工程分包合同精编.docx

《工程分包合同精编.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程分包合同精编.docx（39页珍藏版）》请在三一文库上搜索。

1、工程分包合同优选工程分包合同在人民愈发重视法律的社会中，合同的类型越来越多，合同协调着人与人,人与事之间的关系。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？以下是小编为大家收集的工程分包合同，希望能够帮助到大家。工程分包合同1发包人：（以卜询称甲方）承包人：（以下简称乙方）依据中华人民共和国合同法B、中华人民共和国建筑法3及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本装修工程施工劳务承包事项协商一致，订立协议如下：一、承包方式：包人工、包质量、包安全。二、承包范围：设计图纸所列专业施工范围。三、工程质量：优良“四、结电方式：1、墙面贴成：m,;2、地面铺贴石材：m:3、地面找平

2、层：mt:4、卫生间防水:m;5、破砌隔墙（包括抹灰）：元tf,不除窗涧；6、粉墙/m1.不除窗洞：7、零星事再协商；8、大理石干桂/m，五、付款方式：本工程以实际发生工日数据为依据，按每口元/人生活费.每天支付一次.傩月支付工程进度款至.工程完工质检合格，支付工程款的；工程竣工验收达到标准后，工程款付至经甲、乙双方共同确认的结算金额的.六、甲方货任：I、提供所有民工的身份证更印件。2、乙方必须自需施工工具，负责作业层面的卫生,施工中不得浪费和损失材料，保护好设得和制成品,如有损坏双倍赔偿。3、教育民工遵守甲方和建设方的有关规定.服从甲方管理和指挥，不得打架、闹事,处理好建设方、甲方及其他施工

3、队伍的关系。4、乙方应按安全规范技术规范组织施工，确保施工安全.由于乙方施工安全措施不力等原因，造成安全事故，其贡任及相关费用全部由乙方承担，5、乙方确保人身安全和饮食安全，发生贡任事故，其选任及相关费用全部由乙方承担。八、工程质必的约定：1、因乙方施工原因导致工程未达到优良标掂，未通过建设方、监理方、甲方的验收，乙方进行返工所发生的人工费及材料生由乙方承担。2、由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质超,其返工费用由甲方承担。九、有关工期的约定：1、因乙方原因造成的延误，工期不顺延。因乙方原因延期竣工，延误工期每延误一天乙方支付甲方500元的工期连约金.违约金不超过结灯价欷的3%。卜、

4、其它条款:1、承包人向发包方承诺照合同约定进行施工、竣工，并在质址保修期内承担工程质量保修贵任。2、因乙方的施I：未达到约定的质量标准，或不能如期完成工程施工则甲方随时有权谢整其施工范围及减少其工作量，或者终止合同。3、若发包方与承包方意见发生分歧，经协商不能达成一致时，通过仲裁解决。4、乙方中途撤场负全都所任,包括退还已付所有工程款.合同双方签字生效。本协议一式两份，双方各执一份，工程完成自行消除。发包人：承包人：日期：日期：工程分包合同2甲方：乙方：日期：劳务分包方（乙方）：为r保证完成匚程施工，需要乙方劳务分包作业，依照国家、省、市政府的有关规定，本着自愿公平信用、协商一致的原则，甲乙双

5、方协商订立本合同。一、工程概况：1、工程名称：2、工程地点：3、施工工期：4、质版要求：合格5、安全文明目标：杜绝重大伤亡等安全事故6、建筑面枳和工程技：总建筑面积约I1.OI1.26平？方米，工程设依据合同约定面积计算方式为准。二、劳务承包内容与范围1、劳务承包方式：包活工、包辅材、周转材料、包机械、包质量、包工期.，采用大活包形式。2、劳务承包范围及工作内容：2.1.人工费:2.1.1.结构王体：基础垫层、室夕卜回填土人工配合、基础（不包括防水层）、主体框架结构模板、钢筋、电渣压力焊、混凝土。2.1.2.砌体：建施图中砌体、构造柱、圈梁、过梁、压顶、造型及零星构件部分的土建人工费。21.3

