建设工程施工劳务分包合同.docx

《建设工程施工劳务分包合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程施工劳务分包合同.docx（37页珍藏版）》请在三一文库上搜索。

1、合同编号:建设工程施工劳务分包合同（修订本）工程名称：郑州杭空港区合村并城建设项目南区16号地安置区工程承包人：中国建筑笫八工程局有限公司劳务分包人：河南鸿展建筑劳务有限公司2015年8月280合同目录1劳务分包人资质2劳务分包工作对象及内容3劳务分包工作期限4质量标准和目标5合同文件及解科顺序6合同价款7总包合同8图纸9项目经理（负责人）10工程承包人义务11劳务分包人义务12安全施工与检查13安全防护14事故处理15保险16材料与设备供应17工程计量及确认18合同价款的支付19荒工机具与周转材料供应20篇工变更21工程验:收22施工配合23合同价款的最终结算与支付24违约责任25索赔与签证

2、26争议27禁止转包或再分包28不可抗力29文物和地下障碍物30合同解除31合同终止32保证金33质量保修34其他约定35合同份数36合同订立时间与地点及生效建设工程劳务分包施工合同工程承包人（全稼）:中国爱就第八工程局有限公司劳务分包人（全眷）:河一洎晨建筑劳务力限公司依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于郑州航空港区航程置业有限公司（以下简称“发包人”）与工程承包人已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”）,双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。1劳务分包人资质资质证书号码：C1.o1.404101011

3、3-4/1发证机关：郑州市城乡设委员会资质专业及等级：木工、砌筑、钢筋作业分包二级，抹灰、混凝土作业分包资M复审时间及有效期：2015年6月一年工程名眷：郑州二空港区合忖井城珑设项目*区16号地安置区工程地点：一州就空港区新港九航以北、风华J以It1.尬J以西、杭兴路以东.分包内容：木工翌士度主体M*X分包范围,具体如下I西边界为：前边规划红线和Q轴往前1.6米交西边规划红线位置.一边界为：西边规划红线和17轴往东0.9米交/边规划红线：17轴往东0.9米和18轴往东3.8米交H轴往南2.968米.东边界至:前边规划红线和H轴往前2.968米交17轴往东0.9米;H轴往前2.968米和J轴往北

4、2.65米交8轴往东3.8米：13轴往西3米交K轴往*5.45米和N轴往由1.157米.N轴往*1.157米和Q轴往*1.6米交11轴往西1.472米，北边界为:西边规划红线和11轴往西1.472米交Q轴往上1.6米;11轴往西1.472米和13轴往西3米交N轴往*1.157米：13轴往西3米和18轴往东3.8米交K轴往*5.45米；H轴往前2.968米交17轴往东0.9米和18轴往东3.8米.详见合同后向附件八区域划分图纸三区三分，如各家劳务分包人边界出现翅，以工程承包人最后好拜为准.包含且不限于以下(1)一(17)内容:(1)按工程承包人最终交付的蓄:IS合土方开挖单位进行土方清理、法础腐

5、模、痔模捻灰、蚣层、酎水保护屋等；(2)留锻内按国亲规范完成主体催架工作包舍的所有内寡和外墙碑手架的林设拆除工作：(3)ar渭口(包括土建及其他专业渭口)模板加工、文1.拆除：(5)模板支撑体系和外殖脚手臬的及转工具进、退场(场内、粗，站)两装两脚、侵丸Jfcs1.J、-&1._M运邃S现融废也养按要求分规,放裳左；一(6)摩的养护工件(7)定位配合和横展成线工作；(8)材料长龄的整样、证件刎作、养护，送料的配合工作；XQJ皿富里兔后!妙P生及”JE佥并按要求分类增放MMb_(10)按主体结构茏工图与其它嗜业的比合jfc工的工作1QD图纸设计、图纸会审、设计变更和国家、地方有关规范所含的其他工

6、作：(12)安全文明J1.工必须达到市我文男工地察求.(13)按工程承包人要求修会质量供陷；所有工作工完场清.(14)现场内外材料运*车辆交通指挥工作.J15)卫生间部位素混凝土上布梁的模板的支设，制作并与主体一块浇筑.(16)各彝位和各种类后浇常及安放塔吊时横地面板洞口的覆宙和后期洞口、后浇，的吊模文模，模板支设拆除，罐修兔和混奈土的浇温养护工作.(17)结构板上面停位有If吴5(构造柱谓侪的工作.分包形式：包人工、包事分材料、包P分机枕.3劳务分包工作期限开工日期：2015年8月30日(以工程承包人下达书面开工令为准)完工日期：2015年12月组日总日历无数为：122天工期控制点：以工程承

