XXXX拓宽改建工程施工合同.docx

《XXXX拓宽改建工程施工合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《XXXX拓宽改建工程施工合同.docx（69页珍藏版）》请在三一文库上搜索。

1、XXX镇南路拓宽改建工程施工合同建设单位:施工单位:监管单位:2017年6月第一部分合同附件格式合同协议书（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施拓宽改建工程（项目名称），已接受建设有限公司（承包人名称,以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。1 .项目概况：工程实施地点：小白村、东村村，工程北起与宝瞻公路交叉口，南至三溪浦水库。建设规模：路线全长2.888公里，工程按公路工程技术标准（JTGBOl-2014）三级公路标准设计，设计速度40公里/小时，其中日月路至三溪浦水库路段按四级公路（20kmh）标准执行。宝瞻公路至东吴东路段规划横断面宽度20米，横断面布置

2、为：2X（4.5米机动车道+2.5米非机动车道+3米人行道），东吴东路至日月路段近期实施横断面宽度12米，横断面布置为：2X（3.5米机动车道+2.5米非机动车道）；日月路至三溪浦水库段规划横断面宽度8米，横断面布置为：2（3.5米机动车道）。设计荷载路面为标准轴载BZZ-100,桥涵为公路-II级。全线配套建设绿化、路灯、雨污水管、各类综合管线及交通安全设施等。2 .下列文件应视为构成合同文件的组成部分：（1）合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）项目专用合同条款（含补遗书中与此有关的部分）；（5）公路工

3、程专用合同条款；（6）通用合同条款；（7）项目专用技术规范（含补遗书中与此有关的部分）；（8）通用技术规范；（9）图纸（含补遗书中与此有关的部分）；（10）已标价工程量清单；（U）承包人有关人员、设备投入、财务能力的承诺及投标文件中的施工组织设计；（12）其他合同文件；（13）补充条款。3 .上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。4 .根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）O5 .承包人项目经理：。承包人项目总工：。6 .工程质量符合标段工程交工验收质量评定90分及以上，标段工程竣工验收质量评定90分及以上标准。7 .承包

4、人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。8 .发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。9 .承包人应按照监理人指示开工，工期为标段施工计划工期360日历天（其中镇南路到卫生院路段2017年12月31日前完工），标段缺陷责任期24个月（开工日期以业主或监理工程师通知为准）。10 .本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。11 .本协议书正本二份、副本六份,合同双方各执正本一份、副本、份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。12 .合同未尽事宜，双方另

5、行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。发包人:（盖单位章）承包人:（盖单位章）法定代表人或其委托代理人:（签字）法定代表人或其委托代理人:（签字）廉政合同根据关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，东吴镇镇南路拓宽改建工程项目法人宁波市勤州区东吴镇人民政府(项目法人名称，以下简称“发包人”)与该项目的施工单位宁波恒德生态建设有限公司(施工单位名称，以下简称“承包人”)，特订立如下合同。1.发包人和承包人双方的权利和义务(1)严格遵守党的政策规定和国家有关法

6、律法规及交通运输部的有关规定。(2)严格执行东吴镇镇南路拓宽改建工程施工合同文件,自觉按合同办事。1 3)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。2 4)建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。3 5)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。4 6)发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。5 .发包人的义务(1)发包人及其工作人员不得索要或接受承包

7、人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。(2)发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。(3)发包人及其工作人员不利要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。(4)发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工作有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。(5)发包人及期工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。(6)发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准

8、利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。6 .承包人的义务(1)承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。(2)承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。(3)承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。（5）承包人要如期交纳廉政保证金，提供额度为合同价的3%（包括在履约保证金内），与质量保证金捆绑实施，作为工程建设到交工验收、竣工验收等过程的经济担保，并遵守相关规定。7 .违约责任（1）发包人及其工作人员违反本

9、合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。8 .双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。9 .本合同有效期为发包