6、粉刷：宰内抹灰（毛而）、地坪（毛而）、天棚抹灰批顶、散水、台阶、坡道、屋面、外墙粉刷。2.1.（现场安全：按规范规定应该考虑的施工脚手架、安全困栏、或空间安全防护脚手架、搭拆和维护四口五临边安全防护、施工用电按规范防护和维护。2.1.5.文明施工：施工区、生活区的场地硬化人工配合、临时用电（含二级配电柜一下的材料人用水的管理及维护保养、现场垃圾活运等“脚手架：按规范搭设脚手架（钢管,扣件,槽钢，预埋件,立网，兜同：硬防护,加固件，跳板等）。2.1.6.配合其他承包方进行的假埋（装饰预埋件除外）。2.2.施工机械工具费：2.2 .I.主要机械：塔吊、施工电梯、龙门架、包括塔吊、施工电梯、龙门架司

7、机。2.3 .2辅助机械：搅拌机、砂浆机、钢筋加工机械、模板加工机械、手持F1.i锯、电钻、混凝土振捣机械、照明灯具、斗车等.2.3材料费:2. 3.1周转材料：模板、方木、钢管、扣件、对拉丝、止水摞栓、蝴蝶K、携丝帽。3. 3.2,小型材料：二、三级配电用电线、配电盘、照明灯管、电焊条、铁丝、铁钉、钢锯条、麻线、扫帝、草袋、海绵胶带、线钺、冲击钻头、膨胀螺栓、绝缘胶布、砂轮片、金刚片、穿墙用PVC管等.4. 3.3.施工用电由甲方提供至一级配电柜：施工用水由甲方将总水管引至施工现场、乙方负货支路水管的安装及材料.施工区、牛活区的水电费用由甲方承担。3.承包内容中不包含的项目及材料5. 1.不

8、包含项目：基础降水、基坑护坡、安装工程（水、电、暖、消防、电梯）门窗、防水、机械土方及回填（机械部分）、外墙保温、内外墙兖科、涂料油漆、幕端、钢结构、铁艺、铝合金、楼梯扶手、空调铁件、阳台栏杆制作及安奘.6. 2.不含材料：临建工程的材料、钢筋、商品碌、砌块、演、水泥、砂、石、白灰、外墙涂料。三、劳务分包资质情况：k营业执照：2、资版专业及等级：模板、钢筋登级，止各资旗证编号：1、安全生产许可证编号：四、工期、质量、安全1、总工期日历天,以甲方要求的控制点为准，因甲方原因或不可抗拒的因素工期顺延。2、工程质垃标准为合格（以质址部门评定的工程质缴为准）.五、甲方的贡任和义务1、甲方负货提供乙方材

9、料堆场场地及生活住房，以满足乙方花现场的生产和生活所需。甲方：乙方：日期：工程分包合同3总包人：（以下简称甲方）分包人:（以卜简称乙方）依照中华人民共和国合同法及其他有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严用履行。第一条工程项目一、工程名称：二、工程地点：三、工程编号：施工许可证号：_营业执照号：四、分包工程范困及工程量（附预算书）五、分包工程期限年月日开工，年月日竣工。六、分包工程人工费用元。七、乙方投入工种及人数人。第二条工程结算按分包工程项目，第一个月预支生活费，按合同人数每人15元计算，下月结算时扣回，在工程施工进行中按当月完成的验收合格工程量预结（幅度不得超过已完成址的80%）工程

10、竣工后经甲乙双方共同验收合格，F以结竟“第三条工程质址甲方根据国家质量验收规柩和评定标准进行技术交底和组织验收,乙方按照施工图纸和说明书要求,精心组织施工，保证工程质量.如质量不合标准，必须返工修理，其工料造损失，由乙方承担：如工程质量低劣乂无法挽救的，应由乙方负员赔偿全部工料损失。第四条安全生产一、甲方对乙方承担的工程要做安全交底，提出明确的安全要求,并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对甲方提供的安全生活设施，乙方经检查合格方可使用。施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。二、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作用具如绝缘于套、

11、胶靴等，原则上由乙方自行解决，如乙方确有困难,可提出需用计划，甲方怖助解决.三、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。第五条生活管理一、乙方工人进场后，食宿问题由甲方提供住宿条件及主要炊事用具（大锅、笼屉、吹风机、大面板）由乙方保管，如有损坏丢失照价赔偿。小型零星用具乙方自备,生活用煤，甲方按定出提供0二、生活需用之粮食、油类，由乙方自理，甲方应在医疗、R生等方面提供方便，乙方工人如有疾病,经其负责人签字同意,可在甲方就医,医疗费用由甲方负贵按月付清。第六条分包工程人工费单价一、单位工程分包，每预算工日为元。实行单方平米人工期包干，每平方米元。二、单项内樵抹灰分包，