7、包人下达书面工期控制点为准劳务分包人施工的工作面完成时间以工程承包人现场实际施工总进度计划要求的控制点为准，劳务分包人必须按施工总进度计划要求的时间完成每个工期控制点，同时必须保证工程承包人的月、周、旬进度计划。以上工期控制点必须以满足施工醛收标准为前提。4质量标准和目标工程质量：按总包合同有关质量的约定、国家现行的建筑安装工程施工及验收规范和建筑安装工程质量评定标准3。质量标准：合格。质量目标：合格。5合同文件及解春顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）施工过程中签订的补充协议：（2）本合同及其附件；（3）劳务施工招标文件；（4）劳务分包人投标书及其附件；（5）本工程施工总包合同。6

8、合同价款本合同价款暂定（人民币）：1400万元其中，劳务报酬合同价款暂定（人民币）：100O万元委托劳务分包人采购的材料设备合同价款暂定（人民币）：300万元委托劳务分包人供应的施工机具合同价款暂定（人民币）：10。万元最终合同价款依据本合同约定按实结算，6.1 本合同价款结算按附件四工程项目综合单价明细表约定的综合单价执行,工程量按实际施工完成量和合同约定工程量计算规则计算。6.2 本合同综合单价包括以下内容：人工费、材料费、机械婚、现场经费,企业管理费，利润,社会保障骷（含现场工人社会保险费），施工措施能，夜问.冬雨季等施工增加费，材料二次倒运费，超高雳.高层建筑墙加费，维修电工，信号工和

9、其他配合人员用工费用，各工种配合费，抢工费，队伍调遣费,消防保卫费，清点骏收、堆放、维修及进、退场费，材料整理、保管费，拢筑施工垃圾清理并运至现场指定地点、生活垃圾清理及运输费，缺陷修复、保修费，保险费，成品保护费，试块、试件制作、取样费，测量放线，试验检验配合费，安全、文明、C1.达标人工费用，安全防护用品称，床铺诲.安全劳保用品、各种工具用具、测量工具等费用，按规定向有关部门交纳的建管费，暂住户口费、治安费，生活区卫生费、计划生育管理费以及不可预见因素和施工期内市场变化、风险等为完成分包范围内工程项目所发生的一切费用和税金，除工程变更外写合单价不再调整。6.3 劳务分包人不再另行计取营业税

10、城市维护运设税、缴育费附加及规费。7总包合同7.1 工程承包人认为有必要时,提供总包合同（有关承包工程的价格细节除外），供劳务分包人查阅。当劳务分包人要求时，工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同（有关承包工程的价格细节除外）的复印件。7.2 劳务分包人应全面了解总包合同的各项规定（有关承包工程的价格细节除外）。8图纸8.1工程承包人应在劳务分包工作开工3日前，向劳务分包人提供电子图纸一套。9项目经理（负责人）9.1 工程承包人委派的担本工程任驻工地履行本合同的项目经理蛋度超，职务：项目经理,职称：工程师.9.2 劳务分包人委派的担任本工程驻工地思行本合同的项目负责人工X生，

11、职务：项目主管.职称：1.-10工程承包人义务10.1 组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责。10.2 除非本合同另有约定，工程承包人完成劳务分包人施工前期的下列工作并承担相应费用。】）施工向劳务分包人交付具备本合同劳务作业开工条件的施工场地，具备开工条件的施工场地交付要求为：劳务分包人巳进行勘察.接受现场条件,并自行承担勘察现场所发生费屈。劳务分包人进场施工后不再向工程承包人提出任何要求和追加费用。（2）施工前完成水、电等施工管线和施工道路，并满足完成本合同作业所需的能源供应及施工道路畅通的时间和质量要求.（3）必要时施

12、工向劳务分包人提供相应的工程地质和地下管网线路资料：（4）施工前前向劳务分包人提供相应的水准点与坐标控制点位置，其交验要求与保护责任为：书而交脸.劳务分包人负责保护。（5）施工前向劳务分包人提供生产、生活临时设施,满足施工带要，劳务分包人脸收后负责保护及维修。若委托劳务分包人搭设其费用另行约定。6）劳务分包人使用的床具、手头工具、灶具、生活燃料等由劳务分包人自行提供,费用包括在合同单价中。10.3 负於编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、李、月、旬、周施工计划和物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量检测、实险化验的控制、盥督、检查和验收。10.4 负责