10、人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。10 本合同作为东吴镇镇南路拓宽改建工程施工合同的附件,与工程施工合同具有同等的法律效力,经合同双方签署后立即生效。11 本合同一式八份，由发包人和承包人各执三份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。发包人：（盖单位章）承包人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）发包人监督单位：（全称）（盖单位章）承包人监督单位：（全称）（盖单位章）安全生产合同为在拓宽改建工程施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人(发包人名称，以下简称“发包人”)与承包人(承包人名称，以

11、下简称“承包人”)特此签订安全生产合同：1 .发包人职责(1)严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。(2)按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。(3)重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。(4)定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。(5)组织对承包人施工现场安全生产检查和考核，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。2 .承包人职责(1)严格遵守中华人民共和国安全生产法、建设工程安全生产

12、管理条例等国家有关安全生产的法律法规、公路水运工程安全生产监督管理办法、公路工程施工安全技术规程、公路筑养路机械操作规程和浙江省交通建设工程安全生产监督管理实施细则等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。(2)坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。(3)建立健全安全生产责

13、任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按公路水运工程安全生产监督管理办法规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。(4)承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。(5)承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人

14、员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得安全操作合格证后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责

15、人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则.严肃处理相关责任人。（11）安全生产费用按照公路水运

16、工程安全生产监督管理办法、企业安全生产费用提取和管理办法、浙江省公路水运建设工程安全生产费用管理暂行规定、浙江省交通建设工程安全生产监督管理实施细则及浙交监201343号文件的相关规定使用、管理和支付。3 .违约责任如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。4 .本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。5 .本合同正本二份，副本六份,合同双方各执正本一份，副本三份,当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。发包人:（盖单位章）承包人:（盖单位章）法定代表人或其委托代理人:（签字）法定代表人或其委托代理人:（签字）安全生产考核办法序号细化项目

17、扣减履约保证金1对未佩带安全帽而进入施工现场人员50元/每人次2施工现场未设维护所用灯光、栅栏、警示、警告牌、标识标志和警戒线等安全措施500元/每处、每次3未设置沟、井、坎、穴覆覆盖物或标志500元/每处、每次4工地作业区有大小便现象50元/每人次5工地办公室、现场宿舍、食堂、厕所、饮水、休息场所未符合安全要求500元/每处、每次6未配合交警承担上下班高分期交通疏导工作500元/每次7工地内施工车辆超速行驶200元/每次8用电保护措施不到位500元/每处、每次9施工机械违章操作200元/每次10违章接水、接电及动用明火500元/每次11材料区堆放不整齐，无指示牌200元/每次12施工作业区未

18、及时清除建筑垃圾，建材、周转材料乱堆乱放200元/每次13对其他的违反安全及文明工地规定的事项（含发包人提出的其他有关安全事项）视具体情况而定（500元/每处、每次2000元/每处、每次）附件四其他主要管理人员和技术人员最低要求人员最低数量要求资格要求质检负责人1具有公路工程质检工作5年及以上经验，工程师及以上技术职称，并有省级交通主管部门核发的质检员岗位证书（2005年后为质检员岗位培训合格证书）及以上证书。安全负责人1具有公路工程安全管理5年及以上经验并有道路桥梁施工安全管理经验,且有建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C类）。试验负责人1具有公路工程试验工作5年及以上经

19、验，工程师及以上技术职称，并有交通运输部核发的试验检测工程师资格证书（含交通部基本建设质量监督总站核发的试验检测工程师过渡考试合格证）。道桥负责人1具有公路工程道路桥梁施工管理5年及以上经验,工程师及以上技术职称。测量负责人1具有公路工程测量工作5年及以上经验，工程师及以上技术职称。附件五主要机械设备和试验检测设备最低要求设备名称规格、功率及容量单位最低数量要求一、小L械设备路基土石方挖掘机台6装载机台2振动压路机20t及以上台2自卸载重汽车辆20路面工程带自动找平沥青混合料铺摊机9.Om以内台1智能型沥青撒布车辆1稳定土铺摊机7.5m台1强制式混凝土搅拌机250L以内台1轮胎压路机25t及以