12、达到优质的每预算工日为元.达到合格的每预算工日为元实行分项人工费包干每平方米一元。三、单项分包碎、土方工程的每预算工口为元。四、清工每工日为元。五、全日停工、待料，停水、停电，清工工日为元.六、水、电、暖、卫生程，每项预算工日（按幄号分包）为元。七、冬季施工期间（12月1日至2月底）降低工效10%的工日，其工日单价为元。八、分包工程费用明细表（一七项均可列表兀第七条材料供应管理乙方设专人向甲方办理水泥、钢材、商品构件、五金、油毡、沥青及水、电、暖、期等专项用料的限额领料手续.乙方应严格按照甲方提供的质域要求和材料配合比施工。乙方施工中用料浪落及不合理的.超出限额部分，由乙方负担，乙方在施工中应

13、按垛（堆）使用材料，做到日战日清，活完料净，保持现场整洁。第八条施工机具一、大型工具由甲方负责，保证使用需要。二、手持操作工具，由乙方负贵.三、对甲方负货供应的机具，乙方应认真保管爱护，如有丢失损坏，乙方负责赔偿。四、施工需要用的中、小型机械，由甲方按施工方案配备，一台机械一般配备一名司机，保证乙方正常施工，乙方不准摘自操作设备（自带机械按有关规定处理鼠第九条现场管理一、甲、乙方人员要严格遵守现场事项管理制度，在甲方现场负货人统一领导下组织施匚有关计划进度、材料供应等工作双方应密切配C保证施工瞅利进行二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产，爱护财产的教育，并指定专人负货现场保卫工作，严禁偷

14、京现场用料，如违反现场管理制度和不法行为，中方有权采取必要措施，乙方应承担法律责任，并负货赔借经济损失。三、分包人员要保持相对稳定，出入施工现场要佩戴工作标志，不准合同外人员出入现场和住宿。第十条违约员任一、乙方分包的工程项目，不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程版量，甲方有权终止合同，造成返工视损失情况，乙方应予赔偿。二、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随恚变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划安排造成的经济损失：如甲方中途帆除介同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。三、乙方必须按合同规定的工期及质量要求按期完成，

15、否则每逾期一天.应偿付给甲方按分包工程人工费2%的逾期违约金。四、甲乙双方不得借姑拖欠各种应付款项，如拖欠不付，按银行短期贷款利率，偿付给对方逾期付款违约金。第卜一条附则一、本合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商，协商不成时,任何一方均可中请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门进行调解。解决不r的，可向建筑物所在地的区、县经济合同仲裁委员会申请仲裁，或直接向人民法院起诉。二、本合同一式份。甲乙双方各执正本一份。其余副本，报送备案。三、饕求鉴证（公证）的，可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证或到公证处公证。四、双方商定的其他条款：1. 2. 3. 4.第十二条合同附件及有效期一、合

16、同附件：1.工程预算书:2. 3. 二、本合同自双方盖堂之日起生效,至工程全部竣工并结灯完毕后失效“总包单位：（盖章）法定代表人：（盖章）单位地址：开户银行：帐号：电话：分包单位：（盖章）法定代表人：（盖章）单位地址：开户银行：帐号：电话：鉴（公）证机关编号：（盖章）年月合同签订日期：年一月-日分包工程（）算书合同号：总包单位：（盖章）分包形式：分包单位：（盖章）工程项目名称：第页工程项目：预算工程:费用：（元1备注：定额编：名称：单位：数班：单位用工：合计工日：工日单价：人工费:审核计算：年月日建筑安装工程分包合同2总承包方（甲方）：分包方（乙方）：双方根据分工负责、配介协作的精神，共I可完