13、工程测量定位、技术交底，组织图纸会审.施一安排技术档案资料的收集整理及交工骏收。10.5 院筹安排、协说解决非劳务分包人独立使用的生产、生活临时设施、施工用水、用电及诙工场地。10.6 按时提供图纸，及时供应材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工常要。10.7 按本合同约定.向劳务分包人支付劳动报醐等费用。10.8 负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。11劳务分包人义务11.1 对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，缎织具有相应资格证书的熟嫁工人投入工作；未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门送立工作联系；自觉遵守法律法规及

14、有关规章制度。11.2 劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月25日提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划，及相应的劳动力安排计划，经工程承包人批准后严格实施。11.3 严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心殂织施工，确保工程质量达到的定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工：承担由于自身责任迨成的质矍修改、返工

15、工期拖延、安全事故、农民工工资纠粉、现场脏乱造成的损失及各种罚款。11.4 自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监官和检查：接受工程承包人骸时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合,照顾全局。11.5 按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设置标牌，插好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。11.6 按时提交报表和完整的原始技术经济资料，配合工程承包人办理交工骏收。11.7 做好施工场地周围建筑物、构筑物、地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因劳务分包人奏任发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失

16、及各种罚款。11.8 妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给劳务分包人使用的施工机具.周转材料及其他设施。11.9 劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令。11.10 劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责，劳务分包人应承担并履行总包合同约定的与劳务作业有关的所有义务及工作程序。11.11 配备完全胜任本工程各项要求的项目管理人员，项目负责人及授权的现场劳务队长、劳资员等其他管理人员必须按投标文件安排或其他承诺及时到位，施工期间不得随意调整。确需调整时应提前通知工程承包人，征得同意后方可调整，否则承担结算价款10%的违约金。调离人员必须在接任者到位办理交接后方可离任。劳务分包

17、人投入施工人数：瓯人，其中管理人员详见附件三。管理人员必须持有规定要求的岗位证书，特殊工种必须具有相应的上岗证书，劳务分包人按工程承包人项目管理计划对相应施工范图要求的人员工种、级别和人数安排进场。劳务分包人进场后7日内提供现场人员花名册和有关证件，并且必负授权配名一名专职劳资员，配合工程承包人按照建设主管劄门及现场实行的门禁管理的规定进行管理,必须做到实名制“六统一”（即花名册，身份证、劳动合同、工人月度工资结算单、岗位技能证、工人月度应得及预发工资表），即每月5日前提供上月真实的6分包商现场工人月度应得及预发工资表并迸行公示，劳务分包人必须将农民工工资直接支付到劳动者手中，严禁将工人工资支

18、付给工头，并积极配合和接受工程承包人的监督和检查、确保稳定等管理工作。及时按工程承包人要求提交各种劳务报表及每月分包商现场工人月度应得及预发工资表3并作为上月款项拨付的依据。由于劳务分包人劳务管理措施不力、农民工上访,劳务分包人必须接受工程承包人的经济处罚和处理。12安全施工与检交12.1 劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行i工，并骸时接受行业安全检查人员依法实施的监瞥检查，采取必要的安全防护措苑，消除事故隐患,同时应满足地方政府规定和工程承包人的安全施工要求，符合工程承包人现场安全文明管理规定，费用包括在劳务分包人相应的琮合单价中。由于劳务分包人安全措施不力造成

19、事故的责任和因此而发生的费用，由劳务分包人承担,并接受地方政府或工程承包人的处罚。12.2 工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负贡。工程承包人不禅要求劳务分包人迨反安全管理的规定进行施工。因工程承包人原因导致的安全事故，由工程承包人承担相应责任及发生的耕用。13安全防护13.1 劳务分包人在动力设备、输电线路.地下管道、密封防震车间、易燃易燃地段以及临街交通要道而近施工时,施工开始前应向工程承包人提出安全防护措施，经工程承包人认可后实施，防护措施费用由工程承包人承担。13.2 实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工