20、上台1压路机18-20t台1RB500型共振式破碎机技术参数不低于以下要忘振动频率35-55hz,振幅20mm,最大破碎深度大于300mm台1桥梁工程钻机15型及以上台1发电机组75KW级以上台1整体钢模板（桥墩）套2二、试验检测设备路基土石方重型击实仪套1液塑限测定仪套1灌砂筒套1取土器及环刀套1弯沉仪套1路面工程弯沉仪套1沥青延度仪台1沥青针入度台1沥青软化点仪台1沥青抽提仪台1马歇尔击实仪台1灌砂筒套1测钙仪或滴定设备套1电子天平台1桥梁工程混凝土塌落度筒台2泥浆比重仪套1含砂量仪套1混凝土回弹仪套1碎试模套5备注：1、上述表格中的“RB500型共振式破碎机”必须要求投标单位按附件格式提

21、供承诺书。附件路面工程共振碎石化机械承诺书（发包人名称）：鉴于宁波市波州区东吴镇人民政府（发包人名称，以下简称“发包人”）接受（承包人名称）（以下称“承包人”）于2017年6月9日参加（项目名称）施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地响应承包人要求在路面施工时采用RB500型共振式破碎机。1、若本工程路面共振时未按发包人要求使用RB500型共振式破碎机，我方愿意扣除合同价2%金额来承担违约责任。2、承诺书有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程缺陷责任期满之日止。3、在本承诺书有效期内，因承包人违反本承诺书约定的义务，在工程决算审计时愿意无条件扣除合同价2%金额，无须你方出

22、具证明或陈述理由。4、本工程路面共振采用RB500型共振式破碎机完工后，需取得监理、业主、交通主管部门三方签字盖章确认，反之视为承包人违约。承诺人:（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）地址：邮政编码：315000电话：传真：年月日抄送：（监理人）附件六项目经理委任书建设有限公司拓宽改建工程项目经理委任书致：建设有限公司法定代表人代表本单位委任为改建工程的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由宋海滨代表本单位全面负责。承包人：（盖单位章）法定代表人：（签字）年月日抄送：（监理人）附件七履约担保格式鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）

23、接受建设有限公司（承包人名称）（以下称“承包人”）于2017年1月2日参加拓宽改建工程施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。1 .担保金额人民币（大写）O2 .担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收竣工验收证书之日止。3 .在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。4 .发包人和承包人按合同条款第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。担保人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签

24、字）地址：邮政编码：电话：传真：年月日附件八预付款担保格式预付款担保根据建设有限公司（承包人名称）（以下称“承包人”）与（发包人名称）（以下简称“发包人”）于2017年月_日签订的拓宽改建工程施工承包合同，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。1 .担保金额人民币（大写）2 .担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清止。3 .在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。但本

25、保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额。4 .发包人和承包人按合同条款第15条变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。担保人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）地址：邮政编码：电话：传真：年月日附件九工程质量责任合同工程质量责任合同根据国务院建设工程质量管理条例，为保证在设计使用年限内建设工程质量，东吴镇镇南路拓宽改建工程的发包人（以下称甲方）与承包人建设有限公司（以下称乙方），特订立如下质量责任合同。第一条本建设工程项目的质量目标为标段工程交通验收的质量评定：标段工程交工验收质量评定90分及以上;标段工程竣工验收

26、的质量评定：标段工程竣工验收质量评定90分及以上;承包人对本建设工程的施工质量在设计使用年限内依法终身负责。施工质量责任人：黄永春。第二条甲乙双方的权利与义务（一）严格遵守国家有关法律法规及交通运输部和浙江省交通运输厅的有关规定。（二）严格执行东吴镇镇南路拓宽改建工程施工合同文件,自觉按合同办事。（三）双方的施工业务活动必须坚持科学、公正、诚信、平等的原则，不得损害国家、集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。（四）发现对方在施工业务活动中，有违反有关规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。（五）发现对方严重违反施工合同文件的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的