17、成工程之建筑安装任务，经充分协商，特订立木合同。第一条工程名称,（指分包部分之工程名称）第二条工程地点第三条工程范圉.（可用列附表办法）第四条质靖标准（可依照工程施工详图、施工说明书及安装工程施工验收技术规范列出）第五条承包方式（如按预算实行包工包料，属于总承包人及发包方负贵供应之材料，分包方应将材料品种、规格、数敢、交货时间、技术要求等用附表详细注明）第六条工程总价本工程包价计人民币元修。第七条工程包价本工程包价计人民币元整（本工程全部总造价减去发包人及总承包方供应材料总值）。第八条付款办法第九条工程期限按本含同第三条规定的工程范用口年月口开工至年月日止全部完工。第十条中间交工本工程项目范围

18、内的工程，自_年月日开工于年月一日开工于年_月一日完成交工.第十i条双方联系制度及协作办法第十二条关于工程保密办法第十三条违约员任第十四条特殊条款第十五条合同有效期限，本合同自双方签字盖章后立即生效，在全部工程竣工，办理交工验收款项结清后失效。第I六条合同份数本合同正式本二份，双方各执一份，副本.份，总承包方收执一份（其中送拨款银行及发包人各，份）:分包方收执一份。总承包方（盖章）：分包方（盖章）：负责人（签字）：地址：电话：年月日工程分包合同4发包方（甲方）：承包方（乙方）：依照中华人民共和国民法典3、g中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方

19、就本工程施工（劳务）承包事项协商一致，订阅本合同，并严格执行。一、工程概况工程名称：工程地点：工程规模：二、劳务承包方式及内容承包方式：承包内容：三、合同工期：开工日期：竣工日期：四、合同标准：五、合同价款：单价：六、发包人责任与义务1、提供施工所用的材料、机械和很必要的,安全设施.2、向乙方提供本工程所发包的工程概况及内容、质服标造、进度安全方面的要求,并检查落实。3、按照合同规定的时间、数额向乙方支付承包款。七、承包人贡任与义务1、乙方进场后应按甲方对质量、进度、安全、成本等方面所要求的标准,完成仆I可约定的全部施工内容，2、进度货任：按时完成项目分部、分项工程进度计划。3、服从甲方的领导

20、和管理，遵守国家的法律与法规，执行工地各项规章制度。八、违约费任1、甲乙双方在签订合同后，因一方贡任而导致合同终止，责任方按合同价的30%赔付对方.2、如发生人员事故责任九、价款支付时间和方式1、甲方按每两层支付乙方工程款。2、完工后甲方付清工程歙。十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效。甲方：年月B乙方：年月_日工程分包合同5甲方：乙方：一、工程范围及造价(I)工程范围毕节市东鼎园小区所打水电工程及所有消防工程及弱电工程。(2)按2004年预尊结生材料人工按现行费州省建筑工程材料价格信息表作决算，总价下浮10%结算。二、付款方式1、人工进场主体施工到转换层甲方按工程量80支付给

21、乙方，之后每月按月进度80%支付，工程完工后支付到90%,资料决兑完后支付到97%,预留旅作为保修金，保修期到一年酒后一次性付清尾款.2、乙方进场施工，向甲方支付50万元工程保证金，工程保证金到工程施工至传换层,甲方退还50万元工程保证金。三、工期乙方应在甲乙双方合同签订后15日内即进场施工，具体施工内容及安排服从甲方工程建设进度的具体要求，乙方承报相应的施工进度计划，并保证在甲方总体进度计划的安装的工期内，完成合同工程内容。四、工程质盘保证1、乙方必须向甲方提供设备材料的检验报告及合格证15.2、工程质址应达到自动喷水系统设计规范B、6自动喷水系统施工验收规范、水电设施及弱电规范要求，并应满

22、足国家其它相关规范要求，通过消防验收。3、系统安装并交付使用后，乙方对于本系统提供党年免费维修服务，维修期由系统安装验收合格之日起计算，在免费维修期内，乙方免费提供及时应急维修服务及提供正常损坏的部件，凡不正常使用而造成的部件损坏，乙方所提供的部件费用由甲方负责。1、如非乙方原因造成完工后六个月内不能进行消防验收或验收不合格，至第七个月起乙方所做工程自动进入质量保修期。五、安装与验收(一)甲方负责1、提供系统设备运行所需的动力及照明电源。2、负责系统安装期间所需的临时水电供应及费用.3、花工地现场提供适当面枳的库房和施工人员住房.4、负责协调乙方与其它施工单位的关系.5、甲方工程技术人员应积极