20、时，劳务分包人应在施工前IO无以书面形式通知工程承包人，并提出相应的安全防护措施，经工程承包人认可后实施.防护措施费用由工程承包人承担。13.3 劳务分包人在施工现场内使用的安全保护用品（安全帽，安全带及其他保护用品等），由劳务分包人自行提供使用计划、供应，费用由劳务分包人承担。13.4 劳务分包人责任及目标 0劳务分包人确保殍州市安全文明工地，杜绝发生安全率故,轻伤率控制在1.2%。以下，造成安全事故的，劳务分包人承担全部责任，并赔偿工程承包人因此带来的一切损失。 2）决不允许在在建的建筑物内安捧工人食宿，更不允许男女混住。 3）按国家规定建立安全管理机构和配备安全管理人员，安全管理人员持证

21、上岗，安全管理人员必须景先进场和最后退场，（4）在容易发生火灾的地方号动火作业时，要到工程承包人开动火证，并采取有效的防护措施，配置灭火器、安排看火人员。 5）按要求给施工人员配备合格的劳动防护用品，高处作业人员能备安全带，给每个施工人员配备上正式编号的合格的安全增。 6）接受工程承包人的安全技术交底，门禁管理等交底，接受交底班组的所有人员都要筌名和签时间。 7）迂立安全检查制度，每天进行安全巡查，发现重大安全隐患，要立即向工程承包人报告，同时要参加工程承包人组织的周检查和紧急情况下的安全检查；负责对工程承包人整改通知单提出的问题进行整改，直至隐患消除或得到有效控制,并按要求向工程承包人反馈整

22、改情况。 8）建立安全教官制度，负责组织对工人进行全面安全教育。内容包括：强制性标准、操作规程和项目规章制度、事故案例，正确使用安全防护用具、机械设备等。未经教育培训或者教有培训考核不合格的人员，不得上岗作业。未进行过三级安全敦育的人员及按照规定进行门禁管理而未进入门禁系统刷卡的人员一律不得进入施工现场。按时进行季节变换的安全教育,及时进行交换工作闵住人员的安全教育。 9）时自备的施工机械、工具用具及叶保养和维修，时工程承包人提供的机械、设备有要求按规定保养和维修的权利。 10炊事员持健康证上岗，当天饭菜应留样到第二天，防止食物中毒.（I1.）发生交叉作业时，在施工前，要与有交叉作业的其他分包

23、人签订交叉作业安全生产协议书，明确规定双方施工的顺序和保护措施。02）建立安全保证体系，配备专职安全员，班组设立兼职安全员，形成安全管理网络。制定安全施工责任制度.明确安全岗位职责。认真执行安全技术规范，严守安全规则，落实安全措施，层层卷订安全生产责任书,确保安全施工。14事故处理14.1 发生重大伤亡及其他安全事故，劳务分包人应按有关规定立即上报有关部门并报告工程承包人，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。14.2 劳务分包人和工程承包人讨事故责任有争议时，应按相关规定处理.15保险15.1 工程承包人运至施工场地用于施工的材料、机械和待安装设备，由工程承包人办理或获得保险。15.2

24、 工程承包人为租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备办理保险，并支付保险费用。15.3 劳务分包人必须为从事作业的职工办理意外伤害俣麴.并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。劳务分包人自行投保的范围（内容）为：政后规定由工程承包人统一办理的保险（意外伤害保险、工伤保疫、保疗保险），工程承包人办理后按劳务分包人分包范围工程造价的比例分摊给劳务分包人。劳务分包人办理自有人员.材料机械设备等的保险。15.4 保险事故发生时，劳务分包人和工程承包人有责任采取必要的措施，防止或喊少损失。16材料与设备供应16.1 工程承包人供应的材料、设备：钢嬉、混凝土、水泥、砂子、石子

25、素土、灰砂身，安全网，木It板，平网，竹莒，推柒用槽,立柱下魂,未加工的奈倚，板止水鹿,对按爆杆用佑或成品对拉澄工程承包人供应的材料、设备运到现场后,由劳务分包人负责脸收.保管和使用.其费用包括在综合单价中。16.2 工程承包人委托劳务分包人采购供应的材料：除工程承包人供应的材料设备外，其余所有材料（包括零星材料和低值易耗品）均有劳务分包人采购供应，费用已含在相应的合同煤合单价中。包含且不限于扎筐、依子、帙隹、飙嬉保护屋拄块、理水平支撑、胶*、海桥条、Jtt模剂、养护液、养护用鱼料薄膜及称毡、三防布（材料及4）、海绵些、后浇“用噂板网、快局收口网、切割机密片、其他售片、油噂用子、脚手铜管涂刷

