标人均进入第二阶段（适用于通过技术有效性审查家数在3,12中的）将第一阶段得分由高至低排序，前 12 名投标人进入第二阶段评审（适用于通过技术有效性审查家数大于12的，招标人可根据工程具体情况，确定不少于12家进入第二阶段）。注：本款适用于选择评标办法一至评标办法四。27工程成本警戒价工程成本警戒价为115137844.91元。对低于该警戒价的投标报价，投标人必须提供详细的施工组织设计、单价、措施性费用、单价分析表、主要材料价格表、投标人成本分析供评标委员会评审，由评标委员会判定其是否低于企业成本。在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报

13、价或者低于成本警戒价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。注：为充分体现招标人意愿及落实项目业主负责制，警戒价由招标人决定。如招标人不设定的，以招标控制价的80%设置为工程成本警戒价。28第一阶段各分值的权重技术分权重为 80 %，诚信综合评价分数权重为 20 %。注：诚信综合评价得分权重按关于进一步完善施工和监理企业诚信综合评价体系的通知（穗建筑20141463号）规定执行。技术分权重=100%-诚信综合评价得分权重。29评标委员会人数评标

14、委员会由招标人依法组建。30企业诚信综合评价分数本项目的企业诚信综合评价分数，以施工-房建排名为准。31第二阶段投标人名次的排序方法（适用于办法一、办法二）选取方法 三 方法一：将进入第二阶段投标人的投标报价由低至高进行排序。报价相同的投标文件，以技术分较高的排前；报价与技术得分均相同或未评技术分的投标文件，以诚信综合评价分数高的排前；如仍存在相同情况，则对具有相同情况的投标人，由评标委员会经济标评审组采用随机方式，确定投标人的排序。方法二：将进入第二阶段投标人的投标报价按大于或小于等于工程成本警戒价的标准分为2组。首先，对于小于或等于工程成本警戒价的，评标委员会从序号1开始随机确定投标人的排

15、序，若仅有1名投标报价小于等于工程成本警戒价的，该投标人为第1名；其次，对于大于工程成本警戒价的投标报价由低至高进行排序，序号接上一组。方法三：对进入第二阶段的投标人按照“第二阶段得分=报价得分（满分为100分）80%+诚信综合评价分数20%”的公式进行评分并由高至低进行排序。1. 报价得分的计算方式：将进入第二阶段投标人的投标报价，去一个最高价和一个最低价后，剩余报价的算术平均值为评标参考价，当标价等于评标参考价时得100分，标价每高于评标参考价1%，扣1.5分，每低于评标参考价1%，扣1分，扣至0分为止，得出报价得分，精确到小数点后两位。2. 第二阶段得分相同情况下的排序方法：第二阶段得分

16、相同的投标文件，以报价较低的排前；第二阶段得分与报价均相同的投标文件，以技术分较高的排前；第二阶段得分、报价与技术得分均相同的投标文件，以诚信综合评价分数高的排前；如仍存在相同情况，则对具有相同情况的投标人，由评标委员会采用随机方式，第一轮随机摇出具有相同情况投标人的代号，再将对应的号球放至摇珠机中，通过第二轮摇出具有相同情况投标人的排序先后。 32经济分相同情况下的排序方法（适用于办法三、办法四）选取方法 一 方法一：经济分相同的投标文件，以报价较低的排前；经济分与报价均相同的投标文件，以技术分较高的排前；经济分、报价与技术得分均相同或经济分、报价均相同但未评技术分的投标文件，以诚信综合评价

17、分数高的排前；如仍存在相同情况，则对具有相同情况的投标人，由评标委员会采用随机方式，确定投标人的排序。方法二：经济分相同的投标文件，由评标委员会采用随机方式，确定投标人的排序。方法三： （由招标人自行确定） 注：随机方式确定排序的具体操作步骤为：由评标会对出现该情况的投标人进行编号，然后通过摇珠机依次摇出投标人的排序。招标人可采取其他方法随机确定排序，操作步骤应在招标文件中明确。3313.4、13.5.2合同价款的调整办法详见投标须知修改表及施工承包合同相关条款。34建设工程质量检测管理办法 根据建设工程质量检测管理办法（建设部令第141号）第十二条规定，建设工程质量、安全检测业务应由建设单位