23、监督,配合乙方施工工作。6、工程完工时.甲方应当及时提供其它与消防有关的设备,材料资料文件以便乙方及时进行消防竣工申报。7、甲方负於提供所用施工图及所需资料。（二）乙方费任1、负责消防系统水电系统及弱电系统的安装、调试、开通。2、负於消防系统水电系统及弱电系统设备的提供及质量保证。3、在甲乙双方确定的期限内完成设备的安装和调试工作。4、接受甲方和当地检杳部门对消防系统进行的验收,并保证验收合格.5、为甲方工作人M提供免费技术培训，使甲方工作人员具爵消防系统的基本操作能力。6、负货宜年质保期结束后的终身有偿期维修及备件供应。7、负贡教育、督促乙方工作人员遵守遵守相关的劳动，安全及操作规章制度，文

24、明施工，负货乙方工作人员的人生安全货任。六、技术资料乙方向甲方提供完整的系统操作说明书和安装说明书者套。七、不可抗力由于不可抗力而使乙方工期延迟或不能完工时，我任不在乙方，但乙方应立即将情况通知甲方，并在不可抗力发生后卜五日内出具权威部门证明,送至甲方取认可。在确认有必要时,双方协商撤销本介何。不可抗力是指战争、严重火灾、水灾、台风、地震及双方同意的其他不可抗力。八、合同生效、变更、终止及其它1、木合同由甲乙双方授权代表在中国毕节市签署，并于双方签字盖章后立即生效“甲乙双方要严格履行本合同中所规定的货任.当乙方对于合同工程所提供的壹年免费保修服务结束之后，本含同将立即自然终止。2、本合网一式两

25、份,甲乙双方各执直份，具有同等法律效力。3、所有甲乙双方签字的合同之附件均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等效力.4、甲乙双方任何一方未经另一方同意，不得将与本介同有关的资料、文件、来往信函及合同文本以任何形式在任何时间转让给与执行本合同无关的第三者。5、在甲乙双方协调同意的基础上，根据实际需要可以对本合同做某此变更，甲乙双方将签署补充协议.九、违约贡任、争议的解决1、乙方分包的工程项目，不得再行分包.在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量.甲方有权终止合同,造成返工视损失情况.乙方应予财偿。2、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除，如乙方不经甲方

26、同意，单方解除合同，应由乙方赔偿甲方因影峋施工计划安排造成的经济损失，如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。双方在履行合同中发生争议.应协商解决,如协商不成，任何一方可向甲方所在地人民法院诉讼解决。十、附件消防工程图和工程量:清单，水电布置施工图及弱电施工图。甲方：乙方：法人代表：法人代表：授权委托人：授权委托人：联系人：联系人：联系电话：联系电话：日期：日期：工程分包合同6甲方（全称）：上海市第五建筑有限公司乙方（全称：根据中华人民共和国合同法B,6中华人民共和国建筑法3,上海市建筑市场管理条例及有关法律，法规，遵循平等，自愿，公平和诚实信用的原则，结合本工程实际，为明确双方的贪

27、任，权利和义务，经甲，乙双方协商一致，订立木合同。工程概况1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3 承包苑围及内容：1.4 建筑面积：1.5 甲方视需要,可对乙方承包范围及内容作出增减或调整,也可对乙方承包范围内的某一分项，某一产品，半成品材料等另行指定施工单位或供应商。乙方应无条件接受，也不因此作为对其余项目合同单价和总价作出调整的理由。1.6 承包方式：本工程采用“包工料机消耗，包工期，包质量，包安全，包文明施工，包环境保护，包甲方与业主的总承包合同中所涉及到的本分包合同内容.包甲方对业主的承诺和业主对甲方所作的规定,约束等”的包干方式，全面负贡本合同范围内的全部工作内容，处理好政府主管

28、部门和社区地方关系。合同工期2.1 乙方接甲方进场通知后日内做好施工现场准备工作。2.2 合同工期：木工程于年月日开工，至年月日竣工，共个日加天.2.3 工期延误时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为每延误一天，按本工程总价的计算,按天累计.第三条质址3.1 本工程质址等级为.3.2 质量达不到要求时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为3.3 本工程质兄必须通过甲方,业主，监理,质监站的验收和确认.1.1 I乙方必须严格按本工程的施工图纸，设计说明,设计变更.技术核定单等工程文件中规定和现行的国家，地方颁发的质量验收规范，标准和规定要求组织施工。防时接受甲方，监理，业主的检查检验，并为检查检验提供