26、用油漆（乐化牌油漆）、岸眼*丝及螺丝螺帽（防把用）、图陶、肺水麻苗、对拉螺杆配左螺帽、PVC左管、刀片、*刷、类残锻、温度计、卡子、朱、热熔思、叁尺、叁尺、曲杠、拿尺、灰板条、大小扫把、扫把灰斗、粉第、红董粕也、记号第、，字第、脩下料单、/密关块、线绳、砂纸、汁、灯线、灯槊、灯海、碘幽灯管、水桶、碘编灯具、灯管、防潮灯、手拿、电焊条、氯气（含氧气悬、气*、割耙、蹲把）、乙陕（含乙烘瓶、气餐、蜜把、鼻把）、软水管、麻券、麻或、劳保用品、雨衣雨具、中心对中线隹、安全帽、安全*、各种安全网、各和现圣安全篇坛置吴的代心填灰佚窿同型以及量动最享动控,最墨松忏、电机小史“环TkJft尘J1.手提电锯、手提

27、电匐、手推车、砂浆车等中小型机*（具）及其相应配充的*材、W件/费用.自，设备包杳且不展于三我箱及三裂箝以后的配电、展明冬（不含珞五大灯及临时展明设肯）冬在内的未注男由工程承包人提供的所，材料.劳务分包人供应材料的质量、品牌、规格.型号必须符合设计和国家规范要求，必须提供出厂合格证、质量检测（检脸）报告原件。财于按相关规范要求材料进场后需要进行熨试或复检的劳务分包人必乡页及时进行，并提供复试或熨检报告原件。材料进场后及时通知工程承包人安排险收，经工程承包人和监理单位验收材料质量符合要求后，方可使用。16.3 工程承包人供应的材料、设备属于工程承包人所有,只供本合同约定劳务分包人分包范围内的工程

28、使用，劳务分包人不得梆用、浪费，丢失和擅自处理（包括边角余料）,超过河鹿金t童工霍工餐量流里券佥里缸（幽）一定额消耗量或施工图纸用量的，工程承包人按照席件六中约定超用的材料、设备价格在劳务分包人的结算中扣除，并承担因此迨成的1.切经济损失。材料节余的，工程承包人与劳务分包人按区2分成。16.4 工程承包人委托由劳务分包人采购供应的材料，劳务分包人供应不及叶或质量不符合要求影响施工.工程承包人将代为购买，井及时向劳务分包人转账。在工程结算时按照实际购买价格增加2饿的费用从劳务分包人结算中扣除。17工程计量及确认17.1 工程量计算规则：详见附表四。17.2 每月20日由劳务分包人按照本合同的约定

29、将当月完成的工程量报工程承包人，由工程承包人确认，并根据定额和图纸材料用量计算节超量。劳务分包人未经工程承包人认可，超出设计图抵范围或由于劳务分包人原因造成返工的工程量，工程承包人不予计量。劳务分包人未按时提交或提交的报表不符合工程承包人要求且未做整改的，工程承包人不予计量，并视为当期劳务分包人无支付要求。劳务分包价款支付程序执行工程承包人相关规定。18合同价款的支付18.1 本工程预付款：无。18.2 工程进度款支付：每月支付上月完成工程量价款的70S春节付至已完工程量的85乐工程竣工验收合格并移交发包人,支付至巴完工程量的90%,结算完毕并结清往来账务后半年内付至结算值的95%,余款作为保

30、修金在保修期满后28日内无息付清。18.3 每次支付工程进度款时，劳务分包人必须提交经工人及班组长签字确认的分包商现场工人月度应得及预发工资表2份，报工程承包人项目经理部备案I份，在工程承包人项目经理部指定位置张贴公示1份，公示10日内未收到工人投诉或质疑，方可向劳务分包人付款。18.4 以上付款均在满足本合同全部要求的条件下进行，否则工程承包人视情况确定减付、缓付或停付。工程承包人所支付的价款，劳务分包人必须苜先足额并及时支付工人工资，因拖欠工人工资而造成的一切后果由劳务分包人承担。工程承包人每年年终付款分两次迸行，即第一次先行支付工人工资，待工程分包人及工程承包人落实工人已经领取工资后，与