27、权利。第三条甲方的义务（一）甲方向乙方及时提供有关资料（包括技术规范、工程量清单、施工图等。）（二）甲方向乙方及时提供建设用地，及时解决对工程占地范围以内尚未拆迁的建筑物及其他障碍物。（三）甲方不得指使乙方不按法律、法规、工程建设强制性标准和施工规范进行工程的施工活动。（四）甲方须按施工合同的约定支付工程款，除施工合同的约定外，甲方不得以任何借口克扣工程款或拖延工程款的支付。（五）甲方不得明示或暗示向乙方推荐单位或个人承包或分包本工程项目的施工任务。（六）甲方不得以任何理由索取回扣或其它好处。第四条乙方的义务（一）乙方应具备与本工程项目相应等级的施工资质证书。（二）乙方不得允许其它单位或个人以

28、乙方的名义承揽本工程项目的施工任务，不得转包或违法分包所承揽的本工程的项目施工任务。（三）乙方必须严格履行施工合同，按投标承诺的施工技术人员及时到位。施工技术人员原则上不得擅自调换，如有特殊原因确需调换的，须经业主书面同意方能换人。（四）乙方必须建立工地临时试验室，按要求配备相应的试验检测人员和设备，并取得工地临时试验室资质证书。按有关规定做好各类试验，试验资料应真实、完整，统一归档。（五）乙方必须按照工程设计图纸和施工技术规范施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。（六）乙方在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。（七）乙方与甲方、承包人或指定分包人之间有关工程质量

29、进度和费用的一切往来函件、报表均应分类编号归档保存；施工技术资料应真实、完整。（八）乙方应加强对甲方按合同规定指定采购的材料和设备的检验，对检验不合格的产品，乙方应拒绝使用。（九）乙方不得暗示材料、设备供应单位提供使用不合格或质量低劣的材料、设备。第五条违约责任（一）甲方及其工作人员违反本合同第二、三条，按管理权限，依据国务院建设工程质量管理条例有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。（二）乙方及其工作人员违反本合同第二、四条，按管理权限，依据国务院建设工程质量管理条例有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给甲方单位造成经济

30、损失的，应予以赔偿。第六条本合同有效期为甲乙双方自签署之日起至该工程项目设计使用年限之日止。第七条本合同作为拓宽改建工程施工合同附件,与工程施工合同具有同等的法律效力,经合同双方签署后立即生效。第八条本合同正本二份，副本六份,合同双方各执正本一份，副本三份,当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。发包人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）年月日承包人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）年月日第二部分通用合同条款通用合同条款1.一般约定1.1词语定义通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。1.1.1合同1.1.1.1合同文件（或称合同）：指合同协议书

31、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。1. 1.1.2合同协议书：指第1.5款所指的合同协议书。2. 1.1.3中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。2.1. 1.4投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。2.1.1. 5投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。1.1.1.6技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。1. 1.1.7图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸

32、包括配套的说明。1.1. 1.8己标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。1.1.1.9其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。1.1.2合同当事人和人员1.1.2.1合同当事人：指发包人和（或）承包人。1.1.2.2发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。1.1.2.3承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。1.1.2.4承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。1.1.2.5分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工程，并与其签订分包合同的分包人。1.1.2.6监理人：指在专用合

33、同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。1.1.2.7总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。1.1.3工程和设备1.1.3.1工程：指永久工程和（或）临时工程。1.1.3.2永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。1.1.3.3临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。1.1.3.4单位工程：指专用合同条款中指明特定范围的永久工程。1.1.3.5工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。1.1.3.6施工设备：指为完成