18、依法委托，不列入本次招标范围。招标文件中与此条不一致的，以此条为准。35广州市本级财政性资金投资施工招标项目 按广州市政府投资管理条例及广州市政府投资管理条例实施细则(试行)执行。3628.5工人工资支付专用帐户中标人须以工程项目为单位，在商业银行设立建设领域工人工资支付专用帐户用于支付工人工资。具体执行及管理办法参照关于印发广州市建设领域工人工资支付分帐管理实施细则的通知（穗建规字201710号）、广州市住房和城乡建设委员会关于实施广州市建设领域工人工资支付分帐管理实施细则的通知（穗建筑20171344号）38风险提示详见本招标文件所附施工合同附件七。注：企业综合诚信评价排名得分即企业综合诚

19、信评价60日诚信分，以下同。现场详细地点： 二、投标须知修改表声明：本投标须知使用GZZB2010-007-1.3招标文件范本的投标须知通用条款，与该通用条款不同之处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。本招标文件中不再转录投标须知通用条款，请投标人自行到广州市建设工程招标管理办公室网站（网址：）下载查阅。条款号：2.5 修改类型：增加现文：2.5根据建设工程质量检测管理办法（建设部令第141号）第十二条规定，建设工程质量、安全检测业务应由建设单位依法委托，不列入本次招标范围。招标文件中与此条不一致的，以此条为准。条款号：8.1 修改类型：修改原文：投标人若对招标文件（包括招标图纸）中

20、有疑问，可以书面形式提交或传真给招标人或招标代理人，提交或传真地点见本须知前附表第16项。招标人或招标代理人将于本须知前附表第16项指定的地点和时间对疑问进行答复。 现文：招标答疑采用网上答疑方式进行。投标人若对招标文件（包括招标图纸、清单、招标控制价及合同条款）有疑问的，可在规定的时间内通过广州公共资源交易中心网站凭密码进入提问区域将问题提交给招标人或招标代理人，提交问题时一律不得署名。 网上答疑的操作指南为：登陆广州公共资源交易中心网站进入“项目招标答疑”专区通过项目编号或名称找到所需的项目在上述的答疑时间内点击“提问” 输入密码（密码为：123456 ）进入到提问区域无记名或匿名提出问题

21、以及查看所有的问题。条款号：8.2 修改类型：修改原文： 8.2招标答疑会会议纪要将在提交投标文件截止时间15日前公开上网发布并以书面形式答复给所有投标人，投标人收到答疑纪要后24小时内以书面形式确认收到，逾期答疑的投标截止时间应当相应顺延。如投标人届时无书面确认，招标人将在合适的第三方见证下再次发出招标答疑会会议纪要，并以发出时间作为送达时间。现文：8.2招标答疑会会议纪要将在提交投标文件截止时间15日前在广州公共资源交易中心网站“招标答疑”专区公开发布。答疑纪要一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人。条款号：9.2 修改类型：修改原文： 9.2招标文件的澄清或修改将以书

22、面形式发送给所有投标人，投标人应于收到该修改文件后24小时内，以书面形式给予确认，如投标人届时无书面确认，招标人将在合适的第三方见证下再次发出招标文件的修改，并以发出时间作为送达时间。现文：9.2招标文件的澄清或修改将在广州公共资源交易中心网站“招标答疑”专区公开发布。答疑纪要一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人，以广州公共资源交易中心上网发布时间作为送达时间。条款号：9.4 修改类型：修改原文： 9.4招标文件的澄清或修改均以书面形式明确的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。现文：9.4招标文件的澄清或修改在广州公

23、共资源交易中心网站“招标答疑”专区公开发布。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。 条款号：11.2.4（2） 修改类型：修改原文：11.2.4（2）投标人应详细列出该施工组织机构中主要成员的名单、简历资料、职务职称和在本项目中拟担任的职务等资料，并附上有关证明材料复印件；现文：11.2.4（2）投标人应详细列出该施工组织机构中主要成员的名单（包括但不限于第四章附件项目机构管理人员一览表中的管理人员）、简历资料、职务职称和在本项目中拟担任的职务等资料，并附上有关证明材料复印件；条款号：11.2.9 修改类型：增加现文：11.2.9结合技术标详细审查评分标

24、准提供资料（如业绩证明材料等）。 条款号：11.3.6-11.3.10 修改类型：增加现文：11.3.6技术承诺函（格式见第四章）；11.3.7项目机构管理人员一览表（格式见第四章）；11.3.8承诺书（格式见第四章）；11.3.9投标人基本资料（格式见第四章，不作为废标条款）。11.3.10检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函（由广州市黄埔区人民检察院或单位所在区域的人民检察院开具证明，不作为废标条款）。条款号：13.1 修改类型：增加现文：投标人应认真核对图纸并复核清单的工程量及项目，如发现工程量清单与图纸内容不符，应在招标疑问收集期间提出质疑，并向招标人提出修正意见。若在招标疑问收集期间没