31、春节前再行办理其他剩余款项的支付工作。18.5 劳务分包人每次收款时必须开具工程所在坨有效的建筑业发票及完校证明。19.篇工机具与周转材料供应19.1 施工机具供应1）工程承包人提供的施工机具：况有的点工电梯、学电、一混凝土泵、一二级配电箱，工程承包人提供的施工机具由劳务分包人负责保管，如丢失、损坏劳务分包人按施工机具的购买原价赔偿工程承包人。（2）工程承包人委托劳务分包人提供的施工机具：除工程承包人提供的施工机具外，为完成分包施工所需的其他.施工机具均由劳务分包人提供,费用包含在合同相应的爆合单价中。包含且不限于：辆密寿曲机、切断机、切割机、对岸机、锥（JD制喉接头加工机旗、电岸机、安直机，

32、木工压倒机、台等、动祥等加工及生产机就、黍运输机械及三敦以下配电箱（含三0尊在内的未注驹由工程承包人提供的所有机械.劳务分包人提供的机械及工具用具必乡页符合国家有关质量、安全、环保、文明施工的有关标准和规定。3）为方便施工管理和办调，劳务分包人负责输送泵、塔吊司机的盒宿和管理，并为每台塔吊配两部对讲机.特吊司机用餐费用由劳务分包人承担。19.2 周转材料供应（1）工程承包人供应的周转材料I-管，扣件，模板，丝，山型卡，铜文界，木方，周转材料由工程承包人依据现场实际用量计划（工程承包人认可的）提供，由劳务分包人负责（派专人）装卸车、脸收、保管、清理、维护，拆除后由劳务分包人负责修整，费用包括在合

33、同综合单价中。劳务分包人应合理使用工程承包人供应的周转材料，严禁大材小用，长材短用,不得随意切割改制。劳务分包人拆除最后一次模板和木方时，纪拔净所有附若的铁打，并卸下钢管上所有的夹具、扣件,并按工程承包人要求分类堆码整齐。钢管切割未经工程承包人（项目经理）批准，劳务分包人按原价的双倍赔偿。工程承包人发现劳务分包人有故意浪费、丢弃、埋设、倏窃钢管、扣件等材料，工程承包人按照同期市场价的100倍处罚劳务分包人。周转材料使用完毕按下列约定退还：a.铜管、钢支撑、胸手板退还缪.其中废品率不得超过里；扣件和卡具退还97%.损耗率不超过第。b竹.木胶合板退还可继续使用材不低于以乐其中原规格材不低于理%。c

34、模板用木方退还可继续使用材不低于缪，其中原规格材不低于独%。2）工程承包人委托劳务分包人供应的周转材料：无，劳务分包人供应的周转材料必须符合国家质量标准和施工技术规范、安全文明法工以及环保等有关规定，其费用包含在合同相应的综合单价中。劳务分包人分包范围内使用的铜管和扣件等周转料具须向工程承包人所属物资分公司租赁，租赁价格按市场价格，租赁数量钢管：/吨；扣件/套。劳务分包人未按合同约定的数量租赁工程承包人所属物资分公司的,又未经工程承包人书面批准，实际租赁数量与合同约定的数量对比不足部分按市场价在分包结算中扣除。工程承包人所属物资分公司不能满足的.经工程承包人项目经理书面同意，由劳务分包人另行租

35、赁。20意工变更20.1 施工中如发生对原工作内容进行变更，工程承包人应提前3日以书面形式向劳务分包人发出变更通知，并提供变更的相应用纸和说明。劳务分包人按照工程承包人发出的变更通知及有关要求施工。20.2 因工程承包人原因产生的鲁返工的交更按现场筌证核定人工工日，单价按零星用工单价计算；不要返工的工程变更，不*加费用，费用包含在绿合单价中.20.3 施工中劳务分包人不存对原工程设计进行变更。因劳务分包人擅自变更设计发生的他用和由此导致工程承包人的直接损失，由劳务分包人承担,延误的工期不予顺延。20.4 施工期间劳务分包人不得以任何理由拒绝施工设计变更增加或减少的工作内容，否则视为劳务分包人不

36、能完成承包范围内施工工作内容。21工程验收21.1 劳务分包人应确保所完成施工的质量，符合本合同约定的质量标准和要求。劳务分包人施工完毕，应向工程承包人提交完工报告，通知工程承包人验收；工程承包人应当在收到劳务分包人的报告后7日内对劳务分包人施工成果进行险收，脸收合格或者工程承包人在上述期限内未组织舱收的，视为劳务分包人已经完成了本合同约定工作。但工程承包人与发包人间的陞蔽工程验收结果或工程境工赘收结果表明劳务分包人施工质量不合格时，劳务分包人应负责无偿修复，不是长工期，并承担由此导致的工程承包人的相关损失。21.2 劳务分包人应认真按照标准、规范和设计要求以及工程承包人代表发出的指令施工，加