29、便利条件。3.5 乙方如达不到本合同约定的质量等级，甲方有权必成乙方进行返工，由此造成的一切工期，经济损失由乙方金额承担。如乙方达不到约定的桢量等级，由此造成的业主罚歙全由乙方全额承担.3.6 乙方在施工中发生-般质兔事故，由甲方提出处理方案,经建设单位同意后，由乙方负所处理,处理结果由甲方报送政府有关部门；发生重大质量事故，必须按政府规定的处理办法进行处理，同时承担因此产生.的货任。3.7 甲方为维护自身的声誉，品牌，形象，将为本工程质量进行不定期的巡查，在巡查过程中发出的质量整改通知竹乙方必须在规定的时限内整改完毕，发出的对乙方的罚款通知,须说明罚款理由并由乙方全额承担，乙方必须在罚款单上

30、签字接受，乙方拒绝签字并不影响罚款单的生效。第四条环境安全标化4.1本工程乙方现场文明施工要求为：建立现场安全生产保证体系，通过安全生产保证体系的认证并达到上海市标化工地”标准要求，并承担安全贯标，一体化贺标和上级部门各种检查和罚歙所发生的费用.如达不到以上标准，甲方将对乙方进行合同总价$的罚款。工程分包合同7从法律关系上分析,分包有两种情况：1、分别承包，即各承包人均独立地与发包人建立合同关系，各承包人之间并不发生法律关系。2、联合承包，即承包人相互联合为一体，与发包人答订总包合同，然后各个承包人再签定数个分包合同，将项目建设中的各个单项工作落实到每一个承包人.在实践中,这两种分包合同被广泛

31、地使用，但它们的法律效果很不相同。在分别承包中，各个承包人相互单独地对筹建单位负贵，相互之间不发生任何法律关系；在联合承包中，承包人共同地对筹建总位负责，承包人之间发生连带之债的法律关系.水电工程分包合同：甲方：（发包方）乙方：（承包方）本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议.第一条工程概况1 .装修施工地点：2 .工期：_年月口至_年月一日3 .本项工程预计费用元人民币。第二条材料供应的约定1 .甲方提供的材料乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需要材料的数量.甲方应按时提供乙方需要的.材料，甲方负费采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供

32、应到现场，甲乙方应办理交接手续“乙方如发现甲方提供的材料有质址问遐或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的,由此造成工程损失，贡任由甲方承担。甲方供应的材料按时抵达现场后,由乙方负员保管，由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。2 .甲方采购供应的装饰材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用“如乙方违反此规定，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。3 .乙方提供的材料乙方供应的水电材料甲方应到现场验收，如不符合设计、施工要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负费。乙方自带施工的必须工具（推子、切割片等），要保证安全性、良好使用性，乙方自行承担

33、工具维修费和损耗费用。第三条关于工程质址及脸收的约定1.本工程应严格执行国家G住宅装饰装修工程施工规范gb50210XX及建筑装饰装修工程质地验收规范gb50327YX并参照福建省家庭装饰装修匚程质量标准及其他db-35t98及上海市家庭装饰工程质量验收标准4 .由于乙方施工技术差及货任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不变。5 .工程姣工：乙方应提前两天通知甲方验收，甲方在接到通知两日内组织验收，并办理验收手续。第四条有关安全生产和防火等的现场管理约定：1 .严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，然少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周用单位、住户的关

34、系。2 .未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线.3.工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。4 .保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。5 .货货装饰装修所产牛.垃圾的处理工作，每日至少清洁一次。6 .乙方如因施工原因需居住在现场，日常用水、用电等必须注意安全，工地发生工伤由乙方负交。7 .乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。8 .未经甲方许可，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿.第五条关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定：1 .工程款付款方式：布管验收合格后支付

35、工钱的50V水电完工后支付30%,整体竣工验收公格后支付20S2 .乙方承包内容：1) .水电开槽、布线、穿线、埋槽2) .所有水电施工过程的垃圾清运(每天现场整理装袋)3) .水电施工的穿墙、打孔、切割4) .开关面板安装5) .小五金马桶、的安装6) .后期灯具的安装3.工程结算方式：按实结算：总价结算：20元/平米（套内面积）第六条违约所任：1 .甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付伍拾元的违约金。2 .由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付伍拾元违约金。第七条纠纷处理方式：因工程质啦双方发生争议时，双方协商解决：当事人不愿通过称商、调解解决，或桃商、调解不