25、有收到任何质疑的，即视为投标人对本项目清单工程量的认可，以及工程量清单已包含图纸中的全部工程内容，且没有出现量差、漏项或重复计算等情况。条款号：13.2 修改类型：修改原文：本工程的投标报价采用投标须知前附表第12项所规定的方式：现文：本工程的投标报价采用投标须知前附表第12项所规定的方式。投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。投标报价（含单价及总价）精确到“分”：条款号：13.2.1 修改类型：增加现文：13.2.1投标报价的计费依据：13.2.1.1工程计价执行广东省建设工程计价依据（2010）等有关规定。13.2.1.2材料综合价部分、人工日工资价格及机械台班价格执行：

26、穗建造价201746号文等有关文件。13.2.1.3材料价格执行：广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息（2017年第2季度）等有关价格文件。13.2.1.4预算包干费按1.0%考虑。13.2.1.5本项目所使用的材料、其质量档次按本招标文件所附施工合同专用条款23.3要求进行计价。条款号：13.4.1-13.4.10 修改类型：增加现文：13.4.1技术措施项目费、安全文明施工措施费、措施其它项目费包括夜间施工增加费、交通干扰工程施工增加费、赶工措施费、地下管线交叉降效费、特殊工程培训费、施工排水费、施工降水费、大型机械进出场费、泥浆池(槽)砌筑及拆除费、地上、地下设施、建筑物的临时保护设

27、施、交通安全维护设施费、 道路交通疏导费、临时占用道路费、施工便道、工程保险费、工程保修费等费用、其它项目费用包括总承包服务费、管理配合费、材料保管费、预算包干费等费用、拟建工程(道路、建筑物等)周边的房屋进行施工前和施工后两次房屋鉴定费用等与工程有关的费用及保证质量、安全的各项技术措施费，由投标人自行考虑并计入投标报价。预算包干费包括:施工雨(污)水的排除、地下水的排除；因地形影响造成的场内料具二次运输；工程用水加压措施；完工清场后的垃圾外运;材料堆放场地的整理；水电安装后的补洞工料费；工程成品、半成品的保护、照顾费；施工中的临时停电停水的应急措施；基础埋深2米以内挖土方的塌方；日间照明施工

28、增加费。13.4.2本次投标报价是包含施工过程风险的报价，承包人在施工过程所需的施工风险处理费用及不可预见费用在投标报价中已包含，承包人在施工过程造成附近建筑物、构筑物及现场已完成的构件破坏，由此引起的所有费用由承包人承担。13.4.3凡施工图纸中未有详细注明的做法，则按国家及广东省有关的设计规范及施工验收规范进行施工，投标人在投标报价时须将些因素考虑在内。13.4.4投标人还应在本次投标报价中充分考虑由招标人另外委托的其他专业承包人（例如各种专业设备安装等非本次招标范围的工程项目）等进入现场施工的管理配合费用，并须在施工过程中在人力和机械方面给予配合和管理。13.4.5承包人按规定购买的“建

29、筑意外伤害保险”，所需费用由各投标人综合考虑在投标报价中。13.4.6本工程按穗府办200948号转发市建委关于广州市建设工程劳动保险金管理办法的通知和穗建经2011569号关于调整广州市建设工程劳动保险金计算方法的通知执行，所需费用由各投标人综合考虑在投标报价中。13.4.7本工程开工日期以发包人书面通知时间为准，工期需与其它标段配合，施工需与其它标段穿插进行，相关费用及工期须在投标报价中考虑，发包人不再另行增加费用及工期。13.4.8招标人不提供取土点，土方的运距按10公里考虑进行计价，因运距而引起造价变化属投标风险，招标人在项目实施时对相关影响不作增减。13.4.9中标人需配合由发包人委

30、托的桩基等检测项目的检测工作，负责按检测单位要求提供水源、电源、脚手架、修建检测车辆出入便道、检测场地平整、钻芯孔回灌封闭所需的水泥等、检测用桩帽的制作、相关预埋件的埋设、结构实体检测后的恢复工作等准备、配合工作，相关费用投标人须在投标报价中考虑，发包人不再另行增加费用。13.4.10根据广州市城乡建设委员会印发关于进一步加强广州市建设工程质量检测委托管理工作方案的通知（穗建质20121767号）第二条规定：“新招标的建设工程，应在施工招标文件中明确建设单位为委托工程质量检测的主体，工程质量检测费用不应纳入投标总价。”因此，在编制本工程投标预算时，其他项目费中的材料检验试验费不应包含在投标报价