37、强内部检查工作，坚持自检、互检、交接检制度，随时接受工程承包人代表或委派人员、业主、监理现场人员和各级侦检部门的检查、检脸，为检查、检超提供便利条件，并按检查要求返工、修改，承担由自身原因导致的返工、修改的全部费用及其他责任。21.3 隐蔽工程和中间验收。劳务分包人应在自检合格后，健收佃小时前通知工程承包人组织验收，经验收合格，验收记录签字后方可进行隐蔽或继续施工。如验收不符合原量要求，劳务分包人应按验收提出的整改意见返修，合格后重新通知险收。因劳务分包人原因所导致返修，全部费用由劳务分包人承担,工期不予I旗延。未经脸收不得自行隙蔽，如有自行照蔽，劳务分包人必须按照工程承包人或有关单位的要求进

38、行剥悠或开口，并负责恢复和承担全部贡任。中间验收部位：按工程承包人要求。21.4 交工验收。劳务分包人承担施工的内容全部完成，经验收质量达不到要求，劳务分包人应对所施工部分存在的问魅按验收提出的意见返修,并在限定的期限内完成，再通知重新验收，直到符合质量要求为止，且承担自身责任造成的全部经济损失和工期延误责任。22施工配合22.1 劳务分包人应配合工程承包人对其工作进行的初步验收，以及工程承包人按发包人或是设行玫主管楣门要求进行的涉及劳务分包人工作内容、施工场地的检查、晚蔽工程验收及工程竣工骏收；工程承包人或施工场地内第三方的工作必乡页劳务分包人配合时，劳务分包人应按工程承包人的指令予以配合。

39、22.2 工程承包人另行分包的工程，涉及施工工序交叉或需相互配合的，劳务分包人应无偿积极配合，由于劳务分包人不能配合造成质量、安全事故或停工窝工等现象，工程承包人有权对劳务分包人进行处罚,由此发生的费用从劳务分包人工程款中扣除。23合同价款的最终结算与支付23.1 劳务分包人将分包范围内的所有工程内容完成，并经验收合格后14日内向工程承包人项目经理部递交结算书（一式四份）O23.2 工程承包人项目经理部收到劳务分包人递交的结算书后14日内进行初审，给予确认或者提出修改意见，并按程序经工程承包人结算主管部门审定,加盖工程承包人结算专用章后生效，否则无效。23.3 属于劳务分包人分包施工范围，未经

40、工程承包人认可而甩项不干的项目，工程承包人直接从劳务分包人结算中按2倍费用扣除。23.4 劳务分包人未按时提交结算书，工程承包人有权单方办理结算，劳务分包人对工程承包人单方办理的结算予以认可，劳务分包人承担结算价款千分之五的端制交。23.5 结算按本合同有关约定办理。为完成本分包范围的工程而发生的所有费用.不论在合同中是否明示，均巳包括在合同价格中，劳务分包人不再计取其他任何费用。23.6 中间结算：/24违约责任24.1 当发生下列情况之一时，工程承包人应承担就约责任：0工程承包人违反本合同第19条的约定，不按时向劳务分包人支付劳务报酬。（2）工程承包人不履行或不按约定履行合同义务的其他情况

41、24.2 当发生下列情况之一时，劳务分包人应承担违约责任：1）劳务分包人不按约定工期完工（含施工进度计划各工期控制点），每延误一天.由劳务分包人承担100OO元/无违约金,并承担因此给工程承包人造成的一切损失.2）劳务分包人施工项目质量不符合本合同约定的质量标准，经返修仍然不能达到合同约定质量标准或质量目标，工程承包人有权拒付工程款，劳务分包人并向工程承包人支付结算价款学的违的金，并由劳务分包人承担因此给工程承包人造成的一切损失。（3）劳务分包人不履行或不按约定思行合同的其他义务时，向工程承包人支付因其违约给工程承包人迨成的经济损失。W劳务分包人不服从管理或聚众闹事或上访，严重影响工程承包人