36、成时,可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼.第八条介同的变更和解除：1.合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更介同内容,应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款10%支付违约金，并办理终止合同手续。3 .施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清尊手续，订立终止合同协议，解除本合同.第九条其它约定：1.双方同意由第三方监理（原门全垒打装修监理公司）进行协商工作。在未经第三方监理（厦门全垒打装修监理公司）确认情况下.甲方有权不支付乙方相关费用。4 .经过第三方监理（厦门全室打装修监理公

37、司）确认，甲方必须按照约定支付乙方相关费用.5 .因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延.6 .甲方在入住前可以要求乙方5次来现场配含其他工种的交叉施工，超过5次部分每次甲方需支付乙方50元/天的劳务费。5一保修期内由于乙方的施工和产品造成的质址问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题，甲方按实际发生优用支付乙方维修费用。第十条附则（一）本合同经甲、乙双方签字（盖章后生效。（）本合同签订后工程不得转包。（三）本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。（四）合同有效期至.（五）水电工程保修伍年，过了

38、保修期乙方来维护甲方.应支付相应费用.甲方签字：乙方签字：签字日期：工程分包企问8甲方：乙方：经甲乙商定达成以下协议：第一条工程概况1. 1工程名称：1.2工程地点：1. 3发包方式：甲方提供施工材料，乙方包工（自备施工工具）1.4承包金额：每平米58元,实际完成正投影面积，包括垂直运料、垃圾清运等.1.5工期：按项目部制定工程进度计划执行。1.6工程质量标准：优3第二条甲方负贡事项1.1 协调各施工专业施工.1.2 按时，保质.保量提供施工材料,2. 3开1前3天，向乙方提供确认的施工图纸或做法说明1份，并向乙方进行现场技术交底，提供施工所需的用水，用电。项目质检员对工程旗量，安全，进度进行

39、监恃检查。第三条乙方负面事项2.1 指派代表乙方臂行合同，按合同约定及甲方要求组织施工，保质，保量，按期完成施工任务。办理应由乙方负负相关事宜。3. 2严格执行施工规范,安全操作规程，防火安全规定，环境保护规定，严格按照图纸说明进行施工,参加竣工验收.第四条工程款支付方式本合同生效后,乙方上报工作量的时间为每月月底，按实际完成工作量的80、支付，支付额度以河北省预算定额人工工日比率执行，支付时间为次月15B-20日，工程完工付到实际完成工作量的,95$,5$尾款竣工结兑后一次付清。第五条关于安全文明施工的规定5.1 乙方应按图纸施工，并严格遵守6建筑安装工人安全操作规定及其他相关法规和规范的规

40、定，违反操作规程导致发生安全事故,乙方应自己承担贡任和由此引发的一切经济损失，甲方协调处理.5.2 甲方项目人员对施工现场的安全进行监督检查，乙方必须接受并配合检查。5. 3乙方要指定一名安全管理人员，负贡施工现场的一切安全工作，并对施工人员进行安全文明施工教仔.5.4 乙方人员未经甲方同意不准到非施工区域活动.5.5 甲乙双方应把防火工作作为安全管理的不中之重切实抓好.乙方动用明火.安装电器及使用易燃，易爆物品，必须事前告知甲方管理人员,动火时做到一人动火一人监护。5.6 施工现场必须随时清理，因施工而产生的垃圾由乙方清运至甲方指定位置，每日收工之前乙方会同甲方管理人员检杳认可后，方可离开现

41、场，5.7乙方在施工期间严禁他，冒，滴,洒“在清理垃圾时不能有扬尘.如有违反，由乙方承担经济处罚及一切后果.5.8 乙方在施工期间应尽可能降低噪音对周边的意响.如有违规,由乙方承担经济处罚及一切后果。第六条违约页任因一方违约给另一方造成经济损失，由违约方承担，合同无法继续旅行时，合同终止并追究费任。第七条争议或纠纷处理7.1 本合同履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提卜，双方可协商解决，或有请有关部门进行调节“72当事人不愿通过协商，协调解决或协商,调解不成时,可提请仲裁机构仲裁，也可向人民法院起诉。第八条附则本合同一式两份，双方各执一份。甲方（盖章）：乙方（盖章）委托代理人（签字