31、中。条款号：13.6 修改类型：修改原文：工程项目实施期间和结算时，招标文件工程量清单中漏列而由监理单位和招标人现场签证确认的工程项目、原设计没有而由招标人批准设计变更产生的工程项目，视为新增项目，按以下顺序确定价格：现文：工程项目实施期间和结算时，原招标文件及施工图纸没有而由招标人批准设计变更产生的工程项目，视为新增项目，按以下顺序确定价格： 条款号：13.6.2 修改类型：修改 原文：中标的投标文件工程量清单中已有类似项目的综合单价，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。如中标的投标文件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由招标人按消

32、耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现类似项目中没有的材料单价，按广州市造价管理站同期广州地区建设工程常用材料综合价格计算，广州地区建设工程常用材料综合价格没有的材料单价，由招标人在招标文件依法确定计价方式。 现文：中标的投标文件工程量清单中已有类似项目的综合单价，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。如中标的投标文件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由招标人按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现类似项目中没有的材料单价，按广州市造价管理站同期广

33、州地区建设工程常用材料综合价格计算，广州地区建设工程常用材料综合价格没有的材料单价，则参照广州市造价管理站同期广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息并进行市场询价；对广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息仍然没有的材料单价，则由承包人提出适当的材料单价，经招标人和监理、项目管理单位确认后执行。详见本招标文件所附施工合同专用条款第72.工程变更事件的有关规定。 条款号：13.6.3 修改类型：增加 原文：中标的投标文件工程量清单中没有相同项目或类似项目的，如可套取相关定额，则以相关定额为基数下浮计算单价,下浮率为中标价相对于招标控制价的下浮率（下浮率=(招标控制价-中标价)/招标控制价）。

34、现文：中标的投标文件工程量清单中没有相同项目或类似项目的，如可套取2010年广东省相关定额，则以相关定额为基数下浮计算单价,下浮率为中标价相对于招标控制价的下浮率（下浮率=(招标控制价-中标价)/招标控制价）。材料价格按广州市造价管理站同期广州地区建设工程常用材料综合价格计算，广州地区建设工程常用材料综合价格没有的材料单价，则参照广州市造价管理站同期广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息并进行市场询价；对广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息仍然没有的材料单价，则由承包人提出适当的材料单价，经招标人和监理/现场管理单位确认后执行。 条款号：13.11-13.13 修改类型：增加 现文：13

35、11投标人一旦中标，中标价即为合同价，合同价款在合同条款签订后，任何一方不得擅自改变。投标人在报价时要充分考虑本工程的一切风险因素（如场地因素、地质资料和地下障碍物因素、材料设备价格因素、工程费用调整因素、外部环境影响因素等），在投标报价时作出最优和最合适、最有竞争力的报价。 13.12工程变更详见本招标文件所附施工合同专用条款第72.工程变更事件的有关规定。 13.13工程量清单说明详见本招标文件第七章。条款号：19.2.6 修改类型：修改原文：投标截止时间（具体见投标须知前附表第20.1款）前一小时（含开标开始时间），项目负责人须到广州公共资源交易中心事先确定的开标室凭身份证签到。项目负

36、责人凡未凭身份证按时到达开标室的或签到的项目负责人与报名时不一致的，其投标文件由招标人作废标处理。现文：投标截止时间（具体见投标须知前附表第20.1款）前一小时（含开标开始时间），项目负责人须到广州公共资源交易中心黄埔交易部事先确定的开标室凭第二代居民身份证原件签到。项目负责人凡未凭第二代居民身份证原件按时到达开标室的或签到的项目负责人与报名时不一致的，其投标文件由招标人作废标处理。条款号：20.3 修改类型：修改原文：20.3 到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于5家的，招标人将重新组织招标（当N个标段同时招标且不允许兼中时，若有效投标单位不足N+4家，则重新组织招标）。现文：20.3