42、的形象，每发生一次承担10000元的造约金。（5）劳务分包人在施工过程中，若达不到工程承包人要求，不能完成后续施工，劳务分包人必须无条件退场，未经工程承包人书面批准，对劳务分包人已完成的工作量按80%进行结算，并没收履约保证金，且劳务分包人赔偿工程承包人的相应损失。（6）劳务分包人未按合同要求完成创建翔州市安全文明工坨.向工程承包人支付结算价款3$的违约金，并承担由此给工程承包人造成的全资损失。24.3 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同，25索赔与签证25.1 工程承包人根据总包合同向发包人递交索赔意向通知或其他资料时，劳务分包人应予以积极配

43、合，保持并出示相应资料,以便工程承包人能遵守总包合同。25.2 在劳务作业实施过程中，如劳务分包人遇到不利外部条件等根裾总包合同可以索赔的情形出现，则工程承包人应该采取一切合理步骤，向发包人主张追加价款或是长工期。当索赔成功后，工程承包人应该将索赔所得的相应部分转给劳务分包人。25.3 当本合同的一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔理由，并有索赔事件发生时有效的相应证据。索赔有效时限为索赔事项发生后5日内，逾期视为自动放弃。25.4 工程承包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误，以及应由工程承包人承担责任的其他情况,劳务分包人可按上述时限以书面形式向工程承包人提出索赔请求。25.5 劳务分

44、包人未按灼定履行自己的各项义务或发生错误，给工程承包人迨成经济损失，工程承包人可按上述时限以书面形式向劳务分包人索赔。25.6 劳务分包人寄办理签证时，必须在签证事件发生后立即以书面形式提交签证单,且必须经工程承包人经办人、商务经理、总工程师（副经理）、项目经理共同签字，并按工程承包人的内部管理程序经上级主管部门审核后方可生效，否则无效。签证实行“日清月结”，未按时提交视为劳务分包人自动放弃卷证。签证零星用工每个工日单价按100元结算，此工日单价包括为完成该项工作内容的全部费用。25.7 劳务分包人承包范围以外的（综合单价不包含的）零星用工每8小时计算一个工日，实际发生时，现场签证，单项金额在

45、500元以下的签证，劳务分包人不再计算,巴在合同价款中综合考虑。如果劳务分包人不执行工程承包人的指令，工程承包人有权安排箕他人员完成.产生的费用由工程承包人在劳务分包人结算中扣除。26.争议26.1 工程承包人和劳齐分包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第（1）种方式解决争议:（1）双方达成仲裁协议，向济南仲裁委员会申请仲裁：2）向有管辖权的人民法院起诉。26.2 发生争议后，除非出现下列情况，双方都应维续履行合同，保持工作连续，保护好巳完工作成果： 1）单方违约导致合同确巳无法履行，双方协议终止合同。 2）调

46、解要求停止合同工作，且为双方接受。 3）仲裁机构要求停止合同工作.W法院要求停止合同工作.27.禁止转包或再分包劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，劳务分包人将依法承担责任。28不可抗力28.1 本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。28.2 不可抗力事件发生后，劳务分包人应立即通知工程承包人项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，工程承包人应即助劳务分包人采取措施。工程承包人项目经理认为劳务分包人应当暂停工作，劳务分包人应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内劳务分包人向工程承包人项目经理通报受害情况和损失情况以及预计清理和修复的费用。不可

47、抗力事件持续发生，劳务分包人应每隔7天向工程承包人项目经理通报一次受害情况。不可抗力结束后14天内，劳务分包人应向工程承包人项目经理提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。28.3 因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担： 1）工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员饬亡和财产损失以及运至施工场地用于劳务作业的材料和待安装的设备的损害由工程承包人承担。 2）工程承包人和劳务分包人的人员伤亡由其所在单位负责，并各自承担相应费用.（3）劳务分包人提供的机械设备损坏及停工损失，由劳务分包人自行承担。 D工程承包人提供给劳务分包人使用的机械设备损坏，由工程承包人承担：因劳务分包人使用不当造成的损坏由劳务分包人承担。停工损失由劳务分包人自行承担；一月内因天气变化、停水停电.各种管制等膨响工程迸度累计7天以内,劳务分包人不能对工程承包人提出任何索赔，累计超过7天，双方协商解决。28.4 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。29文物与地下障碍物29.1 在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时，劳务分包人应立即保护好现场并于4小叶内以书面形式通知工程承包人项目经理，工程承包人项目经理应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理司门，工程承包人和劳务分包人按文物管理褂门的要求采取妥善保