34、合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。1. 1.3.7临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。1.1. 3.8承包人设备：指承包人自带的施工设备。1. 1.3.9施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。2. 1.3.10永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。1.1.3.11临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。1.1.4日期1.1.4.1开工通知：指监理人按第11.1款通知承包人开工的函件。1. 1.4.2

35、开工日期：指监理人按第11.1款发出的开工通知中写明的开工日期。1.1. 4.3工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。1.1.4.4竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。1.1.4.5缺陷责任期：指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，具体期限由专用合同条款约定，包括根据第19.3款约定所作的延长。1.1.4.6基准日期：指投标截止时间前28天的日期。1.1.4.7天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的

36、截止时间为当天24:00。1.1.5合同价格和费用1.1.5.1签约合同价：指签定合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。1.1.5.2合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。1.1.5.3费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。1.1.5.4暂列金额：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。1.1.5.5暂估

37、价：指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。1.1.5.6计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。1.1.5.7质量保证金（或称保留金）：指按第17:41项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。1.1.6其他1.1.6.1书面形式：指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。1.2 语言文字除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。1. 3法律适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和

38、地方政府规章。1.4 合同文件的优先顺序组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：(1)合同协议书；(2)中标通知书；(3)投标函及投标函附录；(4)专用合同条款；(5)通用合同条款；(6)技术标准和要求；(7)图纸；(8)已标价工程量清单；(9)其他合同文件。1.5 合同协议书承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。1.6 图纸和承包人文件1.6.1 图纸的提供除专用合同条款另有约定外，图纸应在合理的期限内按照合同约

39、定的数量提供给承包人。由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第IL3款的约定办理。1.6.2 承包人提供的文件按专用合同条款约定由承包人提供的文件，包括部分工程的大样图、加工图等，承包人应按约定的数量和期限报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。1.6.3 图纸的修改图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前的合理期限内签发图纸修改图给承包人，具体签发期限在专用合同条款中约定。承包人应按修改后的图纸施工。1.6.4 图纸的错误承包人发现发包人提供的图纸存在明显错误或疏忽，应及时通知监理人。1.6.5图纸和承包人文件的保管监理人和承包人均应在施

40、工场地各保存一套完整的包含第1.6.1项、第1.6.2项、第1.6.3项约定内容的图纸和承包人文件。1. 7联络1.1.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。1.1.2 第1.7.1项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。1.8 转让除合同另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。1.9 严禁贿赂合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益

41、因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。1.10化石、文物1.10.1在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。1.10.2承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。1. 11专利技术1.1.1 承包人在使用任何材料、承包人设备、工程设

42、备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担，但由于遵照发包人提供的设计或技术标准和要求引起的除外。1.1.2 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。1.1.3 承包人的技术秘密和声明需要保密的资料和信息，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人。1. 12图纸和文件的保密1. 12.1发包人提供的图纸和文件，未经发包人同意，承包人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。2. 12.2承包人提供的文件，未经承包人同意，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。2.发包人义务2. 1遵守法律发包人在履行合同

43、过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。2.2发出开工通知发包人应委托监理人按第11.1款的约定向承包人发出开工通知。2. 3提供施工场地发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地，以及施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。3. 4协助承包人办理证件和批件发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。4. 5组织设计交底发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。5. 6支付合同价款发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。6. 7组织竣工验收发包人应按合同约定及时组织竣工验收。7. 8其他义务发包人应

44、履行合同约定的其他义务。8. 监理人8.1 监理人的职责和权力8.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。8.1.2 监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准，但监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任。8.1.3 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。3. 2总监理工程师发包人应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应在调

45、离14天前通知承包人。总监理工程师短期离开施工场地的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。3.3 监理人员3.3.1 1总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为己得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。3.3.2 监理人员对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利。3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向总监理工程师提出书面异议,总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。3.4 监理人的指示3.4.1 监理人应按第3.1款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第3.3.1项约定授权的监理人员签字。3.4.2 承包人收到监理人按第3.4.1项作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第巧条处理。3.4.3 在紧急情况下，总