37、 到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3家的，招标人将重新组织招标（当N个标段同时招标且不允许兼中时，若有效投标单位不足N+4家，则重新组织招标）。条款号：27.2 修改类型：增加现文：27.2中标单位的法定代表人或授权委托代理人和项目经理必须在中标公示期满之日起5个工作日内，持个人身份证原件、单位公章印鉴、营业执照、资质证书、项目主要管理人员个人身份证原件和资格证（或岗位证）以及在中标单位购买的近3个月的社保证明原件到建设或代建单位进行身份核查。经核查，确认与投标文件一致的，方可领取中标通知书。若身份核查发现与投标文件不一致的，中标无效。逾期不办理的，视为自动放弃中标资格，由第二中标单

38、位顺次递补。条款号：27.5-27.7 修改类型：增加现文：27.5中标人必须由其委托代理人携带身份证及法人授权委托证明按招标人通知的时间和地点领取中标通知书。27.6中标人不按时领取中标通知书的，视为自动放弃中标资格。招标人将上报招标管理机构依法严肃处理，同时追究其违约责任。27.7中标人的法人委托代理人携带身份证及法人委托证明按招标人通知的时间到招标人处领取中标通知书的同时领取纸质图纸。中标人领取纸质图纸后必须与招标人在网上发布的电子版图纸进行核对，如有不符须于收到纸质图纸后五个工作日内将问题以书面形式向招标人提出；如纸质图纸和电子版图纸核对无误，中标人须于领取纸质图纸后五个工作日内在其中

39、一套图纸上每页盖公章确认连同经盖公章的图纸确认函一并送回给招标人，表明中标人认同纸质图纸中内容与投标时的电子版图纸内容一致。条款号：28.2-28.3 修改类型：修改原文：28.2中标通知书发出之日起30日后，中标人未按上款的规定与招标人订立合同，招标人将解除中标通知书，原中标人的投标担保不予退还，且依法承担相应法律责任。原中标人给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。原中标人有异议的，可以向人民法院起诉。28.3非经招标人同意，中标人在投标过程中使用的银行名称及帐号至完成竣工结算不得变更，否则招标人有权停止工程款项的拔付及至解除合同，由此造成的一切责任由中标人承担。现

40、文：28.2中标通知书发出之日起10个工作日后，中标人未按上款的规定与招标人订立合同，招标人有权解除中标通知书，原中标人的投标担保不予退还，且依法承担相应法律责任，招标人并且有权确定排名第二的中标候选人为中标人，排名第二的中标候选人出现前款所列的情形的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。原中标人给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。原中标人有异议的，可以向人民法院起诉。28.4中标人须以工程项目为单位，在商业银行设立建设领域工人工资支付专用帐户用于支付工人工资。具体执行及管理办法参照关于印发广州市建设领域工人工资支付分帐管理实施细则的通知（穗建规字20171

41、0号）、广州市住房和城乡建设委员会关于实施广州市建设领域工人工资支付分帐管理实施细则的通知（穗建筑20171344号）。条款号：29.2 修改类型：修改原文：中标通知书发出之日起30日后，中标人未按上款的规定与招标人订立合同，招标人将解除中标通知书，原中标人的投标担保不予退还，且依法承担相应法律责任。原中标人给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。原中标人有异议的，可以向人民法院起诉。现文：在收到中标通知书后的5个工作日内，中标人未按上款的规定递交履约担保且未征得招标人同意延期缴交的，招标人将解除中标通知书，原中标人的投标担保不予退还，且依法承担相应法律责任。原中标人给

42、招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。原中标人有异议的，可以向人民法院起诉。条款号：32.3 修改类型：增加现文：投标人如在本项目中存在串通投标、弄虚作假、行贿情形的，中标无效，该投标人将被招标人列入黑名单并限制其投标。行政监督部门将对其违法行为进行政处罚并通报。注：以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形。（以下无正文）三、投标须知通用条款（一）总则1、定义本招标文件使用的下列词语具有如下规定的意义：（1）“招标人”（即发包人）、“项目建设管理单位”（或称“项目代建单位”）、“招标代理”、“设计单位”、“监理单位”“项目管理单位”均已在投标须知前附表中列明。（2）“投标人”指向招标人提交投标文件的当事人。 （3）“承包人”指其投标被招标人接受并与其签订承包合同的当事人。（4）“招标文件”指由招标代理发出的本文件（包括全部章节、附件）及招标答疑会会议纪要和招标文件的澄清与修改文件。（5）“投标文件”指投标人根据本项目招标文件向招标人提交的全部文件。（6）“书面文件”指打字或印刷的文件，包括电传、电报和传真。2、招标说明2.1本招标工程项目按照中华人民共和国