42、委托代理人（卷字）：单位地址：单位地址：电话：电话：年月日年月日工程分包合同9甲方：乙方：甲方在建项目一一腾冲欢乐湖国际度假村一期二段172#楼，为确保本工程管理高效、秩序井然和谐和安全工作万无一失；决定将本国际度假村的智能化管理系统工程总承包给乙方承建.甲、乙双方本着平等、互利、的原则协商一致、达成承建合同如I：一、工程名称腑冲欢乐湖国际度假村一期二段智能化管理系统工程二、工程范国1、楼宇对讲系统（安居宝）2、视频监控系统（海康卫视）3、公共广播背景音乐系统（30OC）三、工程地点腾冲县欢乐湖国际度假村四、工程工期本工程工期为个工作日；（具体进场时间由甲方通知为准）工程总价款本工程总价款

43、为：叁拾捌万伍仟贰佰者拾叁元陆角385213.605）,其中1、楼宇对讲系统289751.7元。（明细符后）2、视频监控系统49716.975元。（明细符后）3、公共广播背景音乐系统45744.93元。（明细符后）五、付款办法本工程总价敕为：叁拾捌万伍仟成（R壹拾叁元陆角.应甲方要求,乙方同意在本工程总价款的基础上下浮13个点。本工程的实际结算总额为：人民币叁拾叁万伍什登佰叁拾伍元捌角试分（335135.80）1 .乙方所有材料进场后，由甲方验收合格后，3个工作日内支付工程总价款的30,即人民币：100540.74元（大写:堂拾万零伍佰肆拾元柒角肆分）给乙方。2 .工程总价款的67乐人民币22

44、4540.98元（大写:冢拾贰万肆仟伍佰肆拾元玖角捌分）安装完毕并验收合格后，甲方在卜日内一次性支付给乙方.工剩余3%即人民币10054.07元，大写：世万零伍肆拾元零柒分的工程总价款，留作质量保证金。待一年质保期满后，甲方在十口内一次性支付给乙方。六、运输我用负担本工程的设备、器材运输责用由乙方负担。七、质量要求1 .本工程的所有设备器材其规格型号、品牌必须与合同一致。2 .本工程的所有设备器材必须是三证齐全（合格证、质检报告、生产许可证）.，3 .本工程的件子系统必须技术先进、运行稔定和功能满足设计要求。八、田后服务1 .本工程的所有设备器材，质保期为两年（竣工验收合格之日起），在此质保期

45、内凡是设备木身的质敬问题，乙方实行三包（包退、包换、包修）。2 .本工程的所有设备器材，在质保期满后，乙方实行终身维修服务。并仅收材料成本费（其中的软件实行终身免费升级或理装）.3 .为确保维护（修）快捷、更换及时,乙方承诺接到维修通知后，48小时内到达现场。以确保服务、维修专业化、响应（指维修响应）快捷化。九、甲方贵任与义务1.甲方必须按合同规定的时间、金额向乙方支付工程款。4 .甲方应正确使用本标的物的设备与器材,否则乙方不予免费三包.5 .甲方应派1-2人参与乙方组织的使用、操作培训。十、乙方的贡任与义务1 .乙方应在合同规定的期限内（指甲方能按时支付工程款），进场安装和竣工。2 .乙方

46、所提供的一切设备器材，其功能达到说明书的质量和功能要求。3 .乙方招本工程交付使用的同时应将相关技术资料一同交甲方存档。十一、其它事项1 .本合同的一切设备器材，在甲方货款未付消之前，其产权仍归乙方所有。2 .本合同中的未尽事宜双方协商解决.同时在本合同执行过程中，对于万一出现的纠纷，首先双方应友好协商解决，当协商不成时,任何一方可以向人民法院申请调解或仲裁。3 .本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。甲方：乙方：年月日工程分包合同10发包方：（以下简称甲方）包方：（以下简称乙方）经双方协商一致,签订本分包令同.一、工程概况1：工程概况1 .1.工程名称：2 .2.工程地点：2.3. 工程范围：详见附件工程量清单表。3 .工期要求：4 .工程质